Резолютивная часть решения от 29 мая 2017 г. по делу № А24-2025/2017

113/2017-21211(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А24-2025/2017
г. Петропавловск-Камчатский
29 мая 2017 года
Арбитражный суд Камчатского края в составе судьи Жалудя И.Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по иску акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к федеральному государственному унитарному предприятию «Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании задолженности по оплате тепловой энергии и теплоносителя за октябрь 2016 года по договорам теплоснабжения от 05.02.2016 № 41-01-027, от 21.06.2016 № 41-01-028 в сумме 525 094,84 руб., пеней за период с 09.12.2016 по 20.04.2017 в сумме 52 378,21 руб., со взысканием пеней на сумму долга начиная с 21.04.2017 по день фактической выплаты включительно в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, действующей на день фактической оплаты,

при участии:

от истца: ФИО2 – представитель по доверенности

от 11.01.2017 № 1985 (сроком до 31.10.2017), от ответчика: не явились,

Руководствуясь статьями 1–3, 17, 27–28, 49, 101–103, 110, 167–171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

принять уменьшение размера исковых требований в части взыскания пеней до 49 692,15 руб.

Иск удовлетворить.

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» в пользу акционерного общества «Главное управление жилищно- коммунального хозяйства» 525 094,84 руб. долга, 49 692,15 руб. пеней, а всего взыскать 574 786,99 руб.

Производить взыскание с федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» в пользу акционерного общества «Главное управление жилищно- коммунального хозяйства» пеней на сумму долга в размере 525 094,84 руб. начиная с 21.04.2017 по день фактической выплаты включительно в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, действующей на день фактической оплаты.

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 14 496 руб.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Камчатского края в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения, а также в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда

апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья И.Ю. Жалудь