Резолютивная часть решения от 9 февраля 2017 г. по делу № А40-188142/2013

43_15121909

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru

именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е ( в порядке ст. 176 АПК РФ)

09. 02. 2017 года. Дело № А40-188142/13-59-1549 Арбитражный суд г. Москвы

в составе председательствующего Романова О.В., единолично, протокол судебного заседания вёл помощник судьи Кирсанова И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ООО Строительная компания " СеверДорСтрой " (ОГРН1088905001712) к ООО " Транснефтьстрой " (ОГРН <***>),

с участием в деле в качестве 3-го лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора ОАО « Транснефть-Сибирь »

о взыскании 255 467 584 руб. 51 коп., в том числе: 248 476 5811 руб. 85 коп. – долга, 6 991 002 руб. 66 коп. – пени и

встречный иск ООО " Транснефтьстрой " к ООО Строительная компания " СеверДорСтрой " о взыскании 21 230 087 руб. 54 коп. – неустойки,

с участием представителей: от истца – ФИО1, доверенность б/н от 01.11.2016 г., ФИО2, доверенность б/н от 01.11.2016 г., ФИО3, доверенность б/н от 01.11.2016 г., от ответ- чика – ФИО4, доверенность № 18-01-06/123-16 от 26.12.2016 г., от 3-го лица - ФИО5. С.А., доверенность № 20-310 от 09.12.2016 г.

Руководствуясь статьями 7, 8, 9, 41, 49, 51, 65, 66, 71, 75, 81, 82, 86, 87, 102, 103, 106, 110, 112, 132, 155, 156, 159, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Первоначальный иск ООО Строительная компания " СеверДорСтрой " (ОГРН1088905001712) к ООО " Транснефтьстрой " (ОГРН <***>)о взыскании

255 467 584 руб. 51 коп., в том числе: 248 476 5811 руб. 85 коп. – долга, 6 991 002 руб. 66 коп. – пени оставить без удовлетворения.

Расходы по уплате госпошлины и иные судебные издержки по первоначальному иску отне- сти на ООО Строительная компания " СеверДорСтрой ".

Встречный иск ООО " Транснефтьстрой " к ООО Строительная компания " СеверДорСтрой " о взыскании 21 230 087 руб. 54 коп. – неустойки удовлетворить частично в сумме 14 346 006 руб. 20 коп.

В остальной части встречный иск оставить без удовлетворения.

Расходы по уплате госпошлины и иные судебные издержки по встречному иску отнести на стороны пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Взыскать с ООО Строительная компания " СеверДорСтрой " (ОГРН1088905001712) в поль- зу ООО " Транснефтьстрой " (ОГРН <***>) 14 346 006 руб. 20 коп. – неустойки, а также расходы по оплате почерковедческой экспертизы в сумме 240 000 руб. 00 коп. и расходы по уплате госпошлины в сумме 87 266 руб. 95 коп.

Бухгалтерии Арбитражного суда г. Москвы возвратить с депозитного счёта Арбитражного суда г. Москвы ООО Строительная компания " СеверДорСтрой " (ОГРН1088905001712) 180 000

руб. 00 коп., в соответствии с платежными реквизитами указанными в платежном поручении № 457 от 15.10.2014 г. Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

Судья О.В. Романов