СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 18 октября 2017 г. по делу № А35-1555/2017

Арбитражный суд Курской области (АС Курской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

351/2017-102115(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 http://www.kursk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения

Дело № А35-1555/2017
18 октября 2017 года
г. Курск

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Арцыбашевой Т.Ю., при ведении аудиозаписи и протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению

Департамента строительства и инвестиционных программ г. Курска к обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Евросервис»

о взыскании 1289925,35 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по муниципальному контракту от 19.09.2014 № 0144300004014001151_154520, 93046,54 руб. стоимости недопоставленных малых форм, 60207,00 руб. стоимости станции управления системой теплого пола, 36009,01 руб. неустойки за нарушение сроков исполнения гарантийных обязательств по муниципальному контракту и 536834,04 руб. неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств.

Третье лицо: МКУ «Управление капитального строительства города Курска», ФИО2.

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца: ФИО3 по доверенности от 10.01.2017, удостоверение от 15.08.2008 № 001,

от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом,

от МКУ Управление капитального строительства: не явился, извещен надлежащим образом,

от ФИО2: не явился, извещен надлежащим образом.

Руководствуясь статьями 17, 27, 28, 102, 110, 156, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строй-Евросервис» в пользу Департамента строительства и инвестиционных программ города Курска 1289925,35 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по муниципальному контракту от 19.09.2014 № 0144300004014001151_154520, 93046,54 руб. стоимости недопоставленных малых форм, 60207,00 руб. стоимости станции управления системой теплого пола, 36009,01 руб. неустойки за нарушение сроков исполнения гарантийных обязательств по муниципальному контракту и 536834,04 руб. неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строй-Евросервис» в пользу федерального бюджета 33080,00 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Курской области в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в кассационную инстанцию в Арбитражный суд Центрального округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Арцыбашева Т.Ю.