СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 29 апреля 2019 г. по делу № А57-3499/2019

Арбитражный суд Саратовской области (АС Саратовской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки товаров для гос. нужд

44/2019-77772(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-3499/2019
город Саратов
29 апреля 2019 года
Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Игнатьева Д.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании в помещении арбитражного суда Саратовской области: <...> дело по иску

Государственной инспекции труда в Саратовской области, г. Саратов

к обществу с ограниченной ответственностью реставрационно-строительная компания «Наследие», г. Саратов

о взыскании неустойки в размере 5 469 293руб. 66коп.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 177, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью реставрационно-строительная компания «Наследие», г. Саратов (ОГРН <***>) в пользу Государственной инспекции труда в Саратовской области, г. Саратов (ОГРН <***>) неустойку в размере 609 038руб. 27коп.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью реставрационно-строительная компания «Наследие», г. Саратов (ОГРН <***>) в доход федерального бюджета РФ госпошлину в размере 15 181руб.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока после его принятия.

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную, кассационную инстанции в порядке, предусмотренном статьями 181,257-271,273-290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Направить решение арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья арбитражного суда Саратовской области Д.Ю. Игнатьев

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 13.03.2018 8:42:49

Кому выдана Игнатьев Денис Юрьевич