Решение от 10 марта 2025 г. по делу № А33-30657/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ


ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ


11 марта 2025 года


Дело № А33-30657/2023

Красноярск


Резолютивная часть решения вынесена «25» февраля 2025 года.

В полном объёме решение изготовлено «11» марта 2025 года.


Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Заблоцкой А.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 5 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании пени, ущерба, штрафа,

по встречному иску индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к федеральному казенному учреждению «Исправительная колония № 5 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании денежных средств,

в присутствии в судебном заседании:

от истца (по первоначальному иску): ФИО2 – представителя по доверенности от 09.01.2025 № 1,

от ответчика (по первоначальному иску): ФИО3 – представителя по доверенности от 18.09.2023,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Скичко М.С.,

установил:

федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 5 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – ответчик) о взыскании 5 628 294,67 руб., в том числе: 32 310,04 руб. пени, 5 612 904 ущерба руб., 5 000,00 руб. штрафа.

Определением от 31.10.2023 исковое заявление принято к производству суда, возбуждено производство по делу.

29.07.2024 индивидуальный предприниматель ФИО1 обратился в Арбитражный суд Красноярского края со встречным иском к федеральному казенному учреждению «Исправительная колония № 5 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю» о взыскании 1 435 616,08 руб. за выполненные, но не оплаченные работы по контракту № 03191000034230000380001 от 22.05.2023.

Определением от 05.08.2024 встречное исковое заявление индивидуального предпринимателя ФИО1 принято к производству суда для рассмотрения совместно с первоначальным иском.

10.01.2025 от истца (по первоначальному иску) поступило заявление об уточнении исковых требований, согласно которому учреждение просит взыскать 5 650 214,04 руб., в том числе пени в размере 32 310,04 руб., ущерба в размере 5 612 904,00 руб., штрафа в размере 5 000 руб.

25.01.2025 ответчиком (по первоначальному иску) представлено заявление об уточнении встречных исковых требований, согласно которым индивидуальный предприниматель просит взыскать денежные средства в размере 1 435 616,08 руб. за выполненные, но не оплаченные работы по контракту № 03191000034230000380001 от 22.05.2023, денежные средства в размере 463 084,36 руб. пени за просрочку исполнения обязательств государственным заказчиком по контракту № 03191000034230000380001 от 22.05.2023.

В соответствии со статьей 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований. Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу.

Принимая во внимание, что заявления сторон об изменении размера первоначальных и встречных исковых требований не противоречит закону и не нарушает права других лиц, на основании статьи 49 АПК РФ, заявления приняты судом.

Истец (по первоначальному иску) настаивал на требованиях по основаниям, изложенным исковом заявлении, встречные требования ответчика не признал по основаниям, изложенным в отзыве:

- оплата за выполненные работы не осуществлялась ввиду отсутствия лимитов бюджетных обязательств по дополнительному бюджетному финансированию;   

- суммы невыполненных работ исключены не по соглашению сторон, а ввиду невыполнения работ по государственному контракту ответчиком. Невыполненные работы государственным заказчиком не приняты; 

- техническим заданием к контракту предусмотрено, что первая довсходовая междурядная обработка культиватором, вторая довсходовая междурядная обработка культиватором, химическая обработка, первичное внесение удобрений (листовая) выполняются в июне 2023 года; окучивание культиватором, повторное внесение удобрений (корневая) выполняются в июле 2023 года. Вопреки техническому заданию указанные работы подрядчиком выполнены несвоевременно. Документ о приемке размещен в единой информационной системе только 02.08.2023;

Ответчик (по первоначальному иску) первоначальные исковые требования оспорил по основаниям, приведенным в отзыве на заявление:

- сорт картофеля, семена которого представлены государственным заказчиком, относится к поздним сортам. Период созревания поздних сортов картофеля составляет 110-150 дней с момента посадки. При условии посадки картофеля 26.05.2023 созревание клубня картофеля наступает не ранее 26.09.2023, что подтверждается контрольными копками картофеля. 04.09.2023 предварительная урожайность составила 49,24 ц/га. 15.09.2023 предварительная урожайность составила 119,8 ц/га. В соответствии с проведенной контрольной копкой с привлечением специалиста 19.09.2023 предварительная урожайность картофеля составила 205,4 ц/га. По результатам контрольной копки 29.09.2023  урожайность картофеля составила 360 ц/га. Данные факты свидетельствуют о наличии урожайности картофеля свыше ожидаемых результатов в соответствии с техническим заданием;

- истцом не доказано фактическое причинение ущерба действиями ответчика. Не представлены доказательства заключению замещающей сделки. Изложенное свидетельствует о том, что истец (по первоначальному иску) полностью удовлетворил свои требования по поставке продовольственного картофеля, овощей (морковь, свекла);

- условиями контракта не предусмотрена возможность одновременного взыскания с подрядчика убытков за ненадлежащие исполнение обязательств по контракту и штрафа за этот же факт;

- работы по контракту подрядчиком выполнены. Требования о возмещении ущерба и пени не обоснованы, расчет произведен неверно. Недобросовестные действия истца выражены не только в уклонении от оплаты выполненных работ, прекращении сбора и вывоза урожая с сельскохозяйственных земель поставщика, но и в игнорировании истцом предложения о выполнении контракта.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между федеральным казенным учреждением «Исправительная  колония № 5 Главного управления Федеральной службы исполнении наказаний по Красноярскому краю» (государственный заказчик) и индивидуальным предпринимателем ФИО1 (подрядчик) заключен государственный контракт от 22.05.2023 № 03191000034230000380001 на выполнение комплекса работ (агротехнических мероприятий) по выращиванию продовольственного картофеля с использованием семейного материала Государственного заказчика и овощей (морковь, свекла) с использованием семенного материала подрядчика.

Согласно пункту 1.1. контракта государственный заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ (агротехнических мероприятий) по выращиванию продовольственного картофеля с использованием семейного материала государственного заказчика и овощей (морковь, свекла) с использованием семенного материала подрядчика в соответствии с техническим заданием (приложение № 1) и сдать результат работы государственному заказчику. Государственный заказчик обязуется принять результат работы и на основании документа о приемке оплатить.

В соответствии с пунктом 1.2. контракта объем и цена единицы выполняемых работ указаны в приложении №1 к контракту, являющемся неотъемлемой частью контракта.

Техническим заданием (приложение № 1), установлено, что работы по контракту выполняются на земельном участке подрядчика с кадастровым номером 24:35:000000:0158, сельскохозяйственного назначения. Работы выполняются в соответствии с технологией выращивания картофеля и овощей.

В состав работ по выращиванию картофеля, моркови и свеклы согласно техническому заданию входят: вспашка земли, боронование (прибивка влаги), внесение минеральных удобрений, культивация, нарезка борозд, посадка семенного картофеля (с обработкой фунгицидами), первая довсходовая междурядная обработка культиватором, вторая довсходовая междурядная обработка культиватором, химическая обработка, первичное внесение удобрения (листовая), окучивание культиватором, повторное внесение удобрения (корневая), скашивание  ботвы.

Техническим заданием к контракту предусмотрено, что урожайность овощей должна составлять по картофелю - 150 ц/га, по моркови - 160 ц/га, по свекле - 160 ц/га. Выращенный урожай картофеля должен соответствовать ГОСТ 7176-2017, выращиваемая морковь должна соответствовать ГОСТ 1721-85. Урожай свеклы должен соответствовать ГОСТ 1722-85.

Техническим заданием установлены сроки выполнения работ.

В мае 2023 года предусмотрены работы: вспашка земли, боронование, внесение минеральных удобрений, культивация, нарезка борозд, посадка семенного картофеля, свеклы, моркови (с обработкой фунгицидами). В июне 2023 года должны быть выполнены работы по первой и второй довсходовой междурядной обработки культиватором, химической обработке, по первичному внесению удобрений (листовая). В июле 2023 года Техническим заданием предусмотрены работы по окучиванию культиватором, повторному внесению удобрений (корневая), а в августе 2023 года – работы по скашиванию ботвы.

По условиям контракта государственный заказчик обязуется: обеспечить оплату выполненных работ в соответствии с условиями раздела 3 контракта (пункт 2.1.1. контракта); выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные контрактом (пункт 2.1.2. контракта); в случае расторжения контракта (по любым основания) оплатить подрядчику стоимость надлежащим образом выполненных работ и принятых в месте нахождения государственного заказчика соответствующих требованиям государственного заказчика, из объема фактически выполненных работ, на момент расторжения контракта (пункт 2.1.3. контракта).

В силу пункта 2.2.5. контракта государственный заказчик вправе отказаться от оплаты выполненных работ в случае выполнения работ с нарушением условий контракта.

Подрядчик обязуется использовать свой семенной материал овощей, пригодный для посадки (пункт 2.3.1. контракта); обеспечить качество выполняемых работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями контракта (пункт 2.3.2. контракта); в ходе выполнения работ использовать расходные материалы, семенной материал овощей (морковь, свеклу), минеральные удобрения, фунгициды, органические удобрения, соответствующие требованиям действующих СНиП, ГОСТ, других действующих нормативов (пункт 2.3.3. контракта); в случае нарушения условий контракта о сроках и качестве выполняемых работ возместить убытки в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством (пункт 2.3.4. контракта).

Пунктом 3.1. установлена цена контракта, которая составляет 4 297 626,80 руб. и включает в себя все затраты подрядчика, связанные с выполнением комплекса работ по выращиванию картофеля и овощей: использование техники, оборудования, инструментов, расходных материалов, семенного материала овощей (моркови, свеклы), минеральных удобрений, фунгицидов, органических удобрений, горюче-смазочных материалов, а также уплату всех налогов, сборов, других обязательных платежей взимаемых с подрядчика в связи с исполнением обязательств по контракту.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (пункт 3.2. контракта).

Источник финансирования – средства дополнительного бюджетного финансирования Российской Федерации. Оплата выполненных работ осуществляется в течение 7 рабочих дней с момента подписания заказчиком документа о приемке, выставляемого подрядчиком за каждый вид выполненных работ по контракту (пункт 3.3 контракта).

В соответствии с пунктом 4.1. контракта работы, предусмотренные пунктом 1.1. контракта, выполняются в срок с момента его заключения по 30.09.2023.

Пунктом 4.3. контракта установлено, что государственный заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик выполняемых работ сведениям, содержащимся и сопроводительных документах подрядчика.

Согласно пункту 4.5. контракта подрядчик в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты выполнения работ формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке. Документ о приемке, подписанный подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически направляется государственному заказчику. Датой поступления государственному заказчику документа о приемке, подписанного подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен государственный заказчик.

В течение 10 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, государственный заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий: а)  подписывает усиленной электронной подписью липа, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке: б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с контрактом направляются автоматически с использованием единой информационной системы подрядчику. Датой поступления подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен подрядчик.

Согласно пункту 5.1. контракта подрядчик гарантирует выполнить работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к контракту). Подрядчик гарантирует  надлежащее качество используемых материалов и оборудования, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям (пункт 5.2. контракта).

Из пункта 5.3. контракта следует, что в случае нарушения условий контракта о сроках, объемах и качестве выполненных работ, подрядчик обязан возместить государственному заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения указанных причин. Требование государственного заказчика о возмещении убытков подлежит удовлетворению подрядчиком в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования.

По условиям пункта 6.1. контракта подрядчик гарантирует надлежащее качество выполняемых работ при исполнении контракта в соответствии с техническим заданием.

Если при исполнении контракта обнаружатся дефекты (недостатки) выполненных работ, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков (дефектов) и сроки их устранения подрядчиком (пункт 6.2. контракта). Выявленные недостатки (дефекты) подрядчик обязан устранить своими силами и за свой счет (пункт 6.3. контракта).

В соответствии с пунктом 7.1. контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В силу пункта 7.6. контракта в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, государственный заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустойки (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком (пункт 7.7. контракта).

За невыполнение в полном объеме работ, за иное неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик уплачивает государственному заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 000,00 руб. и не менее 1 000,00 руб. тыс. рублей, указанной в пункте 3.1. контракта и составляет 5 000,00 руб. (пункт 7.8. контракта).

Согласно пункту 9.4. контракта расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В случае расторжения контракта по любым основаниям государственный заказчик обязан оплатить подрядчику стоимость надлежащим образом выполненных работ и соответствующего требованиям государственного заказчика из объема фактически выполненных работ на момент расторжения контракта (пункт 9.8. контракта).

Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2023, а в части осуществления оплаты - до их полного исполнения (пункт 12.1. контракта).

31.05.2023 сторонами составлен акт списания картофеля при его посадке на участке в Сухобузимском районе (кадастровый номер 24:35:000000:0158) по контракту № 03191000034230000380001 по выполнению комплекса работ (агротехнических мероприятий) по выращиванию продовольственного картофеля с использованием семенного материала ФКУ ИК-5. Согласно названному акту подрядчиком произведена посадка картофеля на площади 40 га в полном объеме, при этом израсходовано посадочного материала – картофеля в количестве 131 398,295 кг, в том числе: семенной картофель – 101 533,777 кг; продовольственный картофель – 29 861,518 кг.

06.06.2023 подрядчиком с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) сформирован документ о приемке от 06.06.2023 № 1 на сумму 1 983 499,68 руб.

07.06.2023 заказчиком отказано в рассмотрении документа.

Подрядчиком с использованием единой информационной системы сформирован документ о приемке от 06.06.2023 № 1 (исправление № 1) на сумму 1 983 499,68 руб. Согласно сведениям ЕИС 09.06.2023 указанный документ о приемке получен и подписан заказчиком.

В соответствии с платежным поручением от 25.07.2023 № 1042 заказчиком произведена оплата 1 983 499,68 руб.

07.08.2023 представителями государственного заказчика осуществлен выезд на участок выращивания овощей, с целью контроля выполнения подрядчиком условий контракта в части проведения агротехнических мероприятий. В ходе проверки  установлено, что междурядная обработка, окучивание овощей, повторное внесение удобрений, химическая обработка (моркови и свеклы) не производилась, посевы овощей имеют высокую засоренность сорняками и крайне слабы.

10.08.2023 подрядчиком посредством ЕИС сформирован документ о приемке от 02.08.2023 № 2 (испр. № 2 от 10.08.2023) на сумму 1 803 223,60 руб. Подрядчиком исключены работы по первой довсходовой междурядной обработке культиватором на площади 4 га., второй довсходовой междурядной обработке культиватором на площади 4 га., окучиванию культиватором на площади 4 га., первичному внесению удобрений (листовая) на площади 4 га., повторному внесению удобрений (корневая) на площади 4 га.

11.08.2023 документ о приемке от 02.08.2023 № 2 подписан заказчиком.

Согласно платежному поручению от 07.09.2023 № 111 заказчиком подрядчику перечислены 367 607,52 руб.

01.09.2023 сторонами проведен осмотр поля с посевами картофеля, моркови и свеклы. По результатам осмотра составлен акт, согласно которому подрядчиком посеяно 40 га картофеля, 2 га моркови, 2 га свеклы. В ходе проверки установлено, что посевы моркови и свеклы имеют высокую засоренность сорняками (30-50 см) и крайне слабы, посеяны по предшественнику рапсу, длина моркови не более 10 см, корнеплоды свеклы менее 5 см в диаметре. Посевы картофеля также имеют засоренность сорняками высотой 30-50 см. При совместном осмотре ИП ФИО1 представлены подтверждающие документы, из которых следует, что индивидуальным предпринимателем для обработки посевов применялись: Сигма - 90 Ж - 10 литров (прилипатель); Римэкс ВДГ - 1,5 кг (картофель); Гезагард, КС- 5литров (морковь); Фюзилад Форте, КЭ-10 л (овощи). При этом как установлено комиссией, средством «Римэкс ВДГ» при норме 50 г на 1 га возможно было обработать только 30 га картофеля при фактической площади посадки картофеля 40 га.

Требованием от 12.09.2023 №24/ТО/47113-317 заказчик уведомил подрядчика о приостановлении оплаты выполненных работ до окончания уборки картофеля, моркови и свеклы на основании пункта 2.2.5. контракта.

Заказчиком в адрес подрядчика направлена претензия от 20.09.2023 № 24/то/47/13-619 с требованием возместить ущерб в размере 5 612 904,00 руб., причиненный в связи с недостижением урожайности картофеля, моркови и свеклы, а также оплатить сумму пени в размере 10 390,67 руб., начисленную в порядке пункта 7.7. контракта. Согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором № 66011988017689 претензия получена подрядчиком 23.09.2023. 

Подрядчик в удовлетворении претензии отказал, в части требования по возмещению ущерба из-за недополученного урожая моркови и свеклы предложил осуществить поставку овощей.

Согласно ответу подрядчика на претензию от 20.09.2023 № 24/то/47/13-619 государственный заказчик 22.09.2023 работы по сбору урожая прекратил на площадях 28 га.   

Ссылаясь на допущение подрядчиком существенного нарушения условий контракта, частичное невыполнение работ по контракту, нарушение сроков выполнения работ по контракту, урожайность ниже установленных Техническим заданием значений, государственный заказчик направил подрядчику решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта (письмо от 02.10.2023 № 24/то/47/13-860).

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения ФКУ ИК-5ГУФСИН России по Красноярскому краю о взыскании с индивидуального предпринимателя 5 628 294,67 руб., в том числе пени в размере 32 310,04 руб., ущерба в размере 5 612 904 руб., штрафа в размере 5 000 руб.

Не согласившись с заявленными требованиями, индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный суд со встречным иском  о взыскании денежных средств в размере 1 435 616,08 руб. за выполненные, но не оплаченные работы по контракту № 03191000034230000380001 от 22.05.2023.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в частности, из договоров и иных сделок.

В соответствии со статьей 307 ГК РФ, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Согласно статье 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Из материалов дела следует, что между истцом и ответчиком заключен контракт от 03.09.2021, правоотношения в рамках которого регулируется нормами главы 37 ГК РФ, а также Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

Согласно части 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Закона о контрактной системе под государственным или муниципальным контрактом понимается договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.

В соответствии со статьей 763 ГК РФ подрядные работы предназначенные для удовлетворения муниципальных нужд, осуществляются на основе муниципального контракта на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд. По муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их муниципальному заказчику, а муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

В силу части 9 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, что это предусмотрено контрактом.

Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (пункт 2 статьи 715 ГК РФ).

Согласно пункту 2 статьи 450.1 ГК РФ в случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

В силу части 14 статьи 34 Закона о контрактной системе, в контракт может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Закона о контрактной системе.

В соответствии с частью 8 статьи 95 Закона о контрактной системе расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством.

Пунктом 9.5 заключенного между сторонами контракта предусмотрено право государственного заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Согласно пункту 3 статьи 723 ГК РФ, если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

В силу части 13 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 настоящей статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта (часть 14 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

В решении от 02.10.2023 № 24/то/47/13-860 об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта ответчик в качестве основания для его принятия указал на допущенное истцом существенное нарушение условий контракта, частичное и несвоевременное невыполнение работ по контракту.

Таким образом, заказчиком реализовано право на принятие решения об одностороннем отказе от контракта в связи с допущенными подрядчиком нарушениями.

Решение заказчика об одностороннем отказе от контракта вступило в силу.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 20.02.2024 отказано в удовлетворении иска индивидуального предпринимателя ФИО1 к федеральному казенному учреждению «Исправительная колония №5 Главное управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю» о признании решения от 02.10.2023 № 24/то/47/13-860 недействительным.

Согласно пункту 23 статьи 95 Закона о контрактной, при расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Данная норма является специальной и не охватывает все случае расторжения контрактов, не ограничивает возможность/невозможность взыскания убытков и использования иных мер защиты при иных нарушениях контрактов. Нормы Закона о контрактной не исключают возможности взыскания заказчиком убытков, в том числе и на основании общего правила статьи 393.1 ГК РФ.

Как следует из материалов дела, основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора, явилось нарушение должником условий контракта – несоблюдение графика выполнения работ.

Таким образом, прекращение контракта между сторонами явилось следствием нарушения подрядчиком условий контракта, что должником не оспаривается.

В соответствии со статьей 12 ГК РФ, одним из способов защиты гражданских прав является возмещение убытков.

Обязанность должника возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, следует также из пункта 1 статьи 393 ГК РФ.

Согласно пункту 2 статьи 393 ГК РФ убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 настоящего Кодекса.

Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере (пункт 1 статьи 15 ГК РФ).

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Применение положений Гражданского кодекса Российской Федерации о возмещении убытков разъяснено в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума № 25), от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – постановление Пленума № 7).

В пункте 11 постановления Пленума № 25 указано, что, применяя статью 15 ГК РФ, следует учитывать, что по общему правилу лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков. Возмещение убытков в меньшем размере возможно в случаях, предусмотренных законом или договором в пределах, установленных гражданским законодательством.

В пункте 12 указанного постановления разъяснено, что по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

Согласно пункту 5 постановления Пленума № 7 по смыслу статей 15 и 393 ГК РФ, кредитор представляет доказательства, подтверждающие наличие у него убытков, а также обосновывающие с разумной степенью достоверности их размер и причинную связь между неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником и названными убытками. Должник вправе предъявить возражения относительно размера причиненных кредитору убытков, и представить доказательства, что кредитор мог уменьшить такие убытки, но не принял для этого разумных мер (статья 404 ГК РФ).

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (пункт 2 статьи 401 ГК РФ). По общему правилу лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине (пункт 2 статьи 1064 ГК РФ). Бремя доказывания своей невиновности лежит на лице, нарушившем обязательство или причинившем вред. Вина в нарушении обязательства или в причинении вреда предполагается, пока не доказано обратное.

Пунктом 13 постановления Пленума № 25 разъяснено, что при разрешении споров, связанных с возмещением убытков, необходимо иметь в виду, что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

Таким образом, в порядке статьи 15 ГК РФ бремя доказывания распределяется следующим образом: истец, заявивший о взыскании убытков, доказывает, что именно ответчик является лицом, в результате действий которого возник ущерб, а также факты причинения вреда и наличия убытков; в свою очередь, на ответчика, заявляющего об освобождении его от возмещения вреда, возлагается обязанность доказать отсутствие причинной связи между его действиями и причиненным истцу ущербом, и, что вред причинен не по его вине.

Факт заключения истцом и ответчиком государственного контракта от 22.05.2023 № 0319100034230000380001 именно во исполнение государственного контракта истца (по первоначальному иску) с ГУФСИН России по Красноярскому краю от 30.03.2023 № 23233208005320031910001788/53 материалами дела не подтверждено.

Доказательств наличия причинно-следственной связи между действиями (бездействием) ответчика и неполучением урожая в объеме, предусмотренном техническим заданием к контракту, исключительно по зависящим от ответчика (по первоначальному иску) причинам в материалы дела не представлено. Риск неполучения урожая относится к сфере предпринимательского риска ответчика и не может служить доказательством его вины в причинении ущерба истцу. При этом, как следует из переписки сторон (письмо подрядчика от 29.03.2023) подрядчик предлагал заказчику осуществить поставку овощей до 15.10.2023, указанное предложение подрядчика заказчиком не принято.

При указанных обстоятельствах оснований для возложения на ответчика обязанности компенсировать истцу разницу между фактически полученным и запланированным объемом урожая овощей ввиду не достижения заданного контрактом результата работ не установлено.

Оценив представленные доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, в отсутствие безусловных доказательств противоправных действий ответчика (по первоначальному иску), его вины в причиненном ущербе, а также причинно-следственной связи между действиями (бездействием) ответчика (по первоначальному иску) и наступившими для истца (по первоначальному иску) неблагоприятными последствиями, то есть в отсутствие необходимой совокупности элементов состава гражданского правонарушения, являющейся основанием для привлечения к ответственности за причинение вреда, суд приходит выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований истца по первоначальному иску о взыскании ущерба.

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 34 Закона о контрактной системе в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. В силу пункта 7 указанной статьи пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В техническом задании (приложение № 1 к контракту от 22.05.2023 № 03191000034230000380001) сторонами определен перечень агротехнических мероприятий, являющихся предметом контракта, их стоимость и срок выполнения каждого мероприятия.

Истцом (по первоначальному иску) также заявлено требование о взыскании пени в размере 32 310,04 руб., начисленной за общий период с 01.07.2023 по 13.10.2023 за просрочку выполнения работ по контракту:

В мае 2023 года предусмотрены работы по вспашке земли, боронованию, внесению минеральных удобрений, культивации, нарезки борозд, посадке семенного картофеля, свеклы, моркови (с обработкой фунгицидами). В июне 2023 года должны выполняться работы по первой и второй довсходовой междурядной обработки культиватором, химической обработке, по первичному внесению удобрений (листовая). В июле 2023 года Техническим заданием предусмотрены работы по окучиванию культиватором, повторному внесению удобрений (корневая), а в августе 2023 года – работы по скашиванию ботвы.

Согласно пункту 4.5. контракта подрядчик в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты выполнения работ формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

Вместе с тем, работы по вспашке земли, боронованию, внесению минеральных удобрений, культивации, нарезки борозд, посадке семенного картофеля, свеклы, моркови (с обработкой фунгицидами) предъявлены подрядчиком для принятия только 06.06.2023, а работы, которые должны быть выполнены в июне 2023 года, предъявлены подрядчиком 02.08.2023.

07.08.2023 представителями государственного заказчика осуществлен выезд на участок выращивания овощей, с целью контроля выполнения подрядчиком условий контракта в части проведения агротехнических мероприятий. В ходе проверки  установлено, что междурядная обработка, окучивание овощей, повторное внесение удобрений, химическая обработка моркови и свеклы не производилась.

На основании изложенного, суд факт выполнения ответчиком (по первоначальному иску) работ по контракту с нарушением согласованных сроков признает доказанным, вследствие чего начисление пени истцом (по первоначальному иску) является правомерным.

Довод ответчика (по первоначальному иску) об исключении объемов работ по контракту в связи с подписанием заказчиком документов о приемке, которыми подрядчиком предъявлены частично выполненные работы, основан на неверном толковании права, поскольку в силу пункта 1 статьи 452 ГК РФ соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное.

С учетом положений статьи 431, пунктов 1, 2 статьи 450, пункта 1 статьи 452, пункта 3 статьи 453 ГК РФ, пункта 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах», направленные документа о приемке с меньшим (чем предусмотрено контрактом) объемом работ, не свидетельствуют о том, что стороны контракта определили подлежащий выполнению объем работ, отличный от установленного в контракте.

Доводы ответчика (по первоначальному иску) о наличии нарушений обязательств со стороны заказчика по контракту материалами дела не подтверждены. Согласно части 1 статьи 67 АПК РФ арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу. Из представленных ответчиком (по первоначальному иску) копий фотографий, не смотря на их нотариальное удостоверение, невозможно установить, что они имеют отношение к рассматриваемому спору, поскольку не обладают признаками относимости, допустимости и достоверности, связь названных фото со спорными правоотношениями не усматривается.

Из пункта 8 статьи 34 Закона о контрактной системе следует, что штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

Пунктом 7.8 контракта предусмотрено, что за невыполнение в полном объеме работ, за иное неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик уплачивает государственному заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 000,00 руб. и не менее 1 000,00 руб. тыс. рублей, указанной в пункте 3.1. контракта и составляет 5 000,00 руб.

Законом о контрактной системе предусмотрено два вида ответственности: в виде пени за просрочку исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, которая исчисляется исходя из суммы просроченного обязательства и продолжительности такой просрочки, и штрафа, который начисляется за ненадлежащее исполнение иных обязательств, предусмотренных контрактом, размер которого устанавливается в виде фиксированной суммы. При этом законодательство о контрактной системе намеренно отделяет просрочку исполнения обязательства от иных нарушений обязательств исполнителем, а также устанавливает специальную ответственность за нарушение исполнения обязательства, которое не имеет стоимостного выражения.

Данная правовая позиция выражена в пункте 36 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017) и в практике Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации (Определения от 22.07.2021 № 302-ЭС21-7074, от 20.12.2018 № 310-ЭС18-13489, от 09.03.2017 № 302- ЭС16-14360, от 27.10.2022 № 305-ЭС22-13848 и др.).

Неисполнение поставщиком обязательств по государственному контракту свидетельствует как о просрочке исполнения обязательства (нарушение срока выполнения работ), так и о нарушении условий контракта в целом.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 09.03.2017 № 302-ЭС16- 14360, законодательство о контрактной системе намеренно отделяет просрочку исполнения обязательства от иных нарушений поставщиком обязательств и устанавливает специальную ответственность за просрочку исполнения поставщиком обязательства.

Фактическое неисполнение ответчиком обязательств по контракту, установленное судом, свидетельствует о нарушении условий контракта в целом, поскольку работы, на выполнение которых рассчитывал истец, заключая контракт, выполнены не были.

Расчет суммы штрафа за невыполнение работ по контракту проверен судом, признан арифметически верным и соответствующим фактическим обстоятельствам дела. Ответчиком контррасчет не представлен. 

Таким образом, требования истца (по первоначальному иску) в части взыскания штрафа в размере 5 000,00 руб. является обоснованным.

В соответствии со статьей 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работы выполнена надлежащим образом и в согласованны срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно пункту 1 статьи 746 ГК РФ, оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).

По смыслу статей 702, 711 ГК РФ, пункта 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», основанием для возникновения у подрядчика обязательства по оплате выполненных работ является сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работы.

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, ответчиком (по первоначальному иску) в ЕИС сформированы и размещены документы о приемке от 06.06.2023 № 1 на сумму 1 983 499,68 руб. (размещено подрядчиком 09.06.2023, подписано заказчиком 09.06.2023), от 02.08.2023 № 2 на сумму 1 803 223,60 руб. (размещено подрядчиком 10.08.2023, подписано заказчиком 11.08.2023).

Общая стоимость работ, выполненных подрядчиком по государственному контракту от 22.05.2023 № 03191000034230000380001, на основании названных документов о приемке составила 3 786 723,28 руб. Согласно сведениям ЕИС документы о приемке выполненных работ подписаны заказчиком без замечаний 09.06.2023 и 11.08.2023 соответственно.

Таким образом, представленными доказательствами подтверждается факт выполнения индивидуальным предпринимателем работ по контракту на общую сумму 3 786 723,28 руб.

Принятые работы оплачены заказчиком частично на сумму 2 351 107,20 руб., что подтверждается платежными поручениями от 25.07.2023 № 1042, от 07.09.2023 № 111.

В оставшейся части заказчик оплату выполненных работ приостановил, ссылаясь на пункт 2.2.5. контракта, устанавливающий право заказчика отказаться от оплаты выполненных работ в случае выполнения работ с нарушением условий контракта (требование от 12.09.2023 №24/ТО/47113-317).

Ссылаясь на допущение подрядчиком существенного нарушения условий контракта, частичное невыполнение работ по контракту, нарушение сроков выполнения работ по контракту, урожайность ниже установленных техническим заданием значений, государственный заказчик направил подрядчику решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта (письмо от 02.10.2023 № 24/то/47/13-860).

Вместе с тем, учитывая, что заказчиком приняты работы на сумму 3 786 723,28 руб., а оплачены на сумму 2 351 107,20 руб., с учетом положений статей 702, 711 ГК РФ заказчик обязан оплатить выполненные и принятые без замечаний работы в оставшейся части на сумму 1 435 616,08 руб. (3 786 723,28 руб. – 2 351 107,20 руб.).

В нарушение статьи 65 АПК РФ истцом (по первоначальному иску) доказательств оплаты выполненных ответчиком работ в полном объеме в материалы дела не представлено.  Довод истца (по первоначальному иску) о невозможности оплатить выполненные работы отклоняется судом как необоснованным, поскольку отсутствие лимитов бюджетных обязательств по дополнительному бюджетному финансированию не освобождает заказчика от обязанности оплатить выполненные работы.

На основании изложенного суд признает требование ответчика (по первоначальному иску) о взыскании задолженности за выполненные работы обоснованным.

Ответчиком (по первоначальному иску) заявлено о взыскании 463 084,36 руб. пени за просрочку оплаты выполненных работ, начисленных за период с 16.06.2023 по 29.01.2025.

Согласно пункту 3.3. контракта оплата выполненных работ осуществляется в течение 7 рабочих дней с момента подписания заказчиком документа о приемке, выставляемого подрядчиком за каждый вид выполненных работ по контракту.

Как следует из материалов дела, выполненные работы приняты истцом (по первоначальному иску) 09.06.2023 и 11.08.2023.

С учетом требований пункта 3.3. контракта принятые заказчиком работы подлежали оплате по документу о приемке выполненных работ от 06.06.2023 № 1 на сумму 1 983 499,68 руб. в срок до 21.06.2023, по документу о приемке выполненных работ от 02.08.2023 № 2 на сумму 1 803 223,60 руб. – до 22.08.2023.

Оплата работ произведена заказчиком по документу о приемке от 06.06.2023 № 11 согласно платежному поручению от 25.07.2023 № 1042, по документу о приемке выполненных работ от 02.08.2023 № 2 согласно платежному поручению от 07.09.2023 № 111.

Таким образом, материалами дела подтверждается факт просрочки заказчиком обязательства по оплате работ.

Проверив расчет начисленной ответчиком (по первоначальному иску) суммы пени за просрочку оплаты, суд признает его неверным.

При расчете неустойки ответчиком (по первоначальному иску) при определении начальной даты периода начисления пени не учтены требований пункта 3.3. контракта, положений статьи 193 ГК РФ, а в части примененных ставков – правовой подход, сформулированный в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 04.12.2018 № 302-ЭС18-10991, от 18.09.2019 № 308-ЭС19-8291, согласно которому определенность в отношениях сторон по вопросу о размере неустойки, подлежащей уплате в связи с допущенной должником просрочкой обязательств по контракту, наступает в момент окончания исполнения таких обязательств, в связи с чем при расчете неустойки необходимо руководствоваться ставкой Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на день прекращения обязательства. Данная позиция отражена также в пункте 26 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2019), согласно которой, при расчете неустойки относительно исполненного обязательства, подлежит применению ставка, действовавшая на день фактического исполнения обязательства.

Таким образом, при исчислении пени за просрочку оплаты работ по документу о приемке от 09.06.2023 пени подлежит начислению с 22.06.2023 по ставке Банка России, действующей на дату оплаты задолженности (25.07.2023), т.е. 8,5% (Информационное сообщение Банка России от 21.07.2023).

Прекращение договора порождает необходимость соотнесения взаимных предоставлений сторон по нему (сальдо встречных обязательств) и определения завершающей обязанности одной стороны в отношении другой (статьи 1, 10, 328 ГК РФ). Таким образом, сальдирование, по своей правовой природе, представляет собой расчет итогового обязательства одной из сторон в рамках одного договора или в рамках единого обязательственного отношения (которое может быть оформлено в нескольких связанных договорах между одними и теми же сторонами).

Механизм сальдирования встречных требований представляет собой автоматическое прекращение обязательств при расторжении договора и не требует какого-либо волеизъявления сторон договора, такие обстоятельства возникают сами собой без воли сторон.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11.06.2020 № 6 «О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств», обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом, другими законами или договором (пункт 1 статьи 407 ГК РФ). Перечень оснований прекращения обязательств не является закрытым, поэтому стороны могут в своем соглашении предусмотреть не упомянутое в законе или ином правовом акте основание прекращения обязательства и прекратить договорное обязательство, а также определить последствия его прекращения, если иное не установлено законом или не вытекает из существа обязательства (пункт 3 статьи 407 ГК РФ).

Сальдирование происходит в момент, когда обязательства стали встречными и способными к сальдированию, то есть с момента наступления срока исполнения обязательства, срок исполнения которого наступил позднее.

При этом для квалификации сальдирования встречных представлений можно учитывать следующие критерии:

- обязательства сторон относительно однородны и структура взаимоотношений сторон (логика развития имущественных связей между ними) предопределяет взаимопогашение возникающих долгов «автоматически» (без специального заявления сторон);

- обязательства сторон имеют встречный характер, требование должно быть существующим к моменту сальдирования (будущее требование не сальдоспособно); договорные обязанности исполнены (полностью или в части);

- обязательства возникли или в рамках одного договора, или по разным, но взаимосвязанным договорам при наличии между ними единой договорной связи с двумя встречными магистральными обязанностями, исполнение которых невозможно без взаимного исполнения.

Таким образом, сальдирование не направлено на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей и в отличие от зачета представляет собой не способ прекращения обязательств, а арифметическую операцию, направленную на подведение итогов и фиксацию состояния расчетов между сторонами обязательства.

Соответственно в подобной ситуации не возникают встречные обязанности, а формируется лишь единственная завершающая обязанность одной из сторон договора.

Соотнесение взаимных предоставлений в рамках единого обязательственного отношения (сальдо встречных обязательств), определение завершающей обязанности одной из сторон в отношении другой стороны (итогового обязательства) не является зачетом встречных однородных требований по смыслу статьи 410 ГК РФ, не подпадает под действие правил, применяемых при зачете встречных требований (статья 63 Закона о банкротстве) и не влияет на очередность в деле о банкротстве.

Сальдирование происходит не в силу волеизъявления сторон, а автоматически, поскольку сальдо складывается до того, как одна из сторон производит какие-либо действия. Такие действия всего лишь устанавливают то, что и так сложилось независимо от них. Стороны только констатируют, что сальдирование состоялось, поэтому момент провозглашения сальдирования не имеет правового значения

Таким образом, в отличие от зачета, происходящего посредством одностороннего заявления, адресованного другой стороне, сальдирование представляет собой расчет итогового обязательства одной из сторон в рамках одного договора или в рамках единого обязательственного отношения (которое может быть оформлено в нескольких связанных договорах между одними и теми же сторонами).

Правовая позиция о ретроспективном эффекте применительно к сходным правоотношениям при зачете встречных однородных требований изложена в пункте 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11.06.2020 № 6 «О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств», пункте 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.12.2001 № 65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований».

Верховный Суд Российской Федерации также неоднократно отмечал, что сальдирование требований об уплате неустойки и взыскании основного долга допускается независимо от того, предусмотрена ли договором возможность зачета неустойки в счет оплаты цены работ, и независимо от того, есть ли между сторонами договора спор о размере неустойки (определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2023 № 307-ЭС21-21910(2), от 21.07.2022 № 305-ЭС19-16942(40), от 23.06.2021 № 305-ЭС19-17221(2), от 02.02.2021 № 305-ЭС20-18448, от 29.08.2019 № 305-ЭС19-10075).

Учитывая изложенное, обязательства по оплате работ у заказчика прекращается с момента возникновения обязательства по оплате суммы неустойки, штрафов (статьи 407, 711 ГК РФ). В рассматриваемой ситуации причитающуюся стороне итоговую денежную сумму уменьшает она сама своим ненадлежащим исполнением основного обязательства. Соответственно в подобной ситуации не возникают встречные обязанности, а формируется лишь единственная завершающая обязанность одной из сторон договора

При установлении конечного сальдо неустойка и основной долг признаются эквивалентными обязательствами, поскольку в данном случае срок оплаты работ наступил одновременно со сроком исполнения обязательства по выплате неустойки, в момент наступления каждого из этих сроков обязательства по оплате пени в соответствующей части сальдировались с требованием о возмещении стоимости работ.

Просрочка подрядчика в выполнении работ не позволяет признать его лицом, которому действительно причитаются денежные средства в размере всей договорной цены. Зачет неустойки против основного долга сам по себе не свидетельствует о неравноценности встречного предоставления.

В частности, неисправный подрядчик не вправе требовать выплаты полной договорной цены в случае невыполнения согласованного объема работ. Отклонение подрядчика от условий договора порождает необходимость пересчета итогового платежа заказчика. Подобное сальдирование вытекает из существа отношений по подряду и происходит в силу встречного характера основных обязательств подрядчика и заказчика.

Пени являются текущей санкцией, начисляемой периодически за каждый день в течение периода просрочки с момента, когда платеж должен быть совершен, и до момента, когда он был фактически произведен (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.02.1996 № 8244/95).

Судом установлено, что начиная с 22.06.2023 истец (по первоначальному иску) уже находился в просрочке оплаты работ, при этом, начиная с 01.07.2023 ответчик (по первоначальному иску) стал находиться в просрочке исполнения работ. Соответственно, по мере того как начислялась пеня (обязанность по оплате пени возникала ежедневно с момента нарушения срока выполнения работ) размер основного долга по оплате работ также уменьшался (происходила арифметическая операция по уменьшению основного долга на соответствующую сумму неустойки за нарушение срока выполнения работ).

Учитывая, что с 22.06.2023 на стороне истца (по первоначальному иску) возникла просрочка по оплате работ на сумму 1 983 499,68 руб. при этом с 01.07.2023 ответчиком (по первоначальному иску) допущена просрочка выполнения работ, за период с 22.06.2023 по 30.06.2023 (9 дней) подлежит начислению неустойка за просрочку оплаты, исходя из следующего расчета: 1 983 499,68 руб. х 1/300 х 8,5% х 9 = 5 057,92 руб.

Размер пени в связи с просрочкой выполнения работ, допущенной подрядчиком, за период с 01.07.2023 по 23.07.2023 (23 дня) составит 11 082,56 руб., исходя из расчета:

15 026,64 руб. х 1/300 х 13% х 23 = 149,77 руб.,

15 026,64 руб. х 1/300 х 13% х 23 = 149,77 руб.,

15 026,64 руб. х 1/300 х 13% х 23 = 149,77 руб.,

15 026,64 руб. х 1/300 х 13% х 23 = 149,77 руб.,

15 026,64 руб. х 1/300 х 13% х 23 = 149,77 руб.,

15 026,64 руб. х 1/300 х 13% х 23 = 149,77 руб.,

15 026,64 руб. х 1/300 х 13% х 23 = 149,77 руб.,

15 026,64 руб. х 1/300 х 13% х 23 = 149,77 руб.,

15 026,64 руб. х 1/300 х 13% х 23 = 149,77 руб.,

15 026,64 руб. х 1/300 х 13% х 23 = 149,77 руб.,

15 026,64 руб. х 1/300 х 13% х 23 = 149,77 руб.,

15 026,64 руб. х 1/300 х 13% х 23 = 149,77 руб.,

15 026,64 руб. х 1/300 х 13% х 23 = 149,77 руб.,

15 026,64 руб. х 1/300 х 13% х 23 = 149,77 руб.,

300 530,00 руб. х 1/300 х 13% х 23 = 2 995,28 руб.,

300 530,00 руб. х 1/300 х 13% х 23 = 2 995,28 руб.,

300 530,00 руб. х 1/300 х 13% х 23 = 2 995,28 руб.

Таким образом, с 01.07.2023 по 23.07.2023 пеня за просрочку оплаты работ подлежит исчислению из суммы основного долга, уменьшенной на размер пени за просрочку выполнения работ 1 972 717,12 руб. (1 983 499,68 – 11 082,56 руб.), и составит 164 072,23 руб. из расчета: 1 972 417,12 руб. х 1/300 х 8,5% х 23 дня.

Размер пени, начисленной в связи с просрочкой выполнения работ, допущенной ответчиком (по первоначальному иску), за период с 24.07.2023 по 13.10.2023 составит 21 227,49 руб., исходя из расчета:

15 026,64 руб. х 1/300 х 13% х 82 = 533,95 руб.,

15 026,64 руб. х 1/300 х 13% х 82 = 533,95 руб.,

15 026,64 руб. х 1/300 х 13% х 82 = 533,95 руб.,

15 026,64 руб. х 1/300 х 13% х 82 = 533,95 руб.,

15 026,64 руб. х 1/300 х 13% х 82 = 533,95 руб.,

15 026,64 руб. х 1/300 х 13% х 82 = 533,95 руб.,

15 026,64 руб. х 1/300 х 13% х 82 = 533,95 руб.,

15 026,64 руб. х 1/300 х 13% х 82 = 533,95 руб.,

15 026,64 руб. х 1/300 х 13% х 51 = 332,09 руб.,

15 026,64 руб. х 1/300 х 13% х 51 = 332,09 руб.,

15 026,64 руб. х 1/300 х 13% х 51 = 332,09 руб.,

15 026,64 руб. х 1/300 х 13% х 51 = 332,09 руб.,

15 026,64 руб. х 1/300 х 13% х 20 = 130,23 руб.,

15 026,64 руб. х 1/300 х 13% х 20 = 130,23 руб.,

300 530,00 руб. х 1/300 х 13% х 49 = 6 381,25 руб.,

300 530,00 руб. х 1/300 х 13% х 49 = 6 381,25 руб.,

300 530,00 руб. х 1/300 х 13% х 20 = 2 604,58 руб.

При указанных обстоятельствах пени за просрочку оплаты выполненных работ по документу о приемке от 02.08.2023 № 2 следует исчислять от суммы основного долга, уменьшенной на сумму пени, начисленной в связи с просрочкой выполнения работ, а также на сумму штрафа, начисленного заказчиком в связи с расторжением контракта с 13.10.2023 в размере 5 000,0 руб., т.е. 1 781 996,12 руб. (1 803 223,60 руб. – 21 227,49 руб. – 5 000,00 руб.).

Таким образом, пени за просрочку оплаты принятых заказчиком работ составит 514 679,01 руб., исходя из следующего расчета:

1 781 996,12 руб. х 1/300 х 12% х 16 (количество дней просрочки с 23.08.2023 по 07.09.2023) = 11 404,78 руб.;

1 414 388,60 руб. х 1/300 х 21% х 35 (количество дней просрочки за период с 08.09.2023 по 12.10.2023) = 34 652,52 руб.;

1 409 388,60 руб. х 1/300 х 21% х 475 (количество дней просрочки за период с 13.10.2023 по 29.01.2025) = 468 621,71 руб.

Таким образом, с учетом результатов сальдирования обоснованный размер пени за просрочку оплаты выполненных работ составит 683 809,16 руб. (5 057,92 руб. + 164 072,23 руб. + 514 679,01 руб.). Вместе с тем, ответчиком (по встречному иску) заявлено о взыскании 463 084,36 руб. пени. Пояснения ответчика (по первоначальному иску) от 24.02.2025, согласно которым размер пени составляет 527 443,73 руб., не может быть расценено судом  качестве уточнения встречных требований, т.к. ссылки на статью 49 АПК РФ не содержит.

В соответствии со статьей 9, пунктом 5 статьи 49, статьями 41, 44 - 49, 65, 66, 72 АПК РФ право формирования требований, их предмета, основания и размера принадлежит исключительно истцу, истец самостоятельно определяет объем материальных прав, подлежащих защите в судебном порядке. В связи с этим, при разрешении спора, арбитражный суд не может выйти за пределы заявленных требований.

Принимая во внимание изложенное, в результате произведенного сальдирования, основания для удовлетворения первоначального иска отсутствуют, встречный иск подлежит частичному удовлетворению в сумме 1 872 472,96  руб., из которых: 1 409 388,60 руб. основного долга, 463 084,36 руб. пени.

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

На основании статьи 333.35 Налогового кодекса истец (по первоначальному иску) освобожден от уплаты государственной пошлины, в связи с чем с учетом результатов рассмотрения спора вопрос о ее распределение судом не рассматривается.

По правилам статьи 110 АПК РФ с учетом результата рассмотрения встречного иска (требования встречного иска удовлетворены в части 98,62% заявленных требований) с истца (по первоначальному иску) в пользу ответчика подлежат взысканию 31 545,00 руб. расходов по уплате государственной пошлины, излишне уплаченная ответчиком государственная пошлина в размере 24 023,00 руб. подлежит возврату последнему из федерального бюджета.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа. По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

в иске отказать.

Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 5 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>) 1 872 472,96 руб., из которых: 1 409 388,60 руб. основного долга, 463 084,36 руб. пени, а также 31 545,00 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать.

Возвратить индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета 24 023,00 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 21.01.2025 № 2.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  12 марта 2025 года     


Судья

А.В. Заблоцкая