Решение от 19 мая 2024 г. по делу № А40-298302/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

Дело № А40-298302/23-96-2109
20 мая 2024 года
г. Москва


Резолютивная часть решения объявлена 06.05.2024 Полный текст решения изготовлен 20.05.2024

Арбитражный суд в составе:

судья Гутник П.С. (единолично), при ведении протокола секретарем судебного заседания Анпиловой Э.Ю., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ФКР МОСКВЫ ИНН: <***>

к ответчику ООО "СПЕЦЛАБОРАТОРИЯ-НК" ИНН: <***>

о взыскании 15 286 623, 81 руб., ФКР МОСКВЫ ИНН: <***> к ответчику ООО "СПЕЦЛАБОРАТОРИЯ-НК" ИНН: <***>

о взыскании 5 095 541, 27 руб.; встречный иск; третьи лица ПАО «Сбербанк России»,

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА "МОСЖИЛНИИПРОЕКТ"

при участии: от истца: ФИО1 по дов. от 01.02.23г..; диплом; от ответчика: ФИО2 по дов. от 01.11.23г.; диплом; от третьих лиц: не явились, извещены, Рассмотрев материалы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

Фонд капитального ремонта города Москвы (далее – ФКР Москвы, истец, заказчик) обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Спецлаборатория-НК» (далее – ООО «Спецлаборатория-НК», ответчик, генподрядчик) о взыскании штрафа за односторонний отказ от договора в размере 5 095 541, 27 рублей, неустойки в размере 4 492 198, 86 рублей, взыскании расходов по оплате государственной пошлины в размере 122 265 рублей (с учетом уточнения заявленных требований в порядке ст. 49 АПК РФ и объединения дел в одно производство).

В судебном заседании истец в порядке ст. 49 АПК РФ частично отказался от исковых требований в части взыскании неотработанного аванса в размере 15 286 623, 81 рублей.

Ответчиком подано встречное исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения в размере 14 429 025,02 рублей, пени в размере 1 083 777,74 рублей, взыскании пени, начисленной на сумму долга в размере 15 133 244,55 рублей, с применением ключевой ставки Банка России, действовавшей с 24.04.2024 по дату фактической оплаты долга, признании одностороннего отказа ФКР Москвы от исполнения договора № КР-006842-22 от 08.04.2022 незаконным, переквалификации основания одностороннего отказа ФКР Москвы от исполнения договора № КР-00684222 от 08.04.2022 на статью 717 ГК РФ, взыскании расходов на оплату государственной пошлины в размере 112 564 рублей (с учетом уточнения заявленных требований в порядке ст. 49 АПК РФ).

Определением суда от 26.02.2024 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ПАО СБЕРБАНК.

От ПАО СБЕРБАНК поступили письменные объяснения, подтверждающие раскрытие банковской гарантии.

Определением суда от 28.03.2024 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ГАУ «МОСЖИЛНИИПРОЕКТ».

От ГАУ «МОСЖИЛНИИПРОЕКТ» поступили письменные объяснения, подтверждающие факт приемки выполненных работ и подписание актов выполненных работ.

Истец направил в судебное заседание представителя, который поддержал предъявленный иск по основаниям, изложенным в исковом заявлении с учётом заявления об уточнении предмета исковых требований, представил истребованные судом документы, не согласился с доводами ответчика против иска по основаниям изложенным в возражениях на отзыв; не заявил о том, что располагает какими-либо иными, кроме имеющихся в материалах дела документами, подтверждающими предъявленный иск; не возражал против рассмотрения дела по существу в данном судебном заседании по имеющимся в деле документам; каких-либо ходатайств не заявил.

Ответчик направил представителя в судебное заседание, который поддержал встречное исковое заявление с учетом заявления об уточнении исковых требований, первоначальное исковое заявление истца не признал полностью по основаниям изложенным в отзыве на исковое заявление и во встречном исковом заявлении; расчет истца оспорил по основаниям изложенным в отзыве; не заявил о том, что располагает какими-либо иными, кроме имеющихся в материалах дела документами, подтверждающими предъявленный встречный иск; не возражал против рассмотрения спора по существу в данном судебном заседании, по имеющимся в деле, документам; каких-либо ходатайств не заявил.

Дело рассмотрено в соответствии с порядком, предусмотренным ст. 156 АПК РФ, по имеющимся в деле документам, представленным истцом, ответчиком, в отсутствие представителей 3-го лица.

Суд, с учетом изложенных истцом и ответчиком обстоятельств и доводов, в соответствии с имеющимися в материалах дела документами, пришел к следующим выводам и считает установленными следующие обстоятельства:

Как следует из материалов дела, между сторонами был заключен договор № КР006842-22 от 08.04.2022 на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ЦАО, ул. Нов. Басманная, 31 с. 1.

Цена договора составляла 50 955 412,70 рублей. Истцом был перечислен авансовый платеж ответчику по договору в размере 15 286 623,81 рублей.

Виды, стоимость выполнения работ определены в приложении № 1 к договору:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) – 904 419,13 рублей.

2) ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) – 697 382,17 рублей.

3) ремонт внутридомовых систем водоотведения (канализации) (стояки) – 1 410 688,01 рублей.

4) ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) – 9 338 258,31 рублей.

5) ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) – 2 978 278,81 рублей.

6) ремонт фасада – 19 320 133, 79 рублей. 7) ремонт крыши – 15 307 126,74 рублей.

Во исполнение принятых на себя обязательств ответчиком выполнены следующие работы, что подтверждается актами приемки выполненных работ, подписанными ответчиком и ГАУ «МОСЖИЛНИИПРОЕКТ», являющемся уполномоченным представителем истца по приемки выполненных работ, а также на подписание актов приемки выполненных работ:

- актом приемки выполненных работ (ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) (п. 2 приложения № 1 к договору) – 479 541, 61 рублей;

- актом приемки выполненных работ (ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки)) (п. 4 приложения № 1 к договору) – 3 330 972, 78 рублей;

- актом приемки выполненных работ (ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали)) (п. 5 приложения № 1 к договору) - 2 934 747, 58 рублей;

- актом приемки выполненных работ (ремонт фасада) (п. 6 приложения № 1 к договору) - 9 654 257, 59 рублей;

- актом приемки выполненных работ (ремонт крыши) (п. 7 приложения № 1 к договору) - 14 020 348, 74 рублей.

Общая сумма выполненных работ составляет 30 419 868,36 рублей.

Как следует из материалов дела, выполненные ответчиком работы приняты уполномоченным представителем истцом без замечаний, претензий к качеству и срокам выполнения работ при их приемке от истца и уполномоченного представителя истца не поступало.

В остальной части работы не были выполнены, так как собственники квартир не допускали ответчика к выполнению работ, в связи с чем было принято решение о переносе сроков проведения работ по ремонту стояков систем холодного водоснабжения, водоотведения (канализации) на 2024, что подтверждается имеющимися в материалах дела документами: протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 1/КР от 11.04.2023; письмом ФКР Москвы № ФКР-РГ-296/23 от 15.08.2023.

Кроме того, объем выполненных работ подтверждается актом выверки объемов работ от 10.11.2023, согласно которому стоимость фактически выполненных работ составляет 30 419 868, 36 рублей.

Суду были представлены на обозрение оригиналы актов выполненных работ и оригинал акта выверки, их копии представлены в материалы дела.

Ответчик обращался к истцу с требованием оплатить выполненный объем работ, что подтверждается письмом от 14.11.2023, в материалах дела представлен.

Истцом выполненный объем работ за вычетом авансового платежа и вычета возвратных средств не оплачен.

Акты фиксации договорных нарушений, представленные истцом, с учетом подписанных впоследствии актов выполненных работ и документов, подтверждающих перенос срок выполнения работ, не свидетельствуют о правомерности истца в отказе оплате фактически принятых работ.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате обусловленных договором работ является сдача работ заказчику путем подписания акта выполненных работ (п. 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»).

Ответчик направил уведомление об отказе от договора № ФКР-ПИР-4282/23 от 14.08.2023 в связи с нарушением истцом сроков выполнения работ.

Как следует из представленных в материалы дела актов приемки выполненных работ, документов, подтверждающих перенос сроков выполнения работ, ответчиком исполнены обязательства в рамках договора. Вина его в невыполнении оставшейся части работ отсутствует.

В порядке ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

В силу статьи 711 ГК РФ сдача результата работ заказчику является основанием для возникновения у него обязательства по оплате принятых работ

В соответствии с п. 1 и 4 ст. 753 ГК РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемки. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Из материалов дела усматривается, что результат работ принят ответчиком без замечаний к объему и качеству, что в силу ст. ст. 711 и 753 ГК РФ является основанием для их оплаты.

Ответчик не лишен права заявлять возражения относительно, объемов, качества и стоимости выполненных работ, однако должен подтверждать свои возражения соответствующими доказательствами (п.12 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», ч.1 ст.65 АПК РФ).

Письменными объяснениями ГАУ «МосжидНИИпроект» подтверждает выполнение объема работ и подписание актов приемки выполненных работ членами комиссии.

Согласно ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

При указанных обстоятельствах односторонний отказ ФКР Москвы от договора № ФКР-ПИР-4282/23 от 14.08.2023 по изложенным в нем основаниям, является недействительным и соответствующее встречное исковое требования ответчика о взыскании неосновательного обогащения за вычетом авансового платежа и вычета возвратных средств в размере 14 429 025, 02 рублей подлежит удовлетворению.

В части встречных требования ответчика о переквалификации оснований для расторжения договора на ст. 717 ГК РФ суд приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, истец незаконно направил уведомление об одностороннем отказе от договора № ФКР-ПИР-4282/23 от 14.08.2023.

В соответствии с п. 3, 4 ст. 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

В силу ст. 717 ГК РФ заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Согласно ст. 729 ГК РФ, в случае прекращения договора подряда по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком результата работы, выполненной подрядчиком (п. 1 ст. 720 ГК РФ), заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией подрядчику произведенных затрат. Указанные положения гражданского законодательства распространяются на случаи одностороннего отказа от исполнения договора при отсутствии виновных действий со стороны подрядчика (ст. 717 ГК РФ).

При расторжении договора в силу статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства сторон прекращаются.

Статья 717 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет заказчику право в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 09.09.2008 N 5782/08, ни статья 310, ни пункт 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации не связывают право на односторонний отказ от исполнения договора с наличием каких-либо оснований для такого отказа, предусмотренных законом или соглашением сторон. Для одностороннего отказа от исполнения договора, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, достаточно самого факта указания в законе или соглашении сторон на возможность одностороннего отказа.

Как указано выше, данное право предусмотрено в статье 717 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 715 Кодекса в случае, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Исходя из всесторонней оценки имеющихся в материалах дела доказательств, суд сделал вывод о том, что в данном случае таких оснований не имелось, поскольку противоправность ответчика в нарушении срока начала работ истцом не доказана.

Однако односторонний отказ от исполнения договора подряда имел место и привел к расторжению договора подряда по правилам и с последствиями, определенными статьей 717 Кодекса.

С учетом вышеизложенного имеются основания для переквалификации последствий расторжения договора на ст. 717 ГК РФ.

Ответчиком было заявлено встречное требование о взыскании неустойки в размере 1 083 777,74 рублей подлежит удовлетворению.

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГПК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В силу п. 12.5 договора в случае просрочки исполнения обязательств заказчиком по оплате выполненных работ по договору, генподрядчик вправе потребовать выплаты пени в размере, определяемой согласно ст. 395 ГК РФ от подлежащей уплате сумме за каждый день просрочки.

Согласно п. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. В силу п. 3 ст. 395 ГК РФ проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Принимая во внимание акт выверки объемов работ от 10.11.2023, составленный после осмотра фактически выполненных работ, а также на основании ранее подписанных актов приемки выполненных работ, суд приходит к выводу, что пени подлежат начислению со следующего дня подписания акта выверки объемов работ от 10.11.2023.

Ходатайство о снижении размера неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ истцом не было заявлено.

Требование ООО "СПЕЦЛАБОРАТОРИЯ-НК" о взыскании неустойки в сумме 1 083 777,74 рублей – законное, обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтверждено имеющимися в деле доказательствами, представленными ответчиком, не опровергнуто лицами участвующими в деле, подлежит удовлетворению.

Первоначальные исковые требования истца о взыскании штрафа за односторонний отказ договора в размере 5 095 541, 27 рублей, неустойки в размере 4 492 198, 86 рублей не подлежат удовлетворению в виду следующего.

В ходе судебного заседания истец отказался от исковых требований в части взыскания неотработанного аванса в размере 15 286 623, 81 рублей. В порядке ст. 49 АПК РФ уточнения приняты судом.

Отказывая в удовлетворении исковых требований о взыскании штрафа за односторонний отказ от договора в размере 5 095 541, 27 рублей, суд исходит из следующего.

В обоснование исковых требований истец указал, что ответчик работы не выполнил, односторонний отказ от договора направлен в связи с нарушением сроков выполнения работ.

В обоснование обратного, ответчиком представлены акты приемки выполненных работ, акт выверки объемов работ. Оставшийся объем работ ответчиком объективно выполнить не представлялось возможным, так как было вынесено решение о переносе сроков выполнения работ, что подтверждается материалами дела.

В этой связи суд пришел к выводу о том, что решение истца об одностороннем отказе от исполнения договора по вине ответчика носит неправомерный характер.

В соответствии с п. 3 ст. 450 ГК РФ договор считается расторгнутым в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон.

В силу п. 2 ст. 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что

окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 401 ГК РФ лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Что касается взыскания неустойки в размере 5 095 541, 27 рублей, суд сообщает следующее.

Как указывает истец, у ответчика имеется просрочка выполнения работ за период с 30.09.2022 – 14.08.2023 по системам:

- ремонт крыши – 95 рабочих дней;

- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) – 98 рабочих дней.

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГПК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения

Как следует из представленных в материалах дела документов, работы не могли быть выполнены в срок в связи с постоянными приостановками выполнения работы, что следует из акта о приостановке работ от 22.04.2022, согласно которому работы приостановлены в срок до 21.05.2022; акта о приостановке работ от 12.05.2022, согласно которому работы приостановлены в срок до 07.07.2022; претензии истца № ФКР-ПИР-4349/23 от 14.08.2023, согласно которой приостановка работ также была c 22.04.2022 по 21.05.2022, c 09.09.2022 по 12.09.2022, c 01.10.2022 по 02.04.2023, c 29.04.2023 по 02.05.2023, c 06.05.2023 по 10.05.2023.

Работы по данным системам не могут проводиться в осенне-зимний период, о чем уведомил ответчик истца письмом № 01/11-23 от 01.02.2023, согласно которому в осенне-зимний период работы по системам не могут проводиться, поэтому ответчиком было предложено заключить дополнительное оглашение о продлении срока действия договора. Данные обстоятельства подтверждаются дополнительным соглашением, согласно которому стороны пришли к соглашению продлить срок действия договора до 30.09.2023. Документов, опровергающих данные обстоятельства, истцом не представлено, возражений не поступало.

В летний период 2023 года работы по данным системам были приостановлены работы согласно факсограмме ГАУ «МосжилНИИпроект» № СК-ЦАО-1772/23 от 24.06.2023. Ответа о возобновлении выполнения работ ответчиком получено не было. В подтверждение обратного истцом доказательства не представлены.

Как следует из материалов дела, все задержки и переносы сроков выполнения работ были известны истцу, каких-либо возражений в соответствующие периоды времени от истца не поступало.

Суд также принимает во внимание Постановление Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей с 01.04.2022 по 01.10.2022.

В п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» разъясняется, что в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 Гражданского кодекса РФ), неустойка (ст. 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (ст. 75 НК РФ), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему

под его действие (пп. 2 п. 3 ст. 9.1, абз. 10 п. 1 ст. 63 Закона № 127-ФЗ). В рамках настоящего дела срок исполнения обязательств наступил до введения моратория.

При этом при рассмотрении споров о взыскании неустойки за период, включающий действие моратория, суды указывают, что лицо, на которое распространяется действие моратория, вправе заявить возражения об освобождении от уплаты неустойки (пп. 2 п. 3 ст. 9.1, абз. 10 п. 1 ст. 63 Закона № 127-ФЗ) и в том случае, если в суд не подавалось заявление о его банкротстве.

Неустойка за период с 30.09.2022 по 01.10.2022 попадает на период действия моратория и не подлежит начислению.

В силу пункта 1 статьи 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредставление материалов, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328 ГК РФ). На срок приостановления работ продлевается общий срок выполнения работ.

Представленные в материал дела акты приостановки работ, претензия, письма подтверждают, что истец был осведомлен о приостановке работ. Обоснованность в приостановке работ истцом не опровергнута.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что истец злоупотребляет своим правом на взыскание неустойки в соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ. Вышеуказанные обстоятельства подтверждают, что ответчик осуществлял все возможные меры для выполнения работ в предусмотренный срок и неустойка с учетом всех сроков приостановки работ в размере в размере 5 095 541, 27 рублей не подлежит взысканию.

В силу части 1 статьи 66 АПК РФ лица, участвующие в деле, обязаны представлять доказательства. Эта обязанность основана на статье 65 АПК РФ, в соответствии с которой каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 1 статьи 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Следовательно, нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно, со ссылкой на конкретные документы, указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения. Правовая позиция об этом сформулирована в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 N 12505/11, от 08.10.2013 N 12857/12.

Принцип диспозитивности, характерный для гражданских правоотношений, распространяет свое действие и на процессуальные отношения; в арбитражном процессе диспозитивность означает, что процессуальные отношения возникают, изменяются и прекращаются, главным образом, по инициативе непосредственных участников спорных правоотношений, которые имеют возможность с помощью суда распоряжаться процессуальными правами и спорным материальным правом.

Арбитражным судом при рассмотрении настоящего дела были созданы условия для установления фактических обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора (часть 3 статьи 9, статья 66 АПК РФ).

Госпошлина распределена на основании ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ФКР МОСКВЫ – отказать.

Признать односторонний отказ ФКР МОСКВЫ от исполнения договора № КР006842-22 от 08.04.2022 года незаконным.

Переквалифицировать основания одностороннего отказа ФКР МОСКВЫ от исполнения договора № КР-006842-22 от 08.04.2022 года на ст. 717 ГК РФ.

Взыскать с ФКР МОСКВЫ (ИНН: <***>) в пользу ООО "СПЕЦЛАБОРАТОРИЯ-НК" (ИНН: <***>) задолженность в размере 14 429 025 руб. 02 коп., неустойку в размере 1 083 777 руб. 74 коп., неустойку, начисленную на сумму долга по правилам ст. 395 ГК РФ за период с 24.04.2024 года по день его фактической оплаты, расходы по уплате государственной пошлины в сумме 112 564 руб.

Возвратить ФКР МОСКВЫ (ИНН: <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 3 521 руб., уплаченную по платежному поручению № 123596 от 29.11.2023 года.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья П.С. Гутник