Резолютивная часть решения от 14 октября 2024 г. по делу № А15-385/2024

Арбитражный суд Республики Дагестан (АС Республики Дагестан) - Административное
Суть спора: Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А15-385/2024
14 октября 2024 г.
г. Махачкала



Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Батыраева Ш.М., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Рашидовой З.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению

общества с ограниченной ответственностью «Стимул» (ИНН 0542030742, ОГРН 1070542003300)

к Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа «город Дербент» (ИНН 0542019361, ОГРН 1190571015117)

о признании незаконным отказа в продлении разрешения на строительство многоквартирного дома, выраженного в письме от 27.12.2023 № 681-ю, и обязании устранить нарушения прав и законных интересов путем внесения изменений в разрешение на строительство № RU:05-303000-088/1 от 12.08.2015, продлив срок его действия до 18 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу,

Руководствуясь статьями 110,156,167,170,198,201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:


заявление общества с ограниченной ответственностью «Стимул» (ИНН <***>) удовлетворить.

Признать незаконным отказ Управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа «город Дербент» (ИНН <***>) в продлении разрешения на строительство многоквартирного дома № RU:05-303000-088/1 от 12.08.2015, выраженный в письме от 27.12.2023 № 681-ю.

Обязать Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа «город Дербент» (ИНН <***>) в десятидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу устранить допущенные нарушения прав и законных интересов общества с ограниченной ответственностью «Стимул» (ИНН <***>) путем продления срока действия разрешения на строительство от 12.08.2015 № RU:05- 303000-088/1.

Взыскать с Управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа «город Дербент» (ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Стимул» (ИНН <***>) судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 3 000 руб.

Решение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия через Арбитражный суд Республики Дагестан.

Судья Ш.М. Батыраев



Суд:

АС Республики Дагестан (подробнее)

Истцы:

ООО "СТИМУЛ" (подробнее)

Ответчики:

Управление архитектуры и градостроительства Администрации ГО "города Дербент" (подробнее)

Судьи дела:

Батыраев Ш.М. (судья) (подробнее)