Резолютивная часть решения от 2 июля 2018 г. по делу № А25-998/2018

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А25-998/2018
г. Черкесск
02 июля 2018 года
Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики в составе судьи Дышековой А.С., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гербековой А.М., при участии от заявителя – ФИО1 (доверенность от 05.06.2018), от заинтересованного лица – ФИО2 (доверенность от 09.01.2018), от заинтересованного лица – ФИО3 (доверенность от 06.06.2018), рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «ДАХАНАГО» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии муниципального образования города Черкесска (ОГРН <***>, ИНН <***>) об оспаривании отказа в продлении разрешения на строительство и обязании продлить разрешение на строительство, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора – Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования г. Черкесска (ОГРН <***>, ИНН <***>), руководствуясь статьями 29, 167- 170, 176, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Признать незаконным отказ Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии муниципального образования города Черкесска в продлении разрешения на строительство № 09-04-225-2015 на строительство объекта: «Кофейня- магазин», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 09:04:0101025:477 по адресу: <...> в районе жилого дома № 20.

Обязать Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии муниципального образования города Черкесска продлить разрешение на

строительство № 09-04-225-2015 для завершения строительства объекта: «Кофейня- магазин», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 09:04:0101025:477, по адресу: <...> в районе жилого дома № 20.

Решение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (Вокзальная ул., 2, г. Ессентуки, Ставропольский край, 357600) в течение месяца после принятия решения через Арбитражный суд Карачаево- Черкесской Республики (Ленина проспект, 9, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика, 369000).

Судья А.С. Дышекова