Постановление от 21 декабря 2023 г. по делу № А73-7737/2023

Шестой арбитражный апелляционный суд

улица Пушкина, дом 45, город Хабаровск, 680000,

официальный сайт: http://6aas.arbitr.ru

e-mail: info@6aas.arbitr.ru


ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№06АП-6375/2023
21 декабря 2023 года
г. Хабаровск
Резолютивная часть постановления объявлена 14 декабря 2023 года.Полный текст постановления изготовлен 21 декабря 2023 года.

Шестой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Брагиной Т.Г.

судей Волковой М.О., Жолондзь Ж.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

при участии в заседании:

от МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту» - ФИО2, представитель по доверенности №214-03 от 06.02.2023;

от ФКУ «Исправительная колония №13 УФСИН России по Хабаровскому краю» - ФИО3, представитель по доверенности от 01.09.2023;

от третьего лица: Департамента муниципальной собственности Администрации г. Хабаровска - представитель не явился;

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу федерального казенного учреждения «Исправительная колония №13 Управления федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю»

на решение от 04.10.2023

по делу №А73-7737/2023

Арбитражного суда Хабаровского края

по иску муниципального казенного учреждения «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту»

к федеральному казенному учреждению «Исправительная колония №13 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю»

о взыскании 7 098 <***> руб. 88 коп.

третье лицо: Департамент муниципальной собственности Администрации города Хабаровска

УСТАНОВИЛ:

муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту» (ОГРН <***>, ИНН <***>, далее - истец, МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к федеральному казенному учреждению «Исправительная колония №13 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю» (ОГРН <***>, ИНН <***>, далее - ответчик, ФКУ «Исправительная колония №13 УФСИН России по Хабаровскому краю»), с учетом уточнения требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), о взыскании с ответчика стоимости товара в размере 6 041 500 руб., пени за ненадлежащее исполнение гарантийных обязательств за период с 21.07.2022 по 17.05.2023 по муниципальному контракту №21/49-4 от 22.03.2021 в размере 109 804 руб. 80 коп., по муниципальному контракту №21/47-4 от 22.03.2021 в размере 617 591 руб. 80 коп., штрафа за неисполнение обязательств по муниципальному контракту от 22.03.2021 №21/49-4 в размере 91 200 руб. и по муниципальному контракту от 22.03.2021 №21/47-4 в размере 512 950 руб., всего по иску - 7 373 046 руб. 60 коп.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Департамент муниципальной собственности Администрации города Хабаровска (ОГРН <***>, ИНН <***>).

Решением суда от 04.10.2023 с ответчика в пользу истца взысканы задолженность по муниципальным контрактам от 22.03.2021 №№21/49-4 №21/47-4 в размере 6 041 500 руб. 40 коп., пени за период с 01.10.2022 по 17.05.2023 (с учетом моратория, установленного Постановлением Правительства №497 от 28.03.2022) в размере 553 401 руб. 40 коп., штраф в размере 100 000 руб.

ФКУ «Исправительная колония №13 УФСИН России по Хабаровскому краю» обжаловало указанное решение в Шестой арбитражный апелляционный суд, в апелляционной жалобе просит его отменить, ссылаясь на наличие оснований, предусмотренных статьей 270 АПК РФ.

Определением суда от 14.11.2023 апелляционная жалоба принята к производству, судебное разбирательство назначено на 07.12.2023, в котором объявлен перерыв до 11 часов 30 минут 14.12.2023.

В отзыве на жалобу МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту» сообщило о том, что с ответчиком ведутся переговоры по согласованию условий мирового соглашения, при достижении согласия по всем условиям в суд апелляционной инстанции будет направлено на утверждение мировое соглашение.

До начала судебного заседания в суд от ФКУ «Исправительная колония №13 УФСИН России по Хабаровскому краю» поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения.

Изучив условия мирового соглашения, материалы дела, выслушав представителей сторон, суд апелляционной инстанции считает, что мировое соглашение подлежит утверждению.

Согласно статье 49 АПК РФ, стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 настоящего Кодекса. Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу.

Согласно части 2 статьи 138 АПК РФ, стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение.

Мировое соглашение в соответствии со статьей 139 АПК РФ может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса по любому делу, если оно не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

В силу части 1 статьи 140 АПК РФ мировое соглашение заключается в письменной форме и подписывается сторонами или их представителями при наличии у них полномочий на заключение мирового соглашения, специально предусмотренных в доверенности или ином документе, подтверждающих полномочия представителя.

В соответствии с частью 2 статьи 140 АПК РФ установлено, что мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой. В мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или о рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном прощении либо признании долга, о распределении судебных расходов и иные условия, не противоречащие федеральному закону.

Представленное сторонами мировое соглашение подписано от имени муниципального казенного учреждения «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту» директором Абрамовым С.В., от имени федерального казенного учреждения «Исправительная колония №13 Управления федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю» врио начальника учреждения Казанцевым А.О.

Суд апелляционной инстанции считает, что мировое соглашение заключено в интересах обеих сторон, не противоречит закону, иным нормативным актам и не нарушает права и законные интересы других лиц, что могло бы, согласно части 6 статьи 141 АПК РФ, явиться основанием для отказа в его утверждении.

Соглашение оформлено письменно в соответствии с требованиями статьи 140 АПК РФ, подписано уполномоченными лицами, предоставлено в суд в трех подлинных экземплярах.

При таких обстоятельствах, на основании части 4 статьи 49, статей 139, 140, пункта 3 статьи 269 АПК РФ, указанное мировое соглашение подлежит утверждению судом, а решение суда первой инстанции по настоящему делу - отмене с прекращением производства по делу и по апелляционной жалобе.

Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Хабаровского края от 04.10.2023 по делу №А73-7737/2023 отменить.

Утвердить заключенное между муниципальным казенным учреждением «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту» и федеральным казенным учреждением «Исправительная колония №13 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю» мировое соглашение от 06.12.2023 на следующих условиях:

«Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту (МКУ «СЗ по строительству и капитальному ремонту», ИНН <***>) в лице директора ФИО4, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Истец», и федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №13 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю» (ФКУ ИК-13 УФСИН России по Хабаровскому краю, ИНН <***> 0022717) в лице врио начальника учреждения ФИО5, действующего на основании приказа УФСИН России по Хабаровскому краю от 15.06.2023 г. №210-к, именуемое в дальнейшем «Ответчик», совместно именуемые «Стороны», в целях урегулирования спора по делу №А73-7737/2023, возникшего в связи с подачей иска Истца к Ответчику о взыскании денежной суммы за товар и штрафных санкций по муниципальным контракта №21/49-4 от 22.03.2021 и №21/47-4 от 22.03.2021, руководствуясь статьями 139-141 АПК РФ, заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем:

1. Ответчик обязуется своими силами и за счет собственных средств устранить в полном объеме недостатки товара (Летняя эстрада стоимостью 912 000, 00 рублей, малые архитектурные формы (беседки, скамьи типа 1 и 2, урны, перголы) общей стоимостью 5 129 500, 00 рублей) способами и в сроки, определенные в Акте фиксации недостатков от 20.10.2023 (Приложение №1 к настоящему мировому соглашению) на территории объекта «Зоны отдыха» на территории парка им. Гагарина в Индустриальном районе города Хабаровска.

2. Истец обязуется осуществить приемку устраненных замечаний в течение 3 рабочих дней с даты получения письменного уведомления от Ответчика.

3. Истец отказывается от исковых требований к Ответчику в части взыскания суммы основного долга, а именно в части взыскания стоимости товара по муниципальным контрактам 21/49-4 от 22.03.2021 на поставку и установку летней эстрады; №21/47-4 от 22.03.2021 на поставку и установку малых архитектурных форм (скамейки, беседки, перголы, урны) в общем размере 6 041 500 рублей 00 копеек.

4. Ответчик обязуется оплатить Истцу пени за период с 01.10.2022 по 17.05.2023 (с учетом моратория, установленного Постановлением Правительства №497 от 28.03.2022) в размере 553 401 руб. 40 коп., штраф в размере 100 000 руб. в срок до 01.07.2024.

5. Истец признает условия, указанные в п. 1 настоящего мирового соглашения исполненными с момента подписания Сторонами акта об устранении недостатков.

6. Истец признает условия, указанные в п. 4 настоящего мирового соглашения исполненными с момента поступления денежных средств на счет Истца.

Реквизиты Истца:

ИНН <***> КПП 272101001 ОГРН <***>

УФК по Хабаровскому краю (Департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации г. Хабаровска, л/с <***>)

Р/с <***> ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК БАНКА РОССИИ//УФК по Хабаровскому краю г. Хабаровск

БИК 010813050

КОР. СЧЕТ. 40102810845370000014

ЛКС <***>

ОКАТО 08701000 ОКТМО 08701000 ОГРН <***>

КБК 01311607090040000140

7. В случае нарушения обязательств, установленных в.1 настоящего мирового соглашения, менее чем на 14 календарных дней, Ответчик обязуется уплатить штраф в размере 30 000 рублей. В случае, если срок нарушения обязательств превысил 14 календарных дней, Ответчик обязуется уплатить в пользу Истца полную стоимость товара, взысканную решением Арбитражного суда Хабаровского края от 04.10.2023 по делу №А73-7737/2023 в размере 6 041 500 руб. 40 коп.

8. В случае нарушения обязательств, установленных п. 4 настоящего мирового соглашения, Ответчик обязуется уплатить неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная с 02.07.2024, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных п. 4 настоящего мирового соглашения и фактически исполненных Ответчиком.

9. Стороны подтверждают, что им известно о том, что в силу статьи 142 АПК РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.

10. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела 7 АПК РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого по ходатайству одной из сторон настоящего мирового соглашения.

11. Данное Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

12. Настоящее Мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон соглашения, один экземпляр представляется в материалы дела.

13. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Шестым арбитражным апелляционным судом и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

14. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные частью 3 статьи 151 АПК РФ, сторонам известны».

Производство по делу №А73-7737/2023 прекратить.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Дальневосточного округа в течение двух месяцев со дня его принятия через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

Т.Г. Брагина

Судьи

М.О. Волкова

Ж.В. Жолондзь