Резолютивная часть решения от 25 сентября 2024 г. по делу № А35-4252/2024

Арбитражный суд Курской области (АС Курской области) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 http://www.kursk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Резолютивная часть решения


Дело № А35-4252/2024
26 сентября 2024 года
г. Курск



Арбитражный суд Курской области в составе судьи Арцыбашевой Т.Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания

ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

акционерного общества «ФИО2 ГОК имени Андрея Владимировича Варичева» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «КапСтрой» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

о взыскании неустойки (штрафа) по договору подряда № МГ-212959 от 30.11.2021 за нарушение сроков сдачи счета-фактуры по акту КС-2 № 2 от 18.05.2022 в размере 5000 руб., расходов по уплате государственной пошлины.

В судебном заседании приняли участие представители: от истца: не явился, извещен надлежащим образом;

от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом.

Руководствуясь статьями 4, 17, 27-28, 110, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:


Исковые требования акционерного общества «ФИО2 ГОК имени Андрея Владимировича Варичева» удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КапСтрой» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу акционерного общества «ФИО2 ГОК имени Андрея Владимировича Варичева» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) неустойку (штраф) по договору подряда № МГ-212959 от 30.11.2021 за нарушение срока сдачи счета-фактуры по акту КС-2 № 2 от 18.05.2022 в размере 5000 руб., а также 2000 руб. расходов, понесенных по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Курской области в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию в Девятнадцатый

арбитражный апелляционный суд, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в кассационную инстанцию в Арбитражный суд Центрального округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Т.Ю. Арцыбашева



Суд:

АС Курской области (подробнее)

Истцы:

АО "Михайловский ГОК им. А.В. Варичева" (подробнее)

Ответчики:

ООО "КАПстрой" (подробнее)

Иные лица:

АО УФПС Белгородской области - филиал "Почта России" (подробнее)

Судьи дела:

Арцыбашева Т.Ю. (судья) (подробнее)