Решение от 1 сентября 2022 г. по делу № А56-111389/2021

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-111389/2021
01 сентября 2022 года
г.Санкт-Петербург



Резолютивная часть решения объявлена 04 августа 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 01 сентября 2022 года.


Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Данилова Н.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЮМПРОЕКТ" (адрес: Россия 199053, <...>, ЛИТ.А, П.3Н, ОГРН: <***>, ИНН: <***>);

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ НЕДРА ГЕО" (адрес: Россия 671710, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН, НИЖНЕАНГАРСК <...> ДОМ ЗД51, ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

о взыскании

при участии

от истца (заявителя): ФИО2 (доверенность от 12.11.2021)

от ответчика: Смирно И.О. (доверенность от 25.10.2021);

ФИО3 (доверенность от 30.03.2022)

установил:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЮМПРОЕКТ" (далее – истец, подрядчик) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – суд) с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ НЕДРА ГЕО" (далее – ответчик, заказчик, ООО "БНГ") о взыскании по договору от 24.05.2021 №2-20-21: 4 410 000 руб. задолженности.

Определением от 10.02.2022 суд принял к производству встречного иска о взыскании 6 590 000 руб. неотработанного аванса.

В настоящем судебном заседании представитель истца заявил ходатайство о назначении по делу строительно-технической экспертизы по вопросам:

- Соответствуют ли работы по Договору №2-20-21 от 24.05.2021г. категории инжиниринговых услуг?

-Соответствуют ли работы по договору №2-20-21 от 24.05.2021г. предпроектной стадии инвестиционного проекта?

- Соответствуют ли работы по договору №2-20-21 от 24.05.2021г. опытно-технологическим работам (OTP)?

- Соответствует ли продукция по договору №2-20-21 от 24.05.2021г. в виде "Отчета о проделанной работе" критериям выполнения опытно-технологическим работам?

- Соответствует ли содержание "Отчета о проделанной работе» (том I-VII) требованиям Договора №2-20-21 от 24.05.2021, Технического задания (приложение 1 к Договору №2-20-21 от 24.05.2021г.) и Календарного плана работ (приложение 2 к Договору №2-20-21 от 24.05.2021г.)?

- Соответствуют ли выводы и рекомендации в томах №№ I-VII Отчета о проделанной работе полноте рассмотрения известных альтернативных способов переработки сынныритов?

- Соответствуют ли выводы и рекомендации, изложенные в томах №№ I-VII Отчета о проделанной работе, в части теоретических исследований, лабораторных и опытно-промышленных испытаний, экономических расчётов пунктам 1, 3 Технического задания (приложение 1 к Договору №2-20-21 от 24.05.2021г.) и Календарного плана работ (приложение 2 к Договору №2-20-21 от 24.05.2021г.)?

- Соответствуют ли выводы и рекомендации, изложенные в томах №№ I-VII Отчета о проделанной работе, достижению цели работ по пунктам 1,3 Технического задания (приложение 1 к договору №2-20-21 от 24.05.20218г.) и Календарного плана работ (приложение 2 к Договору №2-20-21 от 24.05.2021г.)?

Представитель ответчика возражал против удовлетворения ходатайства о назначении по делу судебной экспертизы.

В соответствии с частью 1 статьи 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле; в случае, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе.

В силу части 1 статьи 64 и статей 71, 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств, при оценке которых он руководствуется правилами статей 67 и 68 АПК РФ об относимости и допустимости доказательств.

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (части 1, 2 статьи 71 АПК РФ).

В силу частей 4, 5 статьи 71 АПК РФ каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. При этом никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы

В силу части 3 статьи 86 АПК РФ заключение эксперта является одним из доказательств по делу, не имеет заранее установленной силы, не носит обязательного характера и подлежит исследованию и оценке судом наравне с другими представленными доказательствами.

Учитывая, что назначение экспертизы по делу в соответствии со статьей 82 АПК РФ является правом, а не обязанностью суда, суд с учетом мнения сторон, установив, что имеющиеся в деле доказательства позволяют рассмотреть спор по существу, являются достаточными и надлежащими, пришел к выводу об отсутствии необходимости для ее назначения по поставленным заявителем вопросам.

Представитель истца исковые требования поддержал, просил иск удовлетворить в полном объеме, возражал против удовлетворения встречного иска.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения первоначального иска, просил удовлетворить встречный иск в полном объеме.

Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил следующие обстоятельства:

Стороны заключили договор от 24.05.2021 №2-20-21 (далее – Договор) по условиям которого Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика инжиниринговые услуги: "Разработка технологии переработки сынныритов участка Калюмный с помощью аналитического, расчетного, лабораторного и опытно-заводских методов исследований" в соответствии с условиями Договора и Приложениями №1 "Техническое задание" и №2 "Календарный план работ", являющимися неотъемлемой частью настоящего договора (далее по тексту - работа), а заказчик обязуется принять результат работы и осуществить оплату цены договора в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

В соответствии с п. 2.1 Договора Стоимость Работ (цена Договора) составляет 19 000 000 руб., включая стоимость всех затрат Подрядчика, связанных с выполнением работы, и формируется в соответствии с Приложением №2.

Разделом 4 Договора, в редакции Дополнительного соглашения от 29.06.2021 №1 установлены следующие сроки выполнения работ:

-общий срок выполнения работ с 01.06.2021 г. по 31.12.2021 г.;

-срок выполнения 1 этапа Договора с 01.06,2021 г. по 30.06.2021 г.;

-срок выполнения 2 этапа Договора с 01.07.2021 г. по 31.07.2021 г.;

-срок выполнения 3 этапа Договора с 01.08.2021 г. по 31.08.2021 г.;

-срок выполнения 4 этапа Договора с 01.09.2021 г. по 30.09.2021 г.;

-срок выполнения 5 этапа Договора с 01.10.2021 г. по 31.10.2021 г.;

-срок выполнения 6 этапа Договора с 01.11.2021 г. по 31.12.2021 г.

Согласно п.4.4 Договора сдача-приемка работы оформляется актом приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг), который подписывают заказчик и подрядчик. результат итоговая документация по результатам проведенной работы передается заказчику на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде. При представлении результата работы графические материалы передаются в формате .pdf и .dwg, текстовые - в формате .doc/.docx и .pdf, табличные в формате .xlsx.

В силу п. 4.6 Договора заказчик в течение 15 рабочих дней с даты получения результата работ направляет подрядчику подписанный акт приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг) или мотивированный отказ в письменном виде, сообщив свое решение посредством оперативной связи.

Пунктом 4.7 Договора в случае мотивированного отказа заказчика от приема выполненных работ стороны в срок до 5 рабочих дней со дня получения извещения составляют акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения

Согласно п. 4.8 Договора если в течение 15 рабочих дней с даты получения заказчиком результатов работ от него не поступит экземпляр подписанного акта приема-передачи работ или письменный мотивированный отказ от подписания акта, работы считаются принятыми и подлежат оплате согласно раздела 2 настоящего договора.

Как следует из текста искового заявления, работы по этапам 1-3 Договора были выполнены подрядчиком в полном объеме в соответствии с условиями договора в установленные сроки и приняты заказчиком без замечаний и возражений, что подтверждается подписанными сторонами актами приема-передачи выполненных работ от 30.06.2021 №1, от 31.07.2021 №2, от 31.08.2021 №3.

Работы по этапам 4,5,6 Договора выполнены подрядчиком в полном объеме в соответствии с условиями договора. Результаты работ по данным этапам получены заказчиком, в обоснование чего представлены

по этапу 4 - уведомление о выполнении работ исх. - № 78 от 15.11.2021 г., накладная № 78-0388831 от 15.11.2021;

по этапу 5 - уведомление о выполнении работ исх.- № 80 от 15.11.2021 г. накладная№78-0388828 от 15.11.2021;

по этапу 6 - уведомление о выполнении работ исх. № 81 от 15.11.2021 г. накладная № 78-0388827 от 15.11.2021.

Результат работ по этапам № 4,5,6, с приложением актов выполненных работ и счетов на оплату, помимо отправки заказным почтовым отправлением 15.11.2021 направлены Заказчику по адресам электронной почты, указанные в Договоре.

11.10.2021 заказчик направил в адрес подрядчика письмо с требованием о приостановке всех работ по Договору.

02.11.2021 заказчик направил в адрес подрядчика претензию, которой уведомил об одностороннем отказе от договора и потребовал возврата неотработанного аванса в сумме 6 590 000 руб. в обоснование чего указал о том, что полагает ООО "АЛЮМПРОЕКТ" не выполнило и не сможет выполнить свои обязательства по Договору.

Как указывает истец, в рамках исполнения своих обязательств по договору подрядчик выполнил и передал результат работ по всем этапам договора. Результаты работ по этапам 1-3 изначально были приняты заказчиком без замечаний, акты сдачи-приемки работ подписаны, результаты работ по этапам 4-6 договора были направлены в адрес заказчика письмами №№ 78,80,81 15.11.2021г., при этом, работы по этапам 4-6 договора выполнены подрядчиком в строгом соответствии с условиями договора и технического задания.

Однако, как полагает истец, Заказчик необоснованно отказался от приемки результатов работ, что подтверждается письмами №№ №№ 39-10-2021, от 11.10.2021, исх. № 41-10-2021 от 14.10.2021, исх. № 43-10-2021, от 29.10.2021, в том числе претензией исх. № б/н от 02.11.2021, ответом на претензию исх. б/н от 17.11.2021.

При этом, ответчик указал, что в нарушение п. 4.6 заказчик не направил в адрес подрядчика акт с перечнем необходимых доработок по этапам 4-6 с указанием срока их устранения, в соответствии с п. 4.6. Договора и заявил об отказе от Договора.

Истец полагает, что Договор является расторгнутым Заказчиком по основаниям ст. 717 ГК РФ и п. 11.7. Договора по истечении 15 дней с момента получения уведомления о расторжении, а именно с 18.11.2021.

На основании изложенного, исходя из того, что ответчиком перечислено 14 590 000 руб. в счет оплаты работ, тогда как фактически, по мнению истца, работы выполнены на сумму 19 000 000 руб., истец считает, что задолженность по оплате работ составляет 4 410 000 руб.

Истец направил в адрес ответчика претензию от 15.11.2021 №79 с требованием оплаты задолженности. Оставление данной претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Ответчик, возражая против удовлетворения исковых требований, заявил встречный иск о взыскании 6 590 000 руб. неотработанного аванса, в обоснование которого указал следующее:

В связи с тем, что в ответ на замечания Заказчика № 7-5-21 от 05.07.2021, Подрядчик в письме № 42 от 09.07.2021 признал невозможным своевременное выполнение собственных обязательств в соответствии с требованиями Приложения № 2 к Договору (Календарный план в первоначальной редакции), между Сторонами заключено Дополнительное соглашение № 1, которым Стороны изменили порядок оплаты авансового платежа, скорректировали техническое задание и календарный план (в редакции приложений № 1 и 2 к Дополнительному соглашению № 1). При этом, по просьбе Подрядчика (электронное письмо от 09.07.2021 время получения 14:29) Заказчик согласился подписать Дополнительное соглашение № 1 "задним числом" и датировать его 29.06.2021.

Согласно п. 1.2 Договора результатом выполненной работы должны быть отчетные материалы, установленные техническим заданием; в соответствии с п. 4.10 Договора документация, передаваемая Подрядчиком, должна соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-2017 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

Ответчик также указал, что при заключении Договора Подрядчиком было заявлено о наличии у субподрядчика - АО «Институт металлургии и обогащения» г. Алма-Ата, Республика Казахстан (далее – АО "ИМиО"), опытно-промышленной установки по испытанию технологии гидрохимической переработки глиноземсодержащих руд, модернизация которой возможна для проведения опытно-промышленных технологий переработки сынныритов для нужд Заказчика.

При этом Заказчик произвел оплату модернизации и пуско-наладочных испытаний технологической линии в составе авансовых платежей по Договору в сумме 4 000 000 руб.

Воспользовавшись своим правом на осуществление контроля и надзора за ходом и качеством выполняемой работы Заказчик в период с 20.09.2021 по 04.10.2021 направил в адрес субподрядчика Истца – АО "ИМиО", своего представителя главного технолога ФИО3 с целью осмотра технологической линии, скомпонованной за счет средств ООО "БНГ", определения пригодности оборудования для проведения опытно-промышленной переработки сырья Заказчика (сыннырита), а также участия в проведении работ по этапам № 4 и № 5 Приложения № 2 к Договору (Календарный план в редакции Дополнительного соглашения № 1).

В ходе осмотра Заказчиком оборудования субподрядчика (АО "ИМиО") было установлено отсутствие технологической линии, пригодной для переработки сынныритов на условиях Договора и Технического задания.

Представленное представителю Заказчика 21.09.2021 оборудование для испытаний не соответствовало условиям Договора о компоновке оборудования, ранее заявленной в проекте отчета о монтажных работах и пуско-наладочных испытаниях, в обоснование чего представлен Акт № 3 от 31.08.2021, а также не согласуется с предоставленным до начала работ по Договору описанием, о чем Представителем Заказчика, ФИО3, по окончанию командировки была составлена на имя генерального директора ООО "БНГ" соответствующая служебная записка.

Представителем Заказчика было зафиксировано отсутствие проведения опытно-промышленных работ, в связи с чем проект Отчета об окончании проведения опытно-промышленных испытаний и Акт № 3 приема-передачи работ (оказанных услуг), представленный к приемке в г. Санкт-Петербург до окончания проверки хода выполнения работ, не может соответствовать условиям Договора по содержанию и по достоверности описанных в нем работ и испытаний.

Как указывает ответчик, Акты № 1, № 2 и № 3 приёма-передачи выполненных работ (оказанных услуг) за 01.06.2021 - 31.08.2021 были подписаны Заказчиком до фактической проверки результата выполненных работ (оказанных услуг), исходя из презумпции добросовестности участников гражданских правоотношений и разумности их действий.

По результатам проверки хода исполнения работ по Договору выявлено невыполнение Подрядчиком и привлеченными им к исполнению работ по Договору третьими лицами (АО "ИМиО", ТОО "Ангстрем") принятых на себя обязательств.

Рассмотрев представленные ООО "АЛЮМПРОЕКТ" результаты лабораторных испытаний, Заказчик письмами ООО "БНГ" № 19-08-21 от 16.08.2021 и № 39-10-21 от 11.10.2021 указал на несоответствие предоставленной отчётности техническому заданию; замечания были проигнорированы, а проекты отчетности от ТОО "Ангстрем" выполнены на очень низком уровне, на данные обстоятельства неоднократно указывалось подрядчику, и впоследствии подтвердилось заключением специалиста, проводившего аудит документации.

АО "ИМиО" по Договору должно было выполнить опытно-промышленные испытания. По результатам поездки представителя Заказчика к субподрядчику установлена невозможность проведения работ по этапам № 4 и № 5 в связи с отсутствием технологической линии, о чем Подрядчик был уведомлен как посредством переписки WhatsApp от 21.09.2021 так и в письме ООО "БНГ" № 39-10-21 от 11.10.2021.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, ООО "БНГ" направило в адрес ООО "АЛЮМПРОЕКТ" письмо № 40-10-2021 от 11.10.2021 о приостановке работ по Договору.

В письмах Заказчика № 39-10-2021 от 11.10.2021 г., № 41-10-2021 от 14.10.2021, а также в Претензии от 02.11.2021 указано на низкое качество выполненных работ, невозможность достижения ожидаемого заказчиком результата работ по договору, несоответствие представленных данных и промежуточных результатов требованиям договора и технического задания, а также непригодности технологической линии для производства работ по договору.

С целью проведения независимого аудита качества предъявленных Подрядчиком промежуточных результатов работ по этапам №№ 2-6 Календарного плана и определения возможности и целесообразности продолжения работ ООО "БНГ" обратилось к независимому специалисту.

Согласно выводам, содержащимся в Заключении специалиста от 25.11.2021 по отчетной документации, полученной от ООО "АЛЮМПРОЕКТ" в рамках Договора № 2-20-21 от 24.05.2021 по теме НИР "Разработка технологии переработки сынныритов участка Калюмный с помощью аналитического, расчетного, лабораторного и опытно-заводских методов исследований" работы по Договору выполнены ненадлежащего качества.

Кроме того, проанализировав полученную 27.12.2021 г. от Подрядчика документацию в его адрес был направлен мотивированный отказ от приемки работ по Договору ввиду несоответствия предъявленного результата условиям Договора.

Резюмируя изложенное, ответчик пояснил, что

- результаты работ по этапам № 1-3 (принятые без проверки) для Заказчика не представляют самостоятельной ценности без дальнейшего выполнения работ по Договору;

- Подрядчик неоднократно игнорировал претензии и замечания Заказчика в ходе исполнения Договора по качеству выполнения работ, при обнаружении несоответствия полученных результатов условиям Договора, не предпринял никаких действий как по согласованию с Заказчиком порядка и сроков устранения замечаний, так и по устранению выявленных недостатков в предъявленных промежуточных результатах работ;

- получив уведомление о приостановке работ от 10.11.2021 г. и претензию от 02.11.2021 г., продолжил исполнение Договора в одностороннем порядке;

- в одностороннем порядке предъявил к приемке окончательный результат работ по Договору; - предъявленные результаты работ (как промежуточные, так и окончательные) не соответствуют условиям Договора и действующим стандартам.

Таким образом, ответчик полагает, что на стороне истца образовалось 6 590 000 руб. неосновательного обогащения, исходя из расчета 14 590 000 руб. - 8 000 000 руб.

В соответствии со статьей 307 ГК РФ, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Как установлено статьями 309 и 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу пункта 1 статьи 450.1 ГК РФ право на одностороннее изменение условий договорного обязательства или на односторонний отказ от его исполнения может быть осуществлено управомоченной стороной путем соответствующего уведомления другой стороны.

В силу пункта 2 статьи 450.1 ГК РФ в случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Специальные основания и правила расторжения договора подряда установлены в статьях 715 и 717 ГК РФ.

Согласно пункту 2 статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно статье 717 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

Материалами дела подтверждается оплата ответчиком истцу авансового платежа, а также расторжение ответчиком договора в одностороннем порядке с уведомлением истца.

В силу статьи 720 ГК РФ основанием для оплаты выполненных работ является факт принятия результата работ, доказательством передачи результата работ является акт приема-передачи или иной приравненный к нему документ.

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Как следует из разъяснений, данных в пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Статья 753 ГК РФ предусматривает возможность составления одностороннего акта. Названная норма защищает интересы подрядчика, если заказчик необоснованно отказался от надлежащего оформления документов, удостоверяющих приемку.

Как следует из материалов дела, истец в обоснование довода о том, что работы сданы и приняты заказчиком, представил акты от 30.06.2021 №1 на сумму 1 000 000 руб., от 31.07.2021 №2 на сумму 7 000 000 руб., от 31.08.2021 №3 на сумму 4 000 000 руб., всего на сумму 12 000 000 руб., подписанные со стороны, истца, ответчика без замечаний.

Также истцом представлены акты от 30.09.2021 №4 на сумму 2 500 000 руб., от 15.11.2021 №5 на сумму 2 500 000 руб., от 15.11.2021 №6 на сумму 2 500 000 руб., подписанные истцом в одностороннем порядке и направлены в адрес ответчика.

Вместе с тем, как указал ответчик и материалами дела подтверждается, ответчиком в адрес истца направлено письмо от 11.10.2021 №40-10-2021 о приостановке всех работ по договору, с последующим уведомлением об отказе от исполнения договора письмом от 02.11.2022.

Таким образом, поскольку акты от 30.06.2021 №1, от 31.07.2021 №2, от 31.08.2021 №3 подписаны сторонами без замечаний, ответчик не отрицал факт принятия работ по данным актам, суд считает работы на общую сумму 12 000 000 руб. выполненными и принятыми заказчику.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 данного Кодекса.

Согласно пункту 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 N 49 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении" при расторжении договора сторона не лишена права истребовать ранее исполненное, если другая сторона неосновательно обогатилась.

По смыслу указанных выше положений ГК РФ, а также правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сформулированной в постановлении Президиума от 29.06.2004 N 3771/04, неосновательное обогащение на стороне приобретателя возникает с момента поступления в его владение и пользование чужого имущества, если при этом правоотношения сторон (приобретателя и потерпевшего) не урегулированы нормами обязательственного права и не связаны с исполнением гражданско-правовой сделки.

В соответствии с пунктом 4 статьи 453 ГК РФ стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон.

Оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, изучив доводы сторон, учитывая факт перечисления на расчетный счет истца 14 590 000 руб., факт принятия ответчиком по актам №1,№2,№3 выполненных истцом работ без замечаний на сумму 12 000 000 руб., а также принимая во внимание отсутствие достоверных бесспорных доказательств выполнения истцом работ по актам №4,№5,№6 на общую сумму 7 500 000 руб. при наличии уведомления заказчика о приостановлении выполнения работ, суд приходит к выводу, что оснований для удовлетворения первоначальных исковых требований о взыскании 4 410 000 руб. задолженности не имеется, работы, указанные в данных актах ответчиком не приняты.

Вместе с тем, поскольку материалами дела подтверждается факт расторжения договора, перечисления ответчиком на счет истца по данному договору авансовых средств в размере 14 590 000 руб. и учитывая признание судом факта выполнения истцом по договору работ на общую сумму 12 000 000 руб., суд считает, что на стороне истца возникло неосновательное обогащение в размере 2 590 000 руб. (14 590 000 руб. - 12 000 000 руб.), в связи с чем, исковые требования по встречному иску о взыскании неосновательного обогащения подлежат частичному удовлетворению в размере 2 590 000 руб. В остальной части встречного иска следует отказать.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы по уплате государственной пошлины по первоначальному иску относятся на истца, по встречному иску – на ответчика, пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Руководствуясь статьями 82, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

В удовлетворении ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЮМПРОЕКТ" о назначении судебной экспертизы отказать.

В удовлетворении первоначальных требований отказать.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЮМПРОЕКТ" в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ НЕДРА ГЕО" 2 590 000 руб. неосновательного обогащения, 21 989 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.


Судья Данилова Н.П.