Резолютивная часть решения от 14 ноября 2018 г. по делу № А25-1180/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А25-1180/2018
14 ноября 2018 года
г. Черкесск


Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики в составе судьи Миллера Д.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью "Южгеопроект" (ОГРН <***>, ИНН <***>; адрес: 357560, Ставропольский край, г. Пятигорск, <...>)

к закрытому акционерному обществу "Строительное монтажное управление-4" (ОГРН <***>, ИНН <***>; адрес: 369005, <...>)

о взыскании задолженности, при участии в судебном заседании:

- в отсутствие представителей сторон, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, а также путем размещения информации в сети «Интернет»,

Руководствуясь статьями 1 - 3, 17, 27 - 28, 101 - 103, 110, 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

р е ш и л:

1. Исковые общества с ограниченной ответственностью "Южгеопроект"

удовлетворить в части.

2. Взыскать с закрытого акционерного общества "Строительное монтажное

управление-4" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с

ограниченной ответственностью "Южгеопроект" (ОГРН 1082632000197, ИНН 2632089039) в общей сумме 450 341 рубль 25 копеек, из которых:

- 444 341 рубль 25 копеек – неустойка за период с 30.05.2015 по 23.07.2018;

- 6 000 рублей - судебные расходы по государственной пошлине, уплаченной по платежному поручению № 117 от 30.05.2018.

3. В остальной части исковых требований в части взыскания с ответчика неустойки (пени) обществу с ограниченной ответственностью "Южгеопроект" отказать.

4. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Южгеопроект" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 216 рублей 61 копейка.

5. Взыскать с закрытого акционерного общества "Строительное монтажное управление-4" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 5 833 рубля 39 копеек.

Решение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционной суд (улица Вокзальная, дом 2, г. Ессентуки, Ставропольский край, 357600) в течение месяца после принятия решения через Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики (проспект Ленина, дом 9, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика, 369000).

Судья Д.В. Миллер