Резолютивная часть решения от 7 ноября 2018 г. по делу № А24-3587/2018

24/2018-53458(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А24-3587/2018
г. Петропавловск-Камчатский
07 ноября 2018 года
Арбитражный суд Камчатского края в составе судьи О.Н. Бляхер, при

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ю.Ю.

ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по иску общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Альтаир» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании долга и неустойки по муниципальному контракту от 11.10.2016 в

сумме 5 352 695,24 руб.

по встречному иску Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Альтаир» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о расторжении муниципального контракта от 11.10.2016 и взыскании неустойки в

сумме 3 349 131, 14 руб. при участии: от истца по первоначальному иску: не явился

от ответчика по Антюхина М.И. – представитель по доверенности от первоначальному иску: 10.05.2018 (сроком до 31.12.2018).

Руководствуясь статьями 1–3, 17, 27–28, 49, 101–103, 110, 167–171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

в удовлетворении иска общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Альтаир» отказать.

Встречный иск удовлетворить.

Расторгнуть муниципальный контракт, заключенный 11.10.2016 между Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения и обществом с ограниченной ответственностью «Проектно- строительная компания «Альтаир».

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Проектно- строительная компания «Альтаир» в пользу Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения неустойку в сумме 3 349 131, 14 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Проектно- строительная компания «Альтаир» в доход федерального бюджета 47 031 руб. государственной пошлины

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Камчатского края в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения, а также в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья О.Н. Бляхер