Резолютивная часть решения от 30 мая 2018 г. по делу № А25-2503/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А25-2503/2017
30 мая 2018 года
г. Черкесск


Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики в составе судьи Миллера Д.В., при ведении протокола помощником судьи Казиевым С.В. (до перерыва), секретарем судебного заседания ФИО1 (после перерыва), рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

краевого государственного казенного учреждения "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края" (ОГРН <***>, ИНН <***>; адрес: 680021, <...>)

к акционерному обществу К2 Банк (ОГРН <***>, ИНН <***>; адрес: 369000, <...>)

о взыскании задолженности, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора:

- общество с ограниченной ответственностью "Универсал проект" (ОГРН <***>, ИНН <***>; адрес: 680000, <...>),

при участии в судебном заседании:

- от истца: ФИО2 – представителя по доверенности № 1/2018 от 09.01.2018 (посредством использования систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Дальневосточного округа);

- от ответчика: ФИО3 – представителя по доверенности № 1 от 09.01.2018;

- в отсутствие представителей третьего лица, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, а также путем размещения информации в сети «Интернет»,

Руководствуясь статьями 1 - 3, 17, 27 - 28, 49, 101 - 103, 110, 143 – 147, 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

р е ш и л:

1. Принять изменение истцом размера исковых требований в части взыскания неустойки до 703 160 рублей 30 копеек (период 21.10.2017 - 23.05.2018).

2. Отказать акционерному обществу К2 Банк и обществу с ограниченной ответственностью "Универсал проект" в приостановлении производства по делу № А25- 2503/2017.

3. Исковые требования краевого государственного казенного учреждения "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края" удовлетворить в полном объеме.

4. Взыскать с акционерного общества К2 Банк (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу краевого государственного казенного учреждения "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в общей сумме 4 090 081 рубль 73 копейки, из которых:

- 3 386 921 рубль 43 копейки - денежные средства по банковской гарантии № БГ 136108717-2017 от 26.05.2017;

- 703 160 рублей 30 копеек – неустойка за период с 21.10.2017 по 23.05.2018.

5. Взыскать с акционерного общества К2 Банк (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 43 450 рублей.

Решение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционной суд (улица Вокзальная, дом 2, г. Ессентуки, Ставропольский край, 357600) в течение месяца после принятия решения через Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики (проспект Ленина, дом 9, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика, 369000).

Судья Д.В. Миллер