Резолютивная часть решения от 8 сентября 2017 г. по делу № А35-1098/2015

351/2017-87489(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 http://www.kursk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
Резолютивная часть решения

Дело № А35-1098/2015
08 сентября 2017 года
г. Курск


Арбитражный суд Курской области в составе судьи Арцыбашевой Т.Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело, направленное на новое рассмотрение Арбитражным судом Центрального округа, по иску

областного казенного учреждения «Управление капитального строительства Курской области»

к обществу с ограниченной ответственностью «Союз строителей Реставраторов Региона ДОМ»

о взыскании 63788,00 руб. и по встречному иску

общества с ограниченной ответственностью Союз строителей Реставраторов Региона ДОМ

к областному казенному учреждению «Управление капитального строительства Курской области»

о взыскании 23513,62 руб. и 15800 руб. судебных издержек.

Третьи лица: ОКУ «Противопожарная служба Курской области», Комитет по осуществлению полномочий в области ГО, ЧС и ПБ Курской области.

В судебном заседании приняли участие представители:

истца по основному иску (ответчику по встречному иску): ФИО2 по доверенности по доверенности от 22.01.2016 № 1,

от ответчика по основному иску (истцу по встречному иску): ФИО3 - генеральный директор по приказу от 18.07.2016 № 77, ФИО4 по доверенности от 22.03.2017 (удостоверение от 17.05.2016 № 1266),

от третьего лица ОКУ «ППС Курской области»: не явился, извещен надлежащим образом,

от третьего лица Комитета по осуществлению полномочий в области ГО, ЧС и ПБ Курской области: не явился, извещен надлежащим образом.

Руководствуясь статьями 17, 27, 28, 102, 110, 156, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования областного казенного учреждения «Управление капитального строительства Курской области» удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Союз строителей Реставраторов Региона ДОМ» в пользу областного казенного учреждения «Управление капитального строительства Курской области» неустойку в размере 58625,00 руб.

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Союз строителей Реставраторов Региона ДОМ» удовлетворить частично.

Взыскать с областного казенного учреждения «Управление капитального строительства Курской области» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Союз строителей Реставраторов Региона ДОМ» неустойку в размере 23513,62 руб.

В остальной части в удовлетворении встречных исковых требований отказать.

Провести зачет встречных первоначальных и встречных исковых требований в соответствии с абзацем 2 части 5 статьи 170 АПК РФ.

Путем зачета встречных однородных требований взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Союз строителей Реставраторов Региона ДОМ» в пользу областного казенного учреждения «Управление капитального строительства Курской области» неустойку в размере 35111,38 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Союз строителей Реставраторов Региона ДОМ» в доход федерального бюджета 2345,00 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Курской области в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в кассационную инстанцию в Арбитражный суд Центрального округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Арцыбашева Т.Ю.