Решение от 4 июля 2017 г. по делу № А11-13496/2015




АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

600025, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 14

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ


Дело № А11-13496/2015
г. Владимир
4 июля 2017 года

В соответствии со статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации резолютивная часть объявлена 27.06.2017. Полный текст решения изготовлен 04.07.2017.

Арбитражный суд Владимирской области в составе:

судьи Киселевой М.Ф.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску

«Отдела имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района», <...>; ОГРН <***>, ИНН <***>,

к обществу с ограниченной ответственностью «АГАРА», <...>; ОГРН <***>, ИНН <***>,

о взыскании 80 456 руб. 19 коп.,

при участии:

от истца – представитель не явился, извещен;

от ответчика – ФИО2 – по доверенности от 02.02.2017 (сроком на один год).

«Отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района», Владимирская область, г. Камешково (далее – «Отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района», истец), обратился в Арбитражный суд Владимирской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «АГАРА», Владимирская область, г. Ковров (далее – ООО «АГАРА», ответчик), о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства от 12.11.2013 № 148 в размере 48 882 руб. за 3, 4 кварталы 2015 года, пеней в размере 31 574 руб. 19 коп.

Впоследствии истец уточнял исковые требования и в заявлении от 16.05.2017 № 01-20-716 просит взыскать с ответчика задолженность по договору аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства от 12.11.2013 № 148 в сумме 151 708 руб. 75 коп. за 3, 4 кварталы 2015 года, пени в сумме 106 488 руб. 27 коп. за период с 16.03.2014 по 15.03.2016.

Поскольку в силу статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований, отказаться от иска полностью или частично, арбитражный суд принимает уточнение исковых требований.

Дело подлежит рассмотрению по уточненным требованиям истца.

Ответчик (ООО «АГАРА») в отзыве от 29.01.2016, в дополнении к отзыву от 15.02.2016, в уточнениях к отзыву от 10.05.2016, от 01.06.2016, от 07.02.2017, от 03.04.2017 исковые требования не признал и сообщил, что ООО «АГАРА» признано единственным участником аукциона и в соответствии с подп. 1 п. 26 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ Отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района заключил договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства от 12.11.2013 № 148 с ООО «АГАРА». Также ответчик указал, что дополнительных соглашений к договору аренды об изменении арендной платы истцом не направлялось в адрес ООО «АГАРА». В нарушение решения Совета народных депутатов Камешковского района Владимирской области от 29.04.2014 № 374 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Камешковского района Владимирской области» «Отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района» не представил ООО «АГАРА» расчет арендной платы к договору от 12.11.2013 № 148, который должен являться обязательным приложением к договору. В договоре аренды земельного участка от 12.11.2013 № 148 отсутствует расчет ежеквартальных арендных платежей, указан только размер ежегодной арендной платы. Также ответчик указал, что нормами гражданского законодательства и требованиями антимонопольного законодательства не предусмотрено изменение условий договора, заключенного на торгах, как по соглашению сторон, так и в одностороннем порядке. В соответствии с пунктом 18 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.01.2013 № 13 «О внесении дополнений в постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды» судам следует учитывать, что по смыслу пункта 4 статьи 447 Гражданского кодекса Российской Федерации размер арендной платы по договору аренды государственного или муниципального имущества не является регулируемым, если размер арендной платы определяется по результатам проведения торгов. Исходя из этого, в тех случаях, когда по результатам торгов определяется ставка арендных платежей, уплачиваемых периодически (торги на повышение ставки арендной платы), регулируемая арендная плата не применяется. Публикация решений Совета народных депутатов Камешковского района Владимирской области от 29 апреля 2014 года № 374, от 30.01.2015 № 449 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Камешковского района Владимирской области» в средствах массовой информации, не может служить доказательством исполнения условий заключенного договора об уведомлении арендатора об изменении ставки арендной платы. Таким образом, ответчик полагает, что при расчете арендной платы за спорный период подлежит применению размер годовой арендной платы, установленный сторонами в пункте 4.5 договора аренды. Также пояснил, что в соответствии с пунктом 3 решения Совета народных депутатов Камешковского района Владимирской области от 30 января 2015 года № 449, настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Знамя», следовательно истец может рассчитывать арендную плату за 2015 год с 06.02.2015, с применением ставок и коэффициентов, установленных данным решением, указал на необоснованность применения в расчете арендной платы за спорный период ставки от кадастровой стоимости – 1,5. В судебном заседании 07.06.2017 заявил устное ходатайство об уменьшении пеней в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

Между «Отделом имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района» (арендодатель) и ООО «АГАРА» (арендатор) заключен договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства от 12.11.2013 № 148 (далее – договор, договор от 12.11.2013 № 148), в соответствии с пунктами 1.1, 1.2, 1.2.1 которого арендодатель обязуется предоставить за плату во временное владение и пользование, а арендатор обязуется принять земельный участок с кадастровым номером 33:06:103501:1063, общей площадью 91 866 кв.м, расположенный по адресу: Владимирская область, Камешковский район, д. Жуиха (далее – участок). Участок предоставляется арендатору для осуществления его комплексного освоения в целях жилищного строительства. Комплексным освоением участка является: подготовка документации по планировке территории, состоящей из проекта планировки территории, проекта межевания территории в границах участка, градостроительных планов земельных участков, и ее утверждение в установленном порядке уполномоченным органом (далее – документация по планировке территории); обустройство территории в границах участка посредством строительства (создания) на образованных в соответствии с документацией по планировке территории земельных участках в границах участка (далее – образованные участки) объектов инженерной инфраструктуры в сфере электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и очистки сточных вод, иной инфраструктуры, а также объектов по обустройству территорий общего пользования в границах участка, безвозмездная передача таких объектов в муниципальную собственность; осуществление жилищного и иного строительства на образованных участках в соответствии с видами разрешенного использования. Основные требования к параметрам и характеристикам планируемой застройки земельного участка, в том числе к плотности и параметрам застройки территории, характеристикам развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, при подготовке документации по планировке территории, а также минимальный объем осуществления жилищного строительства, иные технико-экономические показатели жилищного строительства, иные технико-экономические показатели жилищного строительства, требования к используемым строительным материалам и строительным технологиям в части их энергоэффективности и экологичности при осуществлении архитектурно-строительного проектирования, жилищного строительства. При подготовке документации по планировке территории, осуществлении архитектурно-строительного проектирования и жилищного строительства предусмотреть: размещение малоэтажной жилой застройки.

Срок аренды участка по договору: 10 лет. Начало срока аренды исчисляется в соответствии с подпунктом 6.1.1 договора с даты подписания сторонами акта приема-передачи участка. После государственной регистрации права собственности арендодателя на образованные участки договоры аренды применительно к образованным участкам заключаются в пределах срока, определенного настоящим пунктом, в порядке, предусмотренном пунктами 5.2 – 5.6 договора (пункт 2.1 договора).

По акту приема-передачи от 12.11.2013 земельный участок площадью 91 866 кв.м, с кадастровым номером 33:06:103501:1063 передан арендодателем («Отделом имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района») арендатору (ООО «АГАРА»).

Вышеуказанный договор аренды земельного участка 26.12.2013 зарегистрирован в установленном законом порядке.

В силу пунктов 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 договора арендатор уплачивает следующие виды платежей: плату за право на заключение договора, арендную плату. Плата за право на заключение договора в соответствии с протоколом аукциона, составляет 1 300 000 руб. Перечисленный арендатором задаток для участия в аукционе на право заключения договора засчитывается в счет платы за право на заключение договора. Размер суммы задатка, внесенной арендатором в счет платежа за право заключения договора, составляет 650 000 руб. Оставшаяся сумма платежа за право заключения договора, составляет 650 000 руб. Перечисление оставшейся суммы платежа за право на заключение договора, указанной в настоящем пункте, осуществляется арендатором в безналичной форме в полном объеме в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона. Арендатор перечисляет оставшуюся сумму платежа за право на заключение договора, указанную в настоящем пункте, на счет арендодателя, указанный в договоре. Подлежащая оплате сумма арендной платы за использование участка начисляется с даты передачи участка арендатору по акту приема-передачи участка и оплачивается арендатором в безналичной форме ежеквартально, не позднее 15-го числа последнего месяца каждого полного оплачиваемого календарного квартала (далее соответственно – арендные платежи, ежеквартальный арендный платеж). Арендные платежи за период использования участка после его передачи арендатору в соответствии с пунктом 2.1 договора до осуществления государственной регистрации договора производятся арендатором в течение 10 дней после такой регистрации. Одновременно арендатором уплачиваются арендные платежи за период использования участка до окончания неполного оплачиваемого календарного квартала. Арендатор перечисляет арендные платежи по договору на счет арендодателя, указанный в договоре.

Расчет арендной платы за пользование участком производится на основании Методики расчета арендной платы, утвержденной решением Совета народных депутатов Камешковского района Владимирской области от 28.02.2012 № 147 «Об утверждении порядка определения арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Камешковского района Владимирской области» (в ред. от 25.06.2013 № 290) по формуле: Ап = (Кс х Сф)/100, где Ап – арендная плата за земельный участок (руб./год), Кс – кадастровая стоимость земельного участка (руб.), Сф – ставка от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающая вид функционального использования земель. Уи – размер уровня инфляции на очередной финансовый год устанавливается в соответствии с постановлением Губернатора области. На момент заключения договора размер годовой арендной платы составляет 72 790 руб. 94 коп.

Размер годовой арендной платы может быть пересмотрен арендодателем в одностороннем порядке без внесения соответствующих изменений в договор в случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, изменения ставок и коэффициентов, Методики расчета арендной платы, а также в случае изменения порядка исчисления арендной платы и принимается арендатором в безусловном порядке (пункт 4.5 договора).

Пунктами 14.3, 14.4 договора установлено, что все споры и разногласия, возникающие при исполнении договора, решаются сторонами путем переговоров. В случае неурегулирования спорных вопросов в досудебном порядке, а также в случае отказа от проведения переговоров, неудовлетворения требований заинтересованной стороны по существу спор передается на рассмотрение в суд по местонахождению арендодателя.

Поскольку арендная плата за 3, 4 кварталы 2015 года не оплачена ответчиком своевременно и в полной сумме, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив в совокупности представленные в материалы дела документы, арбитражный суд пришел к выводу, что требования истца подлежат удовлетворению частично, исходя из следующего.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу пункта 1 статьи 614 Гражданского кодекса Российской Федерации арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную плату).

В соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в Российской Федерации является платным. Формами платы за использование земли являются земельный налог (до введения в действие налога на недвижимость) и арендная плата.

В статье 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что размер арендной платы за земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, определяется в соответствии с основными принципами определения арендной платы, установленными Правительством Российской Федерации. В случае заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на аукционе на право заключения договора аренды земельного участка размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа за земельный участок определяется по результатам этого аукциона. В случае заключения договора аренды земельного участка с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, с заявителем, признанным единственным участником аукциона, либо с единственным принявшим участие в аукционе его участником размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа за такой земельный участок определяется в размере начальной цены предмета аукциона. Если иное не установлено настоящим Кодексом или другими федеральными законами, порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и предоставленные в аренду без торгов, устанавливается: Правительством Российской Федерации в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности; органом государственной власти субъекта Российской Федерации в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена; органом местного самоуправления в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

ООО «АГАРА» не представило в суд доказательств полной оплаты стоимости аренды земельного участка за 3, 4 кварталы 2015 года.

Доводы ответчика о том, что истец необоснованно увеличил размер арендной платы по договору аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства от 12.11.2013 № 148, поскольку данный договор заключен на аукционе, не основательны.

В соответствии со статьями 606, 614 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды.

Продавец земельного участка или права на заключение договора аренды такого земельного участка определяет начальную цену предмета аукциона, сумму задатка и существенные условия договора, в том числе срок аренды. Начальная цена предмета аукциона (начальная цена земельного участка или начальный размер арендной платы) определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (пункт 7 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, действовавшей на момент заключения договора).

В данном случае на аукцион выставлялось право на заключение договора аренды земельного участка.

Согласно пунктам 4.1, 4.2, 4.5 договора аренды земельного участка от 12.11.2013 № 148 арендатор уплачивает следующие виды платежей: плату за право на заключение договора, арендную плату. Плата за право на заключение договора в соответствии с протоколом аукциона, составляет 1 300 000 руб. Расчет арендной платы за пользование участком производится на основании Методики расчета арендной платы, утвержденной решением Совета народных депутатов Камешковского района Владимирской области от 28.02.2012 № 147 «Об утверждении порядка определения арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Камешковского района Владимирской области» (в ред. от 25.06.2013 № 290), по формуле: Ап = (Кс х Сф)/100. На момент заключения договора размер годовой арендной платы составляет 72 790 руб. 94 коп.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 18 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды», арендная плата по договору, заключенному на торгах, не подлежит нормативному регулированию со стороны публичного образования, а складывается на торгах в зависимости от рыночных цен. Изменение размера арендной платы осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренные условиями договора.

Из материалов дела следует, что договор аренды (пункт 4.5), заключенный по результатам аукциона, предусматривает право арендодателя в одностороннем порядке без внесения соответствующих изменений в договор, пересмотреть размер годовой арендной платы в случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, изменения ставок и коэффициентов, Методики расчета арендной платы, а также в случае изменения порядка исчисления арендной платы и принимается арендатором в безусловном порядке.

Истец пересмотрел размер арендной платы в спорный период в связи с изменением ставки от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающей вид разрешенного использования земель и вид деятельности арендаторов, и коэффициентов инфляции в соответствии с решением Совета народных депутатов Камешковского района от 30.01.2015 № 449 «Об утверждении порядка определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Камешковского района Владимирской области».

Таким образом, стороны согласовали в договоре аренды земельного участка, что размер арендной платы производится на основании Методики расчета арендной платы, утвержденной решением Совета народных депутатов Камешковского района Владимирской области от 28.02.2012 № 147 «Об утверждении порядка определения арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Камешковского района Владимирской области» (в ред. от 25.06.2013 № 290) по формуле: Ап = (Кс х Сф)/100, где Ап – арендная плата за земельный участок (руб./год), Кс – кадастровая стоимость земельного участка (руб.), Сф – ставка от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающая вид функционального использования земель, Уи – размер уровня инфляции на очередной финансовый год, а также согласовали условия, позволяющие арендодателю изменять размер арендных платежей.

В пункте 3 решения Совета народных депутатов Камешковского района Владимирской области от 30.01.2015 № 449 «Об утверждении порядка определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Камешковского района Владимирской области» предусмотрено, что настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Знамя». Данное решение опубликовано в газете «Знамя» 06.02.2015. Следовательно, истец обоснованно при расчете арендной платы за спорный период (3, 4 кварталы 2015 года) применяет ставку от кадастровой стоимости земельного участка в размере 1,5, предусмотренную для малоэтажной жилой застройки (раздел 1, пункт 1.1 решения Совета народных депутатов Камешковского района Владимирской области от 30.01.2015 № 449, в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и целями его предоставления – для осуществления комплексного освоения в целях жилищного строительства – размещение малоэтажной жилой застройки (пункт 1.2, подпункт 1.2.1 договора аренды земельного участка). В связи с чем, доводы ответчика о необоснованности применения в расчете арендной платы за спорный период ставки от кадастровой стоимости земельного участка – 1,5, не состоятельны.

Возражения ООО «АГАРА» о неосновательности заявленных требований в связи с отсутствием уведомлений об изменении размера арендной платы, расчета арендной платы, являющегося приложением к договору аренды, не являются основанием для отказа в удовлетворении требований о взыскании задолженности за пользование земельным участком, который передан ООО «АГАРА» по акту приема-передачи от 12.11.2013 в соответствии с договором аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства от 12.11.2013 № 148. Статья 65 Земельного кодекса Российской Федерации предусматривает, что использование земли в Российской Федерации является платным. Формами платы за использование земли являются земельный налог (до введения в действие налога на недвижимость) и арендная плата. Также в пункте 4.5 договора аренды земельного участка предусмотрено, что размер годовой арендной платы может быть пересмотрен арендодателем в одностороннем порядке без внесения соответствующих изменений в договор в случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, изменения ставок и коэффициентов, Методики расчета арендной платы, а также в случае изменения порядка исчисления арендной платы и принимается арендатором в безусловном порядке.

В связи с изложенным, арбитражный суд взыскивает с ответчика в пользу истца долг в сумме 151 708 руб. 75 коп.

На основании пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В пункте 9.4 договора предусмотрено, что в случае нарушения арендатором сроков, установленных абзацем вторым пункта 4.3, пунктом 4.4 договора, арендодатель вправе потребовать от арендатора уплаты неустойки в размере 0,15% от просроченной суммы платежа за каждый день просрочки.

Из материалов дела следует, что ответчиком нарушены сроки по внесению арендной платы, предусмотренные договором. Следовательно, истец обоснованно предъявил требование о взыскании пеней, начисленных на сумму долга за период с 16.03.2014 по 15.03.2016.

Также, в связи с ходатайством ответчика и в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд считает возможным снизить подлежащие взысканию пени до 53 000 руб. При этом суд учитывает компенсационный характер пеней, их повышенный размер относительно ключевой ставки Банка России.

В остальной части (53 488 руб. 27 коп.) исковые требования о взыскании пеней судом отклоняются по вышеназванным основаниям.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине в сумме 7094 руб. относятся на ответчика. Поскольку в силу части 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации истец освобожден от уплаты государственной пошлины, государственная пошлина взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 4, 11, 12, 17, 49, 65, 110, 167-171, 176, 318, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:


1.Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АГАРА», Владимирская область, г. Ковров, в пользу «Отдела имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района», Владимирская область, г. Камешково, задолженность в сумме 151 708 руб. 75 коп., пени в сумме 53 000 руб. и в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 7094 руб.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

2.В удовлетворении требований в части взыскания пеней в сумме 53 488 руб. 27 коп. отказать.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, через Арбитражный суд Владимирской области в течение месяца с момента принятия решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья

М.Ф. Киселева



Суд:

АС Владимирской области (подробнее)

Истцы:

Отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района (подробнее)

Ответчики:

ООО "Агара" (подробнее)


Судебная практика по:

Уменьшение неустойки
Судебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ