Резолютивная часть решения от 27 июля 2017 г. по делу № А45-8036/2017

28/2017-118363(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А45-8036/2017
г. Новосибирск
28 июля 2017 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ефремовой О.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "БраНс" (ОГРН <***>), г. Новосибирск

к обществу с ограниченной ответственностью "СпортИгроСтрой-Н" (ОГРН <***>), г. Новосибирск

о взыскании неустойки по договору субподряда № 01/10/1 от 01.10.2015 в размере 473 990 рублей 98 копеек, по договору подряда № 15 от 14.09.2016 в размере 39 260 рублей 66 копеек,

при участии:

от истца: ФИО1 (паспорт, доверенность № 40 от 15.08.2016); от ответчика: ФИО2 (директор, паспорт, выписка из ЕГРЮЛ),

руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "БраНс" удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СпортИгроСтрой-Н" (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "БраНс" (ОГРН

1065405136356) неустойку по договору субподряда № 01/10/1 от 01.10.2015 за период с 21.11.2015 по 19.12.2016 в размере 722 850 рублей, по договору подряда № 15 от 14.09.2016 за период с 21.10.2016 по 17.07.2017 в размере 29 298 рублей 71 копеек.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СпортИгроСтрой-Н" (ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 15 989 рублей.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "БраНс" (ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 8 558 рублей.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья О.В. Суворова