Решение № 2-3097/2026 2-3097/2026~М-2500/2026 М-2500/2026 от 8 апреля 2026 г. по делу № 2-3097/2026

УИД: 50RS0039-01-2026-003139-38

ЗАОЧНОЕ


РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

06 апреля 2026 года г. Раменское

Раменский городской суд Московской области в составе: Председательствующего судьи Щербакова Л.В.

при секретаре Вдовиной Е.К.

рассмотрев в судебном заседании гражданское дело № 2-3097/26 по иску ФИО1 к ФИО2 о защите прав потребителей,

установил:

ФИО1 обратилась в суд с иском, в котором указала, что <дата> заключила с ФИО2 договор бытового подряда <номер> на проведение ремонтно-отделочных работ в доме, принадлежащим истцу на праве собственности и расположенной по адресу: <адрес>. По смете, составленной и согласованной смете, ответчику истцом были переданы денежные средства в размере 120 000руб., из которых под отчет на строительные материалы - 90 000руб. и 30 000 руб. - аванс за объём запланированных работ. Срок начала выполнения работ <дата>, срок окончания выполнения работ - <дата>. Ответчик не закончил начатую работу, а часть выполненную часть работ были произведены некачественно. Истица потребовала возврата выплаченных ею денежных средств, однако ответчик до настоящего времени не вернул. Просит суд, признать недействительным

п.7.2 договора подряда <номер> от <дата>., который устанавливал размер неустойки за нарушения сроков выполнения работ, 120 000руб в счет возврата денежных средств оплаченных по договору подряда, 120 000руб в счет неустойку, 100 000руб. компенсацию морального вреда.

В судебном заседании ФИО1 исковые требовании поддержала.

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, мнения по иску не представил.

В соответствии со ст.233 ГПК РФ суд определил рассмотреть дело в порядке заочного производства.

<дата> ФИО1 заключила с ФИО2 договор бытового подряда <номер> на проведение ремонтно-отделочных работ в доме, принадлежащим истцу на праве собственности и расположенной по адресу: <адрес>. Срок начала выполнения работ <дата>, срок окончания выполнения работ - <дата>.

Согласно расписке составленной ФИО2, последний получил от ФИО1 <дата> – 120 000руб.

Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п. 1 ст. 703 ГК РФ договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность (ст. 715 ГК РФ). Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (ст. 711 ГК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 720 ГК РФ, заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода (ст. 721 ГК РФ)

В силу ст. 4 Закона РФ "О защите прав потребителей" продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору

В силу п. 1 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:

назначить исполнителю новый срок;

поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);

отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ, изложенной в подпункте "б" п. 32 постановления Пленума от 28.06.2012 г. N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" неустойка (пеня) в размере, предусмотренном п. 5 ст. 28 Закона, за нарушение установленных сроков начала и окончания выполнения работы (оказания услуги) взыскивается за каждый день просрочки вплоть до предъявления потребителем иных требований, перечисленных в п. 1 ст. 28 Закона.

Доказательств надлежащего исполнения ответчиком договора не представлено.

Согласно пункту 1 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В пункте 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2016 г. N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении" разъяснено, что в случае правомерного одностороннего отказа от исполнения договорного обязательства полностью или частично договор считается соответственно расторгнутым или измененным (пункт 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Соответственно, отдельного решения суда о расторжении договора подряда в данном случае не требуется.

Ответчиком не оспаривалось, что в добровольном порядке денежные средства истцу не возвращены, в связи с чем требования о взыскании в пользу ФИО1 120 000руб. оплаченных по договору подряда подлежат удовлетворению.

Согласно абзацу 3 п. 5 ст. 28 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

В соответствии с абзацем 5 пункта 5 статьи 28 Закона "О защите прав потребителей" сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

В связи с чем, требования о взыскании неустойки за период с <дата> по <дата>. в сумме 120 000руб. являются обоснованными.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О Защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Поскольку в ходе судебного разбирательства был установлен факт нарушения прав истицы как потребителя, то в силу ст. 15 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" суд приходит выводу о законности требований в части взыскания денежной компенсации морального вреда. Вместе с тем, суд находит размер требуемой истицей компенсации морального вреда завышенной и с учетом характера причиненных ей нравственных страданий, степени вины ответчика, с соблюдением принципов разумности определяет ее в размере

15 000 руб. пользу каждого из истцов.

В соответствии с ч. 6 т. 13 Закона РФ « О защите прав потребителей» в пользу истицы подлежит взысканию штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.

По смыслу данной нормы штраф является мерой ответственности за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя и взыскивается от присужденной судом суммы.

Размер штрафа составляет 127 500руб.

П.7.2 договору подряда <номер> от <дата>. устанавливающий неустойку, которую должен выплатить подрядчик за нарушение сроков выполнения работ в размере 0,1% от суммы невыполненной работы, не ограничивает право истца взыскать неустойку в соответствии с Законом «О защите прав потребителя», в связи с чем, оснований для признания его недействительным не усматривается.

Руководствуясь ст.194-198 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования ФИО1 удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО1 120 000руб в счет возврата денежных средств по договору подряда <номер> от <дата> 120 000руб в счет неустойки за период с <дата> по <дата>., 15 000руб. в счет компенсации морального вреда, 127 500руб. штраф, 8 470руб. в счет расходов по оплате госпошлины а всего взыскать 390 970руб.

В удовлетворении требований о признании недействительным п.7.2 договора договору подряда <номер> от <дата>. - отказать

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий судья:

Мотивированное решение составлено <дата>