Резолютивная часть решения от 6 декабря 2017 г. по делу № А24-3589/2017

24/2017-53390(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А24-3589/2017
г. Петропавловск-Камчатский
06 декабря 2017 года
Арбитражный суд Камчатского края в составе судьи О.Н. Бляхер, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по иску Управления архитектуры и градостроительства

администрации Елизовского городского поселения (ИНН

4105033184, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Ветрон»

(ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании неустойки по муниципальному контракту от 06.07.2012 в сумме 1 237 225 руб.

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Ветрон»

(ИНН <***>, ОГРН <***>)

к Управлению архитектуры и градостроительства

администрации Елизовского городского поселения (ИНН

4105033184, ОГРН <***>)

о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами и стоимости экспертизы в сумме 1 212 156, 08 руб.

при участии:

от истца: ФИО2 – представитель по доверенности от

24.11.2016 (сроком до 31.12.2017)

от ответчика: не явился

Руководствуясь статьями 1–3, 17, 27–28, 101–103, 110, 148, 167–171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

иск Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения удовлетворить в полном объеме.

Встречный иск общества с ограниченной ответственностью «Ветрон» в части требования о взыскании стоимости экспертизы в размере 493 454 руб. оставить без рассмотрения; в части требований о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворить частично.

В результате зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ветрон» в пользу Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 962 123, 96 руб. неустойки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ветрон» в доход федерального бюджета 250 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Камчатского края в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения, а также в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья О.Н. Бляхер