Решение № 2-422/2019 2-422/2019~М-3698/2018 М-3698/2018 от 19 февраля 2019 г. по делу № 2-422/2019

Дело № 2-422/2019 24RS0040-01-2018-004264-42

З А О Ч Н О Е
Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Норильск Красноярского края 20 февраля 2019 года

Норильский городской суд Красноярского края в составе:

председательствующего судьи Калюжной О.Г.,

при секретаре Чумаковой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» в лице Производственного отделения «Ильменские электрические сети» Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» к ФИО1 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании судебных расходов,

У С Т А Н О В И Л:

ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» в лице Производственного отделения «Ильменские электрические сети» Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» обратилась в суд с иском к ФИО1 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании судебных расходов. Свои требования истец мотивировал тем, что между ОАО «МРСК Северо-Запада» (с 03.07.2015 - ПАО «МРСК Северо-Запада») в лице Производственного отделения «Ильменские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» и «Новгородэнерго» (далее — Сетевая организация) и ФИО1 заключен договор № от 21.04.2015 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Перечень мероприятий по технологическому присоединению и обязательства сторон по их выполнению определяются в разделе II Договора и Технических условиях, являющихся неотъемлемой частью Договора. В соответствии с пунктом 1 Договора Сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, а именно - ввода 0,4 кВ, блока учета эл.энергии и внутренних эл.установок на объекте для электроснабжения жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый №. Заявитель обязался произвести оплату услуг Сетевой организации (пункт 11 Договора) и надлежащим образом исполнить обязательства по Договору, в том числе по выполнению указанных в пункте 11 Технических условий мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя. В пункте 8.2 Договора закреплена обязанность Заявителя уведомить Сетевую организацию о выполнении своей части технических условий. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению закреплен в пункте 5 Договора и составляет 6 месяцев со дня его заключения. В рамках исполнения требований технических условий по Договору № 577 от 23.12.2016 с 000 «Регионэнергострой» Сетевой организацией было осуществлено строительство отпайки ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения <адрес> (23 заявителя), что подтверждает Акт № 1 приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. Заявитель был уведомлен Сетевой организацией о выполнении обязательств и готовности Сетевой организации осуществить технологическое присоединение письмом № 396 от 07.02.2017. Дополнительным соглашением от 09.06.2017 № срок действия Договора и технических условий был продлен на 12 месяцев с момента подписания дополнительного соглашения, т.е. до 14.08.2018. С ответчиком велась претензионная работа. В его адрес была направлена претензия № 8375 от 11.09.2018 с предложением исполнить обязательства по договору, либо, в случае отсутствия заинтересованности в осуществлении технологического присоединения, подписать прилагаемое к претензии Соглашение о расторжении Договора и оплатить неустойку, осуществлялись телефонные звонки. Все предпринимаемые истцом меры по досудебному урегулированию не принесли результата. В соответствии с п. 7 и п. 18 Правил технологического присоединения, завершение процедуры технологического присоединения возможно при условии выполнения обеими сторонами предусмотренных Договором мероприятий. Поскольку ответчик обязательства, предусмотренные Договором и Техническими условиями, до настоящего времени не выполнил, намерение осуществить технологическое присоединение не выразил, на письменные обращения истца реакция отсутствует, истец считает поведение ответчика существенным нарушением условий Договора, а договор № от 21.04.2015 об осуществлении технологического присоединения - подлежащим расторжению. Истец просит суд расторгнуть договор № от 21.04.2015 об осуществлении технологического присоединения с момента вступления решения суда в законную силу. Взыскать с ответчика расходы истца по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

Представитель истца ФИО2, действующая на основании доверенности, в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела истец уведомлен надлежащим образом, направила ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя.

Ответчик ФИО1 о времени и месте рассмотрения дела уведомлена надлежащим образом, в судебное заседание не явилась, о причине неявки суд не уведомила, об отложении рассмотрения дела не заявила.

Дело рассматривается в отсутствие неявившихся лиц в соответствии со ст. 233 ГПК РФ в порядке заочного судопроизводства.

Исследовав материалы дела, суд находит иск обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" предусмотрено, что технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Согласно п. 1 ст. 426 ГК РФ публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, а также существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям определены Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861.

Также указанными Правилами распределена обязанность по исполнению мероприятий осуществления технологического присоединения.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно п.1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами

В силу п.п. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Судом установлено следующее.

Между ОАО «МРСК Северо-Запада» (с 03.07.2015 - ПАО «МРСК Северо-Запада») в лице Производственного отделения «Ильменские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» и «Новгородэнерго» (далее — Сетевая организация) и ФИО1 (далее - Заявитель) заключен договор № от 21.04.2015 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (л.д.23,24).

Перечень мероприятий по технологическому присоединению и обязательства сторон по их выполнению определяются в разделе II Договора и Технических условиях № от 20.04.2015, являющихся неотъемлемой частью Договора (л.д.25).

В соответствии с пунктом 1 Договора, Сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, а именно - ввода 0,4 кВ, блока учета эл.энергии и внутренних эл.установок на объекте для электроснабжения жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, кадастровый №.

Заявитель ФИО1 в свою очередь обязалась произвести оплату услуг Сетевой организации (пункт 11 Договора) и надлежащим образом исполнить обязательства по Договору, в том числе по выполнению указанных в пункте 11 Технических условий мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя.

В пункте 8.2 Договора закреплена обязанность Заявителя после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка Заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить Сетевую организацию о выполнении технических условий.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению закреплен в пункте 5 Договора и составляет 6 месяцев со дня его заключения.

В рамках исполнения требований технических условий по Договору № 577 от 23.12.2016 с 000 «Регионэнергострой» Сетевой организацией было осуществлено строительство отпайки ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения <адрес> (23 заявителя), что подтверждает Акт № 1 приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (л.д.31,32).

Заявитель был уведомлен Сетевой организацией о выполнении обязательств и готовности Сетевой организации осуществить технологическое присоединение письмом № 396 от 07.02.2017 (л.д.27).

Дополнительным соглашением от 09.06.2017 № срок действия Договора и технических условий был продлен на 12 месяцев с момента подписания дополнительного соглашения, т.е. до 14.08.2018 (л.д.26).

В его адрес была направлена претензия № 8375 от 11.09.2018 с предложением исполнить обязательства по договору, либо, в случае отсутствия заинтересованности в осуществлении технологического присоединения, подписать прилагаемое к претензии Соглашение о расторжении Договора и оплатить неустойку; осуществлялись телефонные звонки (л.д. 28).

В соответствии с п. 7 и п. 18 Правил технологического присоединения, завершение процедуры технологического присоединения возможно при условии выполнения обеими сторонами предусмотренных Договором мероприятий.

Согласно пункта 15 договора, он может быть расторгнут по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

До настоящего времени ответчиком обязательства по договору № от 21.04.2015 и Техническим условиям в части осуществления мероприятий по технологическому присоединению не выполнены, намерение осуществить технологическое присоединение не выражено, чем существенно нарушены условия договора.

При таких обстоятельствах исковые требования о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 21.04.2015 обоснованы и подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

При подаче иска истцом была уплачена государственная пошлина в размере 6 000 руб., что подтверждается платежным поручением (л.д.2), данные расходы подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199, 233-235 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» в лице Производственного отделения «Ильменские электрические сети» Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» к ФИО1 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании судебных расходов - удовлетворить.

Расторгнуть договор № от 21.04.2015 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенный между Открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» в лице Директора Производственного отделения «Ильменские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» ФИО3 и ФИО1.

Взыскать с ФИО1 в пользу ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» в лице Производственного отделения «Ильменские электрические сети» Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Красноярского краевого суда через Норильский городской суд в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий О.Г. Калюжная

В окончательной форме решение принято 28 февраля 2019