Решение от 25 сентября 2024 г. по делу № А78-8033/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

672002, Выставочная, д. 6, Чита, Забайкальский край

http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело № А78-8033/2024
г.Чита
26 сентября 2024 года
Решение в виде резолютивной части принято 23 сентября 2024 года

Мотивированное решение изготовлено 26 сентября 2024 года

Арбитражный суд Забайкальского края в составе судьи Обуховой М.И.,

рассмотрел в порядке упрощенного производства без вызова сторон дело по иску Администрации Приаргунского муниципального округа Забайкальского края (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Восточный экспресс» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании пени в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом от 25 июля 2023 года №7094-ЭА в размере 41 196,37 руб.

22.07.2024 Администрация Приаргунского муниципального округа Забайкальского края обратилась в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Восточный экспресс» о взыскании пени в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом от 25 июля 2023 года №7094-ЭА в размере 41 196,37 руб.

Определением от 25.07.2024 исковое заявление принято судом к производству, назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства в соответствии с частью 1 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). Сторонам было предоставлено время для направления доказательств и отзыва на исковое заявление, в соответствии с частью 2 статьи 228 АПК РФ.

Исковое заявление и представленные в дело дополнительные документы размещены на информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru) в сети интернет в режиме ограниченного доступа.

Определение суда о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства направлялось истцу, ответчику. В деле имеются доказательства надлежащего извещения лиц, участвующих в деле, о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства.

На основании части 5 статьи 228 АПК РФ в связи с истечением установленных судом сроков для представления доказательств и иных документов, настоящее дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства без вызова сторон по имеющимся в деле доказательствам.

23.09.2024 арбитражным судом принята резолютивная часть решения в порядке упрощенного производства в соответствии с частью 1 статьи 229 АПК РФ с учетом части 4 статьи 3 АПК РФ.

Мотивированное решение составлено судом в связи с поступлением 24.09.2024 от истца ходатайств о составлении мотивированного решения.

Рассмотрев материалы дела, исследовав письменные доказательства, суд установил следующее.

25.07.2023 между Администрацией Приаргунского муниципального округа Забайкальского края (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Восточный экспресс» (подрядчик) заключен муниципальный контракт № 7094-ЭА Капитальный ремонт нежилых помещений военкомата, расположенных по адресу: Забайкальский край, пгт. Приаргунск, мкр 1, д.26.

Правовым основание заключения контракта является протокол подведения итогов электронного аукциона 0891200000623006814-2 от 14.07.2023, проведенного в рамках статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Согласно пункту 1.1. контракта Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту нежилых помещений военкомата расположенных по адресу: Забайкальский край, пгт. Приаргунск, мкр. 1, д.26.

Подрядчик выполняет работы в соответствии с локальным сметным расчетом №02- 01-01 (приложение № 1 к Контракту) (пункт 1.2 контракта).

Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и включает: стоимость строительно-монтажных работ, стоимость материалов, транспортных расходов, стоимость погрузо-разгрузочных работ, стоимость топлива, и иных ресурсов на весь период выполнения работ, прочие расходы, в том числе компенсационные выплаты или командировочные расходы (при их наличии), непредвиденные расходы, сумму таможенных пошлин и иных обязательных платежей,

Цена контракта составила 1716515,65 руб. (пункт 2.1 контракта).

Сроки выполнения работ по контракту установлены до 01.09.2023 (пункт 1.4 контракта).

Прядок сдачи и приемки работ определен разделом 4 контракта.

Согласно пункту 4.1 контракта прием и сдача выполненных работ, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ на основании графика выполнения строительно-монтажных работ.

Подрядчик по окончании работ письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ и готовности к их сдаче (пункт 4.1.1 контракта).

Созданная Заказчиком приемочная комиссия в течение пяти рабочих дней проводит экспертизу результатов выполненных работ в части их соответствия условиям настоящего Контракта с оформлением соответствующего экспертного заключения путем выезда на объект и его осмотра. При этом в случае выявления приемочной комиссией недостатков, дефектов в результатах выполненных работ Подрядчик, в установленный в экспертном заключении срок, устраняет такие недостатки и дефекты (пункт 4.1.2. контракта).

После устранения недостатков и дефектов подрядчик письменно информирует об этом заказчика, приемочная комиссия которого осуществляет повторную приемку.

Согласно пункту 4.1.5 контракта для приемки-сдачи работ, заказчик совместно с подрядчиком осуществляет комиссионный осмотр выполненных работ в рамках Контракта и принимает комиссионное решение о соответствии выполненных работ условиям Контракта (соответствие сметной документации).

После исполнения пп. 4.1.1., 4.1.2., 4.1.З., 4.1.4., 4.1.5. Подрядчик формирует и подписывает документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок. Документ о приемке формируются и направляются Заказчику с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС) в виде структурированного документа о приемке. К документу о приемке Подрядчик прилагает справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, составленную на основании акта приемки выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, согласно локально-сметного расчета, общий журнал работ по унифицированной форме № КС-6, журнал учета выполненных работ по унифицированной форме № КС-ба, а также документы необходимые для оплаты (счета-фактуры (для плательщиков НДС), акты сверки взаимных расчетов).

В срок, установленный контрактом, но не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, заказчик (если создавалась приемочная комиссия, то сначала ее члены, а потом заказчик) либо подписывает и размещает в ЕИС документ о приемке, либо размещает в ЕИС мотивированный отказ от его подписания с указанием причин отказа.

Ответственность сторон предусмотрена пунктом 9 контракта.

Согласно пункту 9.1 контракта за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. Уплата неустойки (штрафа, пени), предусмотренного Контрактом, не освобождает виновную сторону от необходимости исполнить обязательство в полном объеме.

В соответствии с пунктом 9.10 контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на ату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапам исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчикам, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Как следует из материалов дела фактически обязательства по контракта со стороны подрядчика были исполнены 16.11.2023.

Принимая работы, комиссия пришла к выводу, что сроки выполнения работ не соответствуют условиям муниципального контракта, в связи, с чем с ответчика подлежат взысканию пени за нарушение сроков исполнения контракта.

Общий размер пени за нарушение сроков исполнения контракта по расчетам истца составил 41196,37 руб.

08.12.2023 истец в адрес ответчика направил требование об уплате пени.

Претензия об оплате пени оставлена ответчиком без удовлетворения, что явилось основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном Кодексом.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Между сторонами возникли правоотношения по договору подряда, которые регулируются общими положениями Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) о договоре и обязательствах, нормами главы 37 ГК РФ о подряде, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе).

Правовым основание заключения контракта является протокол подведения итогов электронного аукциона 0891200000623006814-2 от 14.07.2023, проведенного в рамках статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 763 ГК РФ по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 Кодекса).

На основании пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе неустойкой.

В силу статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В силу статьи 331 Кодекса соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме.

Соглашение сторон о размере и порядке начисления неустойки (штрафе), изложенное в пункте 9.10 контракта, соответствует требованиям гражданского законодательства.

Предметом иска по настоящему делу является требование заказчика о взыскании штрафных санкций по государственному контракту за просрочку выполнения работ.

Факт нарушения ответчиком спорных обязательств доказан, и им не оспорен.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (часть 9 статьи 34 Закона о контрактной системе).

Ответчиком не представлено доказательств нарушения им срока выполнения работ в результате непреодолимой силы (чрезвычайного и непредотвратимого при данных условиях обстоятельства).

Следовательно, требования истца о взыскание пени за нарушение сроков исполнения обязательства по контракту заявлены правомерно.

Вместе с тем, как предусмотрено частью 42.1. статьи 112 Закона о контрактной системе, начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 №783 утверждены правила списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом (в редакции, действующей с 15.10.2022 на момент рассмотрения спора) (далее – Правила №783).

Согласно пункту 2 Правил №783 списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, за исключением контрактов, по которым:

а) в 2015, 2016 и 2020 годах изменены по соглашению сторон условия о сроке исполнения контракта, и (или) цене контракта, и (или) цене единицы товара, работы, услуги, и (или) количестве товаров, объеме работ, услуг, предусмотренных контрактами;

б) в 2020 году обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с возникновением не зависящих от поставщика (подрядчика, исполнителя) обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;

в) в 2021 и 2022 годах обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы, повлекшем невозможность исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

г) обязательства не были исполнены в полном объеме по причине возникновения при исполнении контракта не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения без изменения условий, в связи с введением политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц (далее - санкции), и (или) с введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера (далее - меры ограничительного характера).

Согласно подпункту «а» пункта 3 Правил №783 заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) в случае, если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта.

Согласно пункту 4 Правил №783 списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании учетных данных заказчика, имеющих документальное подтверждение. Заказчик в целях списания начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) обеспечивает сверку расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по начисленным и неуплаченным суммам неустоек (штрафов, пеней).

В случае если поставщик (подрядчик, исполнитель) не подтвердил наличие начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней), принятие решения о ее списании не допускается (пункт 7 Правил №783).

По смыслу названных положений государственный (муниципальный) заказчик обязан произвести списание сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением государственного (муниципального) контракта по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5% цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней).

Как разъяснено в пункте 40 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017, списание, рассрочка начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю) сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением государственного (муниципального) контракта при определенных условиях является именно обязанностью государственного (муниципального) заказчика, поскольку данные действия призваны быть одной из мер поддержки исполнителей по государственным (муниципальным) контрактам. В связи с этим суд, рассматривая иск заказчика о взыскании с поставщика (подрядчика, исполнителя) указанных штрафных санкций, обязан проверить соблюдение истцом требований приведенного законодательства. Несовершение заказчиком действий по сверке задолженности с исполнителем не может служить основанием для неприменения правил о списании или предоставлении отсрочки.

В определениях Верховного Суда Российской Федерации от 14.08.2017 № 303- ЭС17-1652 и от 22.12.2017 № 302-ЭС17-13455, от 24.04.2018 № 305-ЭС17-23242, от 14.08.2018 № 305-ЭС18-5712 выражена правовая позиция о том, что наличие спора относительно начисленной неустойки не может трактоваться как условие, препятствующее ее списанию. Возможность списания неустойки как антикризисная мера была установлена законодателем специально для защиты поставщиков (подрядчиков, исполнителей) государственных (муниципальных) контрактов. При рассмотрении иска заказчика о взыскании штрафных санкций по государственному контракту суд вправе самостоятельно устанавливать наличие оснований для применения мер государственной поддержки.

Как следует из обстоятельств дела, сумма начисленных штрафных санкций (пени) составила 41196,37 руб., что не превышает 5% цены контракта 1716515,65 руб.

Редакцией Правил №783, действующей на момент рассмотрения спора, не предусмотрены ограничения для списания неустоек, связанных с годом неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по государственному (муниципальному) контракту.

Обязательства по контракту исполнены в 2023 году, следовательно, неустойка подлежала списанию по Правилам №783.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований.

Данный вывод соответствует правовой позиции, изложенной в постановлении Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 04.06.2024 по делу №А78-10173/2023.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на истца и не взыскиваются, поскольку истец освобожден от её уплаты в соответствии со статей 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявленных Администрацией Приаргунского муниципального округа Забайкальского края (ОГРН <***>, ИНН <***>) требований о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Восточный экспресс» (ОГРН <***>, ИНН <***>) пени в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом от 25 июля 2023 года №7094-ЭА, в размере 41 196,37 руб. отказать.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Судья М.И. Обухова