Постановление от 19 июня 2023 г. по делу № А40-13653/2023

776/2023-162821(2)



ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 09АП-26926/2023

Дело № А40-13653/23
г. Москва
19 июня 2023 года
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе судьи И.А. Титовой, рассмотрев апелляционную жалобу ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 7"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.04.2023, принятое в порядке упрощенного производства

по делу № А40-13653/23,

о по иску ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 7" (ИНН: <***> ОГРН: <***>) к ответчику ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ИМЕНИ Г.Е. СУХАРЕВОЙ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" (ИНН: <***> ОГРН: <***>) о взыскании 529 612 руб. 07 коп. задолженности по текущему ремонту помещений Филиала № 1 ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» (3 этаж, лестницы Б),

без вызова сторон У С Т А Н О В И Л:

ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 7" (далее –истец) обратилось с исковым заявлением в суд о взыскании с ГБУЗ ГОРОДА МОСКВЫ "НАУЧНОПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ИМЕНИ Г.Е. СУХАРЕВОЙ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" (далее - ответчик) 529 612 руб. 07 коп. задолженности по текущему ремонту помещений Филиала № 1 ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» (3 этаж, лестницы Б).

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 31.01.2023 г. исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.04.2023 года исковые требования оставлены без удовлетворения.

Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил указанное решение суда первой инстанции отменить, поскольку считает его незаконным и необоснованным по основаниям, изложенным в жалобе.

От ответчика поступил отзыв.

Апелляционная жалоба рассмотрена без вызова сторон применительно положениям части 5 статьи 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом рассмотрения дел в суде апелляционной инстанции.

Обращаясь в суд, истец сослался на следующие основания для предъявления иска.

Как усматривается из материалов дела, в 2021 году между истцом и ответчиком заключены два контракта на выполнение комплекса работ по текущему ремонту


помещений Филиала № 1 ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г. Е. Сухаревой ДЗМ»: № 0373200026421000069_50473 и № 0373200026421000089_50473 (текущий ремонт в здании филиала (3 этаж, лестницы Б)).

В ходе проведения работ договоры расторгнуты, при этом не выплатив подрядчику стоимость закупленных им для выполнения контрактов строительных и отделочных материалов, а именно штучного паркета на сумму 529 612,07 рублей, которые подрядчик передал заказчику по акту от 10 февраля 2022 г. Цена на переданные заказчику материалы согласовывалась сторонами в сметах.

Истец при передаче паркета заказчику указал в акте приема-передачи его закупочную стоимость. 01 декабря 2022 г. подрядчик обратился к заказчику с претензией, в которой просил в срок до 10.12.2022 г. возвратить паркет, либо выплатить его стоимость, однако ответчик данную претензию проигнорировал, тем самым причинив истцу убытки в виде стоимости штучного паркета, не оплаченного заказчиком. Вышеизложенные

обстоятельства послужили основанием для обращения с исковыми требованиями в суд. Отказывая в иске, суд верно установил следующее.

09.08.2021 между Ответчиком и Истцом заключен Гражданско-правовой договорбюджетного учреждения № 037320002642100006950473 (далее - Контракт № 069), согласно которому Истец обязуется по заданию Ответчика выполнить работы по текущему ремонту помещений Филиала № 1 ГБУЗ «НИЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» (<...>) (далее - работы) в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Техническое задание), а Ответчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Реестровый номер Контракта 2<***> 21 000097.

Согласно п. 2.1 Контракта № 069 цена Контракта составляет 9 376 104 (девять миллионов триста семьдесят шесть тысяч сто четыре) рубля 32 копейки, НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ.

В соответствии с п.3.1 Контракта № 069 сроки выполнения работ по Контракту установлены в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью Контракта: в течение 90 (Девяносто) календарных дней с момента заключения Контракта.

Согласно п.п. 12.1,12.2. Контракта № 069 Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2021 г. Истечение срока действия Контракта влечет прекращение обязательств по Контракту (за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных ст. 6 Контракта и обязательств Заказчика по оплате работ, выполненных в течение срока действия Контракта).

Ответчик принял фактически выполненные работы Истцом по Контракту № 069 в сумме 4 023 481 руб. 31 коп., о чем свидетельствуют подписанные Истцом и Ответчиком Актами сдачи -приемки выполненных работ, в том числе экспертными заключениями, платежным поручением № 4960 от 27.12.2021, платежным поручением № 3807 от 20.10.2022, счетом на оплату № 24 от 10.12.2021, счетом на оплату № 6/1 от 22.03.2022.

Истец иных результатов работ по Контракту № 069 Ответчику не предоставлял, что подтверждается претензиями Ответчика исх. № 2272-22 от 22.06.2022 г., исх. № 2234-22 от 20.06.2022.

Вышеуказанные документы размещены (зарегистрированы) Ответчиком в сети Интернет в разделе реестр Контрактов Единой информационной системы в сфере закупок по адресу: https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document- info.html?reestrNumber=2772506078621000097&contractInfoId;=76600699.

09.11.2022 Контракт № 069 Ответчиком переведен на статус «Исполнение завершено», реестровая запись № 2772506078621000097


(https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/event-

journal.html?reestrNumber=2772506078621000097&contractInfoId;=76600699).

11.08.2021 между Ответчиком и Истцом был заключен Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № 037320002642100008950473 (далее - Контракт № 089), согласно которому Истец обязуется по заданию Ответчика выполнить работы по текущему ремонту в здании филиала (3 этаж, лестницы Б) ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» (далее - работы) в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Техническое задание), а Ответчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Реестровый номер контракта 2<***> 21 000100.

Согласно п. 2.1 Контракта № 089 цена Контракта составляет 8 000 000 (восемь миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ.

В соответствии с п.3.1 Контракта № 089 сроки выполнения работ по Контракту установлены в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью Контракта: в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с момента заключения Контракта.

Согласно п.п. 12.1,12.2. Контракта № 089 Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2021 г. Истечение срока действия Контракта влечет прекращение обязательств по Контракту (за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных ст. 6 Контракта и обязательств Заказчика по оплате работ, выполненных в течение срока действия Контракта).

Ответчик принял фактически выполненные работы Истцом по Контракту № 089 в сумме 2 157 464 руб. 04 коп., о чем свидетельствуют подписанные Истцом и Ответчиком Актами сдачи -приемки выполненных работ, в том числе экспертными заключениями, платежным поручением № 4964 от 28.12.2021, платежным поручением № 3808 от 20.10.2022, счетом на оплату № 25 от

15.12.2021, счетом на оплату № 6/2 от 22.03.2022.

Истец иных результатов работ по Контракту № 089 Ответчику не предоставлял, что подтверждается претензиями Ответчика исх. № 2235-22 от 20.06.2022, исх. № 2271-22 от 22.06.2022.

Вышеуказанные документы размещены (зарегистрированы) Ответчиком в сети Интернет в разделе реестр Контрактов Единой информационной системы в сфере закупок по адресу: https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document- info.html?reestrNumber=2772506078621000100&contractlnfold;=73055483.

27.10.2022 Контракт № 089 Ответчиком переведен на статус «Исполнение завершено», реестровая запись № 2772506078621000100 (https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/event-

journal.html?reestrNumber=2772506078621000100&contractInfoId;=73055483).

Утверждение Истца о том, что Ответчик вынудил Истца согласиться на расторжение Контрактов, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела (Письма Ответчика исх. № .23 от 02.03.2022, исх. 24 от 02.03.2022).

Согласно п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Следовательно, основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Более того, Истец в период с 22.03.2022 по 27.10.2022, работы по Контрактам не вел (не осуществлял), работы Ответчику не сдавал.

Согласно п. 4.11. Техническому заданию (Приложение № 1 к Контракту № 089, № 069) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки, Истец вывозит


принадлежащие строительные материалы, привлеченные к выполнению работ строительные машины и механизмы, временные сооружения и другое имущество с восстановлением нарушенной зоны и выполнением восстановительных работ по благоустройству в местах размещения строительных городков и уборкой мусора за счет собственных средств.

В соответствии с п.п. 6.9, 6.12 Технического задания (Приложение № 1 к Контракту № 089, № 069) Истец не предоставляет складские помещения, раздевалки, душевые, места для приема пищи. Подрядчик самостоятельно организует раздевалки для рабочих и склад для хранения материала в местах, согласованных с Заказчиком. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех материалов, а также оборудования используемых для реализации Контракта.

Таким образом, у Ответчика отсутствует обязанность по приемке строительных и отделочных материалов, необходимых Истцу для выполнения работ по Контрактам, Контрактами не предусмотрено возмещение Ответчику закупленных им материалов необходимых для выполнения работ по Контрактам.

Ответчик не чинил препятствий (не ограничивал) Истцу в вывозе его строительных и отделочных материалов после расторжения Контрактов.

17 апреля 2023 года Ответчик обратился к Истцу с просьбой оказать содействие в передаче штучного паркета третьим лицам, оставленного Истцом на объекте Ответчика, что подтверждается Актами приема-передачи строительных (отделочных) материалов.

Таким образом, Истец, подписав 17 апреля 2023 г. акты приема-передачи строительных (отделочных) материалов подтвердил факт передачи Истцом штучного паркета третьим лицам (индивидуальному предпринимателю ФИО1, индивидуальному предпринимателю ФИО2) для укладки пола по адресу: <...>.

Таким образом, принимая во внимание указанные выше нормы материального права, а также учитывая конкретные обстоятельства по делу, суд апелляционной инстанции считает, что оснований для отмены решения суда не имеется.

Нарушения судом первой инстанции норм материального и процессуального права не установлено.

Расходы по уплате госпошлины по жалобе относятся на истца.

Учитывая приведенные данные и руководствуясь ст.ст.110, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П О С Т А Н О В И Л:

решение Арбитражного суда г.Москвы от 13.04.2023 по делу № А40-13653/23 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья: И.А. Титова

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.