Постановление от 3 июля 2019 г. по делу № А40-299365/2018

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№09АП-33859/2019

Дело №А40-299365/18
г.Москва
04 июля 2019 года
Постановление изготовлено в полном объеме 04 июля 2019 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Гончарова В.Я.

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "ПАРК ИНВЕСТ" на решение Арбитражного суда г.Москвы от 05.04.2019 по рассмотренному в порядке упрощенного производства делу №А40-299365/18, принятое судьей Новиковым М.С. (126-2278) по иску ООО "ТРИАЛСИБ" (ИНН 5404496930) к ООО "ПАРК ИНВЕСТ" (ИНН 7707824189) о взыскании 945 370 руб. 81 коп., без вызова сторон,

У С Т А Н О В И Л:

Решением суда от 05.04.2019, по рассмотренному в порядке упрощенного производства делу №А40-299365/18, иск удовлетворен.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился с апелляционной жалобой в которой просил отменить решение суда, в связи с неполным выяснением имеющих значение для дела обстоятельств, несоответствием выводов суда изложенных в решении обстоятельствам дела, неправильным применением норм материального права, приняв по делу новый судебный акт.

17.06.2019 в суд апелляционной инстанции поступило заключенное законными представителями сторон мировое соглашение от 01.02.2019.

В соответствии со ст.ст.49, 138, 139 АПК РФ истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично. Стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта, если это не противоречит закону и не нарушает права других лиц. Мировое соглашение утверждается арбитражным судом.

Суд апелляционной инстанции полагает, что ходатайство сторон об утверждении мирового соглашения подлежит удовлетворению, поскольку мировое соглашение от 01.02.2019, представленное сторонами 17.06.2019, подписано уполномоченными представителями сторон, и его содержание не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

Согласно ст.142 АПК РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и сроки, которые предусмотрены этим соглашением. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII АПК РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.

Руководствуясь ст.ст.49, 104, 110, 138-142, ч.2 ст.150, ст.151, 176, 266, 269, 271, 272.1 АПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 05.04.2019 по рассмотренному в порядке упрощенного производства делу №А40-299365/18 отменить.

Утвердить мировое соглашение от 01.02.2019, представленное сторонами 17.06.2019, в следующей редакции:

1. Настоящее Соглашение регулирует отношения Сторон, возникшие из положений Договора субподряда № 05-2016-ТЛС от 14.06.2016г. и Договора субподряда №14-2015-ТЛС от 28.09.2015г. (далее - Договора субподряда), заключенных между Сторонами для выполнения комплекса строительных работ на объекте: «Школа-детский сад в микрорайоне Менделеева-Шевченко-Строителей «Окружной экспериментальный центр образования полного дня» в г. Ханты-Мансийске» (детский сад на 200 мест) и судебного дела №А40-299365/2018-126-2278, находящегося на рассмотрении в Арбитражном суде города Москвы, по иску ООО «ТРИАЛСИБ» и встречному исковому заявлению ООО «ПАРК ИНВЕСТ».

2. Настоящим Соглашением, на момент его заключения, Стороны подтверждают следующее:

2.1Задолженность ООО «ТРИАЛСИБ» по Договору субподряда № 14-2015-ТЛС от 28.09.2015г. в пользу ООО «ПАРК ИНВЕСТ» составляет 1 049 606,66 р., их которых: 236 952,17р. - сумма неотработанного аванса, 48 239,28 р. - проценты за пользование чужими денежными средствами (неотработанный аванс), 764 415,21 р. - сумма договорной неустойки;

2.2 Задолженность ООО «ТРИАЛСИБ» по Договору субподряда № 05-2016-ТЛС от 14.06.2016г. в пользу ООО «ПАРК ИНВЕСТ» составляет 1 229 719,53р. - сумма договорной неустойки.

2.3. Задолженность по Договору субподряда № 05-2016-ТЛС от 14.06.2016г. в пользу ООО «ТРИАЛСИБ» составляет 945 370,81 р., из которых: 844 961,26 р. - сумма основного долга, 100 409,55 р. - сумма договорной неустойки.

3. В рамках урегулирования судебного спора №А40-299365/2018-126-2278, находящегося на рассмотрении в Арбитражном суде города Москвы, Стороны пришли к соглашению о разрешении данного спора мирным путем в следующем порядке:

- Стороны производят взаимозачет образовавшихся задолженностей, в оставшейся части, в размере 1 333 955,38р. ООО «ПАРК ИНВЕСТ» отказывается от встречных исковых требований.

- Сумма уплаченной госпошлины, с учетом положений п.3 ч.б ст. 141 АПК РФ, распределяется на Стороны как собственные расходы при подачи искового/встречного искового заявления.

4. Стороны подтверждают, что с момента подписания настоящего Соглашения задолженности и претензий друг к другу по Договору субподряда № 05-2016-ТЛС от 14.06.2016г. и Договору субподряда № 14-2015-ТЛС от 28.09.2015г. не имеют.

5. После подписания настоящего Соглашения обязательства Сторон по Договорам субподряда прекращаются.

6. Настоящее Соглашение является обязательным приложением и неотъемлемой частью Договора субподряда № 14-2015-ТЛС от 28.09.2015г. и Договора субподряда № 05-2016-ТЛС от 14.06.2016г., подлежит утверждению Арбитражным судом города Москвы в порядке статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

7. Настоящее Соглашение составлено в трех идентичных экземплярах, каждому из сторон и один экземпляр для Арбитражного суда города Москвы.

Производство по делу прекратить.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа и только по основаниям предусмотренным ч.4 ст. 288 АПК РФ.

Председательствующий судья: В.Я. Гончаров

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.