СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 12 декабря 2017 г. по делу № А24-5422/2017

Арбитражный суд Камчатского края (АС Камчатского края) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

39/2017-54460(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А24-5422/2017
г. Петропавловск-Камчатский
12 декабря 2017 года
Арбитражный суд Камчатского края в составе судьи Ищук Ю.В., при

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания

ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по иску Федерального агентства воздушного транспорта (ИНН 7714549744, ОГРН <***>)

к ответчику федеральному государственному унитарному предприятию "Главное управление строительства дорог и аэродромов» Министерства обороны Российской Федерации (ИНН <***>, ОГРН <***>)

третье лицо, не заявляющее федеральное казенное предприятие

самостоятельных требований "Аэропорты Камчатки" (ИНН <***>,

относительно предмета спора ОГРН <***>) о взыскании неустойки в размере 3 560 665,26 руб.,

при участии: от истца: не явился, от ответчика: не явился,

от третьего лица: ФИО2 – представитель по

доверенности от 04.12.2017 (сроком по 31.12.2018), Фоменко В.В. – представитель по доверенности от 29.12.2014 (сроком на три года).

Руководствуясь статьями 1–3, 17, 27–28, 101–103, 110, 167–171, 176

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

арбитражный суд

решил:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия "Главное управление строительства дорог и аэродромов» Министерства обороны Российской Федерации в пользу Федерального агентства воздушного транспорта 3 560 665,26 руб. неустойки.

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия "Главное управление строительства дорог и аэродромов» Министерства обороны Российской Федерации в доход федерального бюджета 40 803 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Камчатского края в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения, а также в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Ю.В. Ищук