Резолютивная часть решения от 8 апреля 2024 г. по делу № А07-34591/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/,

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-34591/2022
г. Уфа
08 апреля 2024 года
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Файрузовой Р.М., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Якуповой Э.Р., рассмотрев дело по заявлению

Государственного унитарного предприятия "Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к Министерству земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о признании незаконным отказ в продлении срока договора аренды земельного участка с кадастровым номером 02:58:020315:109 площадью 2658 кв. м, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Ишимбайский р-н, г. Ишимбай;

об обязании предоставить в аренду земельный участок с кадастровым номером 02:58:020315:109 площадью 2658 кв. м, расположенный по адресу: Республика Башкортостан, Ишимбайский р-н, г Ишимбай, на три года для завершения строительства

при участии в судебном заседании: от заявителя – ФИО1, доверенность № 1 от 09.01.2024, диплом

от заинтересованного лица – ФИО2, доверенность № ФН-М04-04- 1/2412-Ю от 04.04.2023 г., диплом,

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оглашается
резолютивная часть решения.

Руководствуясь ст. ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Заявленные требования удовлетворить.

Признать незаконным отказ Министерства земельных и

имущественных отношений Республики Башкортостан, выраженный в

письме № 4678 от 07.09.2022.

Обязать Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан (ИНН <***>, ОГРН <***>) предоставить Государственного унитарного предприятия "Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в аренду земельный участок с кадастровым номером 02:58:020315:109 площадью 2658 кв.м. расположенный по адресу: г. Республика Башкортостан, Ишимбайский район, г. Ишимбай, на три года для завершения строительства.

Взыскать с Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Государственного унитарного предприятия "Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан" (ИНН <***>, ОГРН <***>) расходы по оплате экспертизы в размере 80 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 000 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Судья Р.М. Файрузова