Постановление от 8 ноября 2023 г. по делу № А68-7937/2023

1133/2023-86561(2)


ДВАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

Староникитская ул., 1, г. Тула, 300041, тел.: (4872)70-24-24, факс (4872)36-20-09 e-mail: info@20aas.arbitr.ru, сайт: http://20aas.arbitr.ru


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Тула Дело № А68-7937/2023

08.11.2023

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Дайнеко М.М., без вызова сторон, рассмотрев апелляционную жалобу публичного акционерного общества «Ростелеком» на решение Арбитражного суда Тульской области от 12.09.2023 по делу № А68-7937/2023 (судья Разоренова Е.А.), принятое в порядке упрощённого производства по иску Государственного учреждения Тульской области «Тулаупрадор» (г. Тула, ИНН <***>, ОГРН <***>) к публичному акционерному обществу «Ростелеком» (г. Тула, ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании штрафа по контракту № 0366200035619002217_51192 от 31.05.2019 в размере 100 000 руб. (по результатам мониторинга работы арендованного оборудования за период с 27.08.2022 по 15.10.2022),

УСТАНОВИЛ:

указанным решением иск удовлетворен, ответчик обратился с апелляционной жалобой о его отмене, ссылается на то, что не допустил нарушений, поскольку комплекс является сертифицированным средством измерения, прошедшим поверку в уполномоченном государственном органе. Считает, что при фиксации комплексом «Вокорд-Трафик Р» не было допущено нарушений ГОСТа Р57144-2016.

Суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения жалобы, поскольку удовлетворяя требования, суд первой инстанции обоснованно указал следующее.

31 мая 2019 года между ГУ ТО «Тулаупрадор» (арендатор) и ПАО «Ростелеком» (арендодатель) заключен контракт № 0366200035619002217_51192 на оказание услуг по представлению в аренду оборудования весового и габаритного контроля тяжеловесных и (или) крупногабаритных средств на дорогах регионального и (или) межмуниципального значения Тульской области с правом выкупа (далее – контракт).

В соответствии с п. 1.1. арендодатель передает арендатору в аренду оборудование с

правом последующего выкупа, элементный состав которого согласовывается сторонами по форме, установленной приложением № 2 к контракту - вместе с актом приема-передачи оборудования (единиц оборудования) в аренду (приложение № 4 к контракту).

Функциональные, количественные, качественные характеристики оборудования установлены техническим заданием (приложение № 1 к контракту), с выполнением мероприятий по содержанию оборудования, проведением инструктажа представителей арендатора по правилам обращения с оборудованием и правилам техники безопасности, предусмотренных контрактом и техническим заданием (приложение № 1 к контракту) (далее по тексту - мероприятия), с условием права выкупа арендатором оборудования.

Оборудование передается арендатору в аренду на срок действия контракта, с правом выкупа оборудования (п. 1.3. контракта).

Согласно п. 2.2 контракта оборудование передается арендатору в аренду на срок 60 месяцев с момента подписания акта приема-передачи оборудования (единиц оборудования) в аренду (Приложение № 4 к контракту), передаваемого по первому этапу согласно п.1.1. контракта, но не более чем до 25 декабря 2024 года (включительно). На момент подписания акта приема-передачи оборудования (единиц оборудования) в аренду, оборудование должно принадлежать арендодателю на праве собственности или на ином законном основании и (или) арендодатель уполномочен собственником оборудования передавать оборудование во владение - и пользование третьим лицам.

Срок начала оказания услуг с 02.09.2019 до 25 декабря 2024 года включительно (п. 2.4. контракта).

Цена контракта (арендная плата) составляет 1 350 480 166 руб. 28 коп. (один миллиард триста пятьдесят миллионов четыреста восемьдесят тысяч сто шестьдесят шесть рублей 28 копеек), с учетом НДС3 20% - 225 080 027 руб. 71 коп. (п. 4.1. контракта).

Из содержания раздела 1.1 технического задания (приложение № 1 к контракту) следует, что помимо прочих, в перечень документов, устанавливающих требования к оборудованию, входит также ГОСТ Р 57144-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования».

В соответствии с п.п. 6.5.1. пункта 6.5. «Требования к аппаратно-программному обеспечению» Раздела 6. «Технические требования» ГОСТ Р 57144-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования»

технические средства автоматической фотовидеофиксации должны обеспечивать фиксацию событий (в том числе административных правонарушений) и формирование материалов в соответствии с требованиями, приведенными в таблицах 1-3 ГОСТ.

В соответствии с таблицей 1 ГОСТ состав фотоматериала, формируемого при фиксации правонарушения, условно обозначенного как С3, имеет обозначение Ф1.

Из содержания Таблицы 2 вышеуказанного ГОСТ следует, что правонарушением, условно обозначенным как С3 в данном ГОСТ, является «Движение по обочине (движение транспортного средства без перестроения)».

Согласно абз. 7 п. 2.3.3 раздела 2.2 «Требований к функционалу оборудования АПВГК» технического задания (приложение № 1 к контракту) в местах установки оборудования АПВГК должно быть обеспечено выполнение автоматической фиксации и формирование доказательственной базы фактов совершения административных правонарушений, в том числе, предусмотренных ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ.

Описание материалов событий для технических средств автоматической фотовидеофиксации без алгоритма трекинга, к которым относится «Вокорд-Трафик Р» (одновременно являющийся техническим средством, входящим в состав модуля № 3 вышеуказанного оборудования АПВГК, обеспечивающего сбор данных, необходимых для автоматической фиксации административных правонарушений, предусмотренных контрактом, и формирования доказательственной базы в части касающейся их оформления) приведено в таблице 3 ГОСТ и включает в себя (при фиксации события условно обозначенного как С3): - не менее двух последовательных фотоизображений транспортного средства в зоне контроля интервалом не менее 0,1 с., на которых зафиксированы моменты совершения административного правонарушения водителем данного транспортного средства, с полностью распознанным государственным регистрационным знаком; - увеличенные фотоизображения полностью распознанного государственного регистрационного знака транспортного средства. При этом, в соответствии с примечанием 2 к таблице 2 событие С3 не включает движение в процессе перестроения транспортного средства с обочины на проезжую часть и с проезжей части на обочину.

Как указывает истец, в процессе мониторинга работы оборудования АПВГК, осуществленного 21.10.2022 за период с 27.08.2022 по 15.10.2022 включительно, при помощи автоматизированного рабочего места (ПО ИП «ФИО1.») были выявлены факты формирования и выгрузки фотоматериалов, не соответствующих требованиям ГОСТ, комплексами «Вокорд-Трафик Р» (заводские номера VNB 190116K, VNB 190115K, VNB 190114K, VNB 190185K, VNB 190186K), входящими в состав

оборудования АПВГК, размещенных на автомобильных дорогах: «Тула – Белев км. 7+440 – км. 7+645», «Егорьевск – Коломна – Кашира – Ненашева км. 128+430 – км. 128+635», «Лапотково – Ефремов км. 18+685 – км. 18+890», «Новое Клейменово – Ясногорск – Мордвес км. 40+720 – км. 40+925», «Щекино – Одоев – Арсеньево км. 16+050 – км. 16+255» при автоматической фиксации совершения административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ.

Несоответствие требованиям ГОСТ заключается в отсутствии на данных материалах двух последовательных фотоизображений транспортного средства в зоне контроля с интервалом не менее 0,1 с., на которых зафиксированы моменты совершения административного правонарушения водителем данного транспортного средства, с полностью распознанным государственным регистрационным знаком (в наличии только одно фотоизображение с зафиксированным моментом совершения административного правонарушения), а также наличию в материале, вопреки требованиям ГОСТ (Примечание 2 к Таблице 2 пп. 6.5.1 п. 6.5 «Требования к аппаратно-программному обеспечению» Раздела 6 «Технические требования» ГОСТ), фотоизображения транспортного средства, осуществляющего движение в процессе его перестроения с обочины на проезжую часть и с проезжей части на обочину.

Вышеуказанные несоответствия требованиям ГОСТ при фиксации оборудования данного АПВГК в автоматическом режиме административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ, имели место в следующие даты и моменты времени: АПВГК, размещенный на автомобильной дороге «Тула – ФИО2 км. 7+440 – км. 7+645»: - 16.09.2022 – 02:12, государственный регистрационный знак транспортного средства – О824ТО 62; - 02.10.2022 – 19:20, государственный регистрационный знак транспортного средства – Р689АХ 71; - 29.09.2022 – 23:35, государственный регистрационный знак транспортного средства – В653ЕО 777; - 06.10.2022 – 21:59, государственный регистрационный знак транспортного средства – АЕ9189 62; - 23.09.2022 – 20:06, государственный регистрационный знак транспортного средства – М997НА 67;11.09.2022 – 14:38, государственный регистрационный знак транспортного средства – М174ОК 71. АПВГК, размещенный на автомобильной дороге «Егорьевск – Коломна – Кашира – Ненашева км. 128+430 – км. 128+635»: - 27.08.2022 – 08:49, государственный регистрационный знак транспортного средства – М461ХС 71; - 04.09.2022 – 12:02, государственный регистрационный знак транспортного средства – А173ТН 150; - 02.10.2022 – 07:26, государственный регистрационный знак транспортного средства – Р313НХ 62; - 10.10.2022 – 15:31, государственный регистрационный знак транспортного средства – Р579ММ 71. АПВГК, размещенный на автомобильной дороге «Лапотково –

Ефремов км. 18+685 – км. 18+890»: - 01.09.2022 – 10:04, государственный регистрационный знак транспортного средства – Р643ХЕ 71; - 16.09.2022 – 16:11, государственный регистрационный знак транспортного средства – Р579ММ 71;17.09.2022 – 04:59, государственный регистрационный знак транспортного средства – Р197ТК 40. АПВГК, размещенный на автомобильной дороге «Новое Клейменово – Ясногорск – Мордвес км. 40+720 – км. 40+925»: - 13.09.2022 – 09:20, государственный регистрационный знак транспортного средства – АС6524 71; - 09.09.2022 – 15:10, государственный регистрационный знак транспортного средства – Т345РХ 77; - 15.10.2022 – 14:43, государственный регистрационный знак транспортного средства – Р685ТВ 177; АПВГК, размещенный на автомобильной дороге «Щекино – Одоев – Арсеньево км. 16+050 – км. 16+255»: - 03.10.2022 – 11:18, государственный регистрационный знак транспортного средства – О027ЕС 799.

В соответствии с п. 3 «Регламента содержания оборудования», являющегося приложением № 2 к техническому заданию (приложение № 1 к контракту), каждые три дня арендодатель предоставляет арендатору отчет о работоспособности оборудования.

Согласно поступившим от общества на официальный адрес электронной почты учреждения (tulauprador@tularegion.org) отчетам о работоспособности оборудования АПВГК с 27.08.2022 по 15.10.2022 по форме, согласованной сторонами контракта, установленной в приложении № 2 технического задания (приложение № 1 к контракту) ремонтные работы в перечисленные выше даты и на оборудовании АПВГК не осуществлялось.

По мнению учреждения, арендодателем не обеспечено выполнение требований, предъявляемых абз. 7 п. 2.2.3 Раздела 2.2 «Требования к функционалу Оборудования АПВГК» технического задания (приложение № 1 к контракту) к техническим средствам фотовидеофиксации Модуля № 3 оборудования АПВГК и п. 4.7 Раздела 4 «Общие требования к оборудованию» технического задания (приложение № 1 к контракту), поскольку, в указанные выше даты оборудование функционировало ненадлежащим образом с нарушением условий контракта.

Вышеперечисленные факты работы оборудования с ненадлежащим качеством подтверждают нарушение ответчиком условий, предусмотренных п. 8.1 контракта, согласно которых качество оборудования АПВГК и оборудования АРС должно соответствовать условиям контракта, а также иным обязательным требованиям, обычно предъявляемым к предоставляемому виду оборудования АПВГК.

Согласно п. 4.7. технического задания (приложение № 1 к контракту), арендодатель должен обеспечить круглосуточное и бесперебойное (24 часа 7 дней в

неделю) функционирование всех элементов оборудования.

В связи с тем, что ответчик вопреки требований раздела 1, п.п. 2.2.3. -2.2.4. Раздела 2.2 технического задания (приложение № 1 к контракту) не обеспечил соответствие работы оборудования АПВГК требованиям Приказа Министерства транспорта РФ от 29.03.2018 № 119; а также вопреки требований п. 4.7. Технического задания не обеспечил круглосуточное и бесперебойное (24 часа 7 дней в неделю) функционирование всех элементов оборудования, истцом установлен факт нарушения исполнения обязательств по контракту и начислен штраф.

12.12.2022 истцом в адрес ответчика заказным письмом с уведомлением было направлено требование - претензия ( № 1-08/4534) об уплате штрафа за неисполнение обязательств по контракту. 21.12.2022 в адрес истца поступил ответ на указанное требование, в соответствии с которым ответчик отказал в удовлетворении требований об оплате штрафных санкций.

В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком своих обязательств истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением.

В соответствии со ст.606 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) по договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.

На основании ч. 1 ст.607 ГК РФ в аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособленные природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи).

В силу п. 1 ст.614 ГК РФ арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную плату), в порядке, в сроки и в размере, определенные договором.

В соответствии с п. 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44- ФЗ) в контракт включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки.

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением

индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается.

Согласно п. 1, 3 ст. 401 ГК РФ, лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Согласно п. 4 ст.1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

На основании ст.329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно ч. 1 ст.330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Пунктом 4 ст. 34 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В силу части 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В соответствии с пунктом 12 Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Согласно пункту 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Согласно 10.5. контракта в случае просрочки исполнения арендодателем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения арендодателем обязательств, предусмотренных контрактом, арендатор направляет арендодателю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение арендодателем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение

арендодателем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения арендодателем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом (п. 10.5.2. контракта).

В соответствии с пп. «г» п. 10.5.2.2 контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения арендодателем обязательств, предусмотренных контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы – 100 000 руб., если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Отклоняя ходатайство ответчика о снижении на основании ст. 333 ГК РФ размера взыскиваемого штрафа суд области обоснованно указал следующее.

В соответствии с ч. 1 ст.333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Из смысла статьи 333 ГК РФ, пункта 69 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» следует, что снижение штрафной санкции является правом суда, а оценка критериев снижения отнесена к судебному усмотрению при оценке обстоятельств каждого конкретного дела.

В силу пункта 74 постановления № 7, возражая против заявления об уменьшении размера неустойки, кредитор не обязан доказывать возникновение у него убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ), но вправе представлять доказательства того, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего при сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно, например, указать на изменение средних показателей по рынку (процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период, валютных курсов и т.д.).

В соответствии с пунктом 73 указанного постановления бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика.

Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ).

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства

необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).

Доказательствами обоснованности размера неустойки могут служить, в частности, данные о среднем размере платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, либо платы по краткосрочным кредитам, выдаваемым физическим лицам, в месте нахождения кредитора в период нарушения обязательства, а также о показателях инфляции за соответствующий период (пункт 75).

Уменьшение неустойки судом в рамках своих полномочий не должно приводить к нарушению принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 ГК РФ), а также с принципа состязательности сторон (статья 9 АПК РФ), поскольку необоснованное уменьшение неустойки судами с экономической точки зрения позволяет должнику получить доступ к финансированию за счет другого лица на нерыночных условиях, в то время как никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения.

С учетом конкретных обстоятельств дела суд приходит к выводу о том, что определенный в соответствии с п. 10.5.2.2 договора штраф соразмерен последствиям нарушения обязательства, обеспечивает соблюдение баланса интересов сторон и не влечет ущемления имущественных прав истца либо ответчика.

Необоснованное уменьшение неустойки судами с экономической точки зрения позволяет должнику получить доступ к финансированию за счет другого лица на нерыночных условиях, что в целом может стимулировать недобросовестных должников к неплатежам и вызывать крайне негативные макроэкономические последствия, в том числе неисполнение должником денежного обязательства позволяет ему пользоваться чужими денежными средствами.

Никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения.

Судом области установлено, что в заявленный истцом период с 27.08.2022 по 15.10.2022 (49 календарных дней) ответчиком допущено семнадцать фактов нарушения обязательств по контракту в виде формирования фотоматериалов, не соответствующих требованиям ГОСТ (отсутствие в предоставленных материалах двух последовательных фотоизображений транспортного средства в зоне контроля с интервалом не менее 0,1 с., на которых зафиксированы моменты совершения административного правонарушения водителем транспортного средства, с полностью распознанным государственным

регистрационным знаком).

Поскольку факт неполного формирования и выгрузки фотоматериалов ответчиком не опровергнут, то суд области обоснованно взыскал неустойку.

Заявленный размер неустойки не отвечает критерию неразумного и не выходит за пределы обычно применяемого хозяйствующими субъектами, в связи с чем суд обоснованно отказал в ее снижении.

При оценке размера неустойки суд области не вышел за пределы предоставленного законом судебного усмотрения, в связи с чем нет установленных ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Руководствуясь ст. 110, 265, 266, 268, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Тульской области от 12.09.2023 по делу № А68-7937/2023 оставить без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Центрального округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме через арбитражный суд первой инстанции по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья М.М. Дайнеко