Решение от 17 августа 2023 г. по делу № А40-81625/2023

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А40-81625/23-14-637
г. Москва
17 августа 2023 года
Резолютивная часть объявлена 03 августа 2023 г.

Дата изготовления решения в полном объеме 17 августа 2023 г.


Арбитражный суд в составе:

Судья: Лихачева О.В. (единолично)

при ведении протокола помощником судьи Кулановой С.В., с использованием средств аудиозаписи

рассматривает дело по исковому заявлению АО "ВОСТОЧНАЯ ВЕРФЬ" (ОГРН <***>)

к ответчику МИНОБОРОНЫ РОССИИ (ОГРН <***>),

о расторжении государственного контракта и взыскании 817 568 945,32 руб.


в судебное заседание явились:

от истца – ФИО1 по доверенности от 15.05.2023г., ФИО2, дов. от 12.10.2022г.

от ответчика - ФИО3 по доверенности от 12.10.2022г.



УСТАНОВИЛ:

АО "Восточная верфь" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Министерству обороны Российской Федерации о расторжении государственного контракта от 01 сентября 2014 г. № 1419187406961020105007369/З/1/1/0486/ГК-14-ДГОЗ, о взыскании суммы убытков в размере 817 568 945,32 руб. ,

АО "Восточная верфь" заявило ходатайство о назначении судебной экспертизы, не представило доказательства перечисления денежных средств на депозитный счет Арбитражного суда города Москвы в счет назначения экспертизы.

Рассмотрев ходатайство стороны о назначении судебной экспертизы, суд считает его не подлежащим удовлетворению.

В соответствии с ч. 1 ст. 82 АПК РФ, для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

В случае если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства, либо если необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе.

На основании ч. 2 ст. 64, ч. 3 ст. 86 АПК РФ, заключения экспертов являются одним из доказательств по делу и оцениваются наряду с другими доказательствами.

Таким образом, судебная экспертиза назначается судом в случаях, когда вопросы права нельзя разрешить без оценки фактов, для установления которых требуются специальные познания, а, следовательно, требование одной из сторон договора страхования о назначении судебной экспертизы не создает обязанности суда ее назначить.

Кроме того, правовое значение заключения экспертизы определено законом в качестве доказательства, которое не имеет заранее установленной силы, не носит обязательного характера и в силу ст. 82 АПК РФ, подлежит оценке судом наравне с другими представленными доказательствами.

Принимая во внимание заявленные исковые требования, обстоятельства дела, а также, учитывая, что в материалы дела представлены и исследованы судом достаточные доказательства, необходимые для разрешения спора, суд, рассмотрев ходатайство стороны о назначении судебной экспертизы, отказывает в удовлетворении данного ходатайства, в связи с отсутствием оснований, предусмотренных с ч. 1 ст. 82 АПК РФ.

Аналогичная позиция также отражена в Постановлении Президиума ВАС РФ от 09.03.2011 г. № 13765/10 по делу № А63-17407/2009.

Согласно абзацу 2 пункта 22 Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 г. № 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе", в случае неисполнения указанными лицами обязанности по внесению на депозитный счет суда денежных сумм в установленном размере суд выносит определение об отклонении ходатайства о назначении экспертизы и, руководствуясь положениями части 2 статьи 108 и части 1 статьи 156 Кодекса, рассматривает дело по имеющимся в нем доказательствам.

Заявив ходатайство о назначении экспертизы, АО "Восточная верфь", во исполнение п. 3 ст. 82 АПК РФ, не представило доказательства внесения достаточных денежных средств для проведения экспертизы на депозит суда, несмотря на то, что у него имелось достаточно времени для внесения денежных средств.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для назначения судебной экспертизы.

В судебном заседании представитель истца огласил по иску, поддержал заявленные требования в полном объеме.

Представитель ответчика возражал по доводам представителя истца, огласил отзыв.

Изучив материалы дела, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требование заявителя подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Вместе с тем, согласно ч. 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В обоснование заявленных требований истец ссылается на следующие обстоятельства в подтверждение своих заявленных требований.

Между Министерством обороны Российской Федерации и АО «Восточная верфь» заключен государственный контракт № 3/1/1/0486/ГК-14-ДГОЗ от 01.09.2014 г. (присвоенный контракту впоследствии номер - 1419187406961020105007369/3/1/1/0486/ГК-14-ДГОЗ) на изготовление и поставку малого морского танкера на базе проекта 03180 в количестве 2-х штук - зав. № 9001, зав. № 9002 (далее - «Контракт»).

Контрактом определена цена за единицу изделия зав. № 9001 в размере 3 799 151 000,82 руб. (с доставкой и НДС), за единицу изделия зав. № 9002 - 3 709 098 942,91 руб. (с доставкой и НДС), итого общая начальная стоимость Государственного контракта составила 7 508 249 943,73 руб. (с доставкой и НДС).

05.02.2015 года Министерством обороны Российской Федерации в лице Заместителя Министра обороны ФИО4 было утверждено Решение № 235/1/1/866 «Об утверждении номера проекта малого морского танкера на базе проекта 03180» о следующем:

1. Утвердить номер проекта «03182» малому морскому танкеру на базе проекта 03180.

2. Дальнейшую работу по проектированию, постройке и поставке малого морского танкера вести по номеру проекта «03182».

25.05.2016 года Министерством обороны Российской Федерации в лице Заместителя Министра обороны ФИО4 было утверждено Решение № 235/1/1/6179 «Об утверждении технического проекта малого морского танкера проекта 03182» о следующем:

1. Утвердить технический проект малого морского танкера проекта 03182 и основные тактико-технические элементы судна проекта 03182 согласно Приложения № 1 с учетом Перечня отступлений от технических требований - Приложения № 2 к настоящему Решению.

2. АО «Зеленодольское ПКБ» поставку рабочей конструкторской документации для обеспечения строительства судна выполнять с учетом устранения замечаний согласно Приложению № 3 к настоящему Решению. Срок - апрель 2016 г.

3. АО «Зеленодольское ПКБ», АО «Восточная верфь», АО «Судостроительный завод «Волга» проработать возможность реализации предложений в ходе изготовления серийных судов, перечисленных в Приложении № 4, с последующим выпуском Решения. Срок - май 2016 г.

4. Работы по настоящему Решению выполнить в сроки, предусмотренные государственными контрактами от 01.09.2014 № 3/1/1/0486/ГК-14-ДГОЗ и от 11.09.2014 № 3/1/1/048/ГК-14-ДГОЗ.

5. Определить АО «Зеленодольское ПКБ» держателем подлинников документации малого морского танкера проекта 03182.

При принятии указанных решений Министерство обороны РФ никаких предложений в адрес АО «Восточная верфь» по изменению Контракта в части его существенных условий - предмет (проект, технические характеристики), цена, срок выполнения работ - не направляло,

Поставщик (АО «Восточная верфь»), полагая, что изменение номера проекта является технической процедурой и не влечет изменение проекта по существу, приступил к строительству изделий в отсутствии готового проекта, по принципу «с листа» (по документации, направляемой проектантом по мере готовности на отдельные узлы и агрегаты).

Между тем, принятым МО РФ решением от 25.05.2016 № 235/1/1/6179, по существу, был утвержден проект новых судов - совершенно иного типа, иного водоизмещения и насыщения (заключения со сравнительным исследованием проекта № 03180 и № 03180 прилагаются).

Так, согласно указанному заключению специалиста по кораблестроению ФИО5, между проектом 03180 и 03182 существуют принципиальные различия по всем параметрам. Длина корабля проекта 03180 составляет 65 метров, длина корабля проекта 03182 составляет 79,25 метров, наибольшая ширина проекта 03180 - 14 метров, наибольшая ширина танкера проекта 03182 - 15.4 метра, а водоизмещение двух судов отличается на 1418 тонн в большую сторону,

Таким образом, после принятия МО РФ решения от 25.05.2016 № 235/1/1/6179, АО «Восточная верфь» с 27 октября 2015 г. фактически приступило к производству изделий, не предусмотренных Контрактом - то есть без действующего контракта и готового проекта на изготовление танкера проекта 03182, по фактическим затратам.

В октябре 2019 года малый морской танкер проекта 03182 зав. № 9001 был спущен на воду для достройки (приказ генерального Директора АО «Восточная верфь» от 04.10.2019 года № 548).

Только в 2019 г., по инициативе Министерства обороны РФ, было подписано дополнительное соглашение № 9 от 12.12.2019 г. к Контракту, направленное на внесение изменений в Контракт в части предмета (проекта, технических характеристик), цены, срока действия Контракта.

Дополнительным соглашением № 9 от 12.12.2019 г. цена Контракта была определена фиксированной, в размере 11 774 600 512,80 рублей - за два танкера проекта 03182.

Определение цены работ, проведенной планово-экономическим отделом АО «Восточная верфь» в соответствии с требованиями приказа Минпромторга России от 08.02.2019 № 334, Постановления Правительства РФ № 1465 от 02.12.2017 года, приказа Минэкономразвития от 01.04.2020 № 190, с использованием уточненных данных для определения экономически обоснованной цены на продукцию, зарегистрированной ФАС России (рег. номер 26/2РЛТ0/0098 1 - 19) показало, что цена строительства одного малого морского танкера проекта 03182 составляет 8 141 694 430,68 руб. с учетом НДС, а двух единиц - 16 283 388 861,36 руб.

АО «Восточная верфь» получило от государственного заказчика на строительство 2-х малых морских танкеров в общей сложности 9 419 680 410,24 рубля с учетом НДС.

В апреле 2022 г. поставщик был вынужден приостановить все работы по Контракту, ввиду исчерпания полученных денежных средств на изготовление изделий и прекращения финансирования от государственного заказчика (письмо АО «Восточная верфь» от 15.04.2022 г. исх. № 410/2704). Поставщик просил о дофинансировании для завершения строительства изделий, однако данный запрос был оставлен без удовлетворения заказчиком.

В июне 2022 г. исполнение Контракта было приостановлено уже самим государственным заказчиком (уведомление МО РФ от 28.06.2022 г. № 235/1/1/6946), в связи с чем, исполнение Контракта обеими его сторонами на сегодняшний день полностью прекращено.

Для завершения АО «Восточная верфь» остановленного строительства малых морских танкеров необходима дополнительно сумма в размере 6 863 708 451,12 рублей (согласно прилагаемой плановой калькуляции затрат).

1. По исковому требованию о расторжении Контракта.

АО «Восточная верфь» полагает, что для расторжения Контракта имеются следующие основания:

1.1. В связи с существенным нарушением Контракта заказчиком.

В силу ст. 450 ГК РФ, по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Согласно п. 1 ч. 3. ст. 8 ФЗ «О государственном оборонном заказе», запрещаются действия (бездействие) головного исполнителя, исполнителя, влекущие за собой необоснованное завышение Цены на продукцию по государственному оборонному заказу, неисполнение или ненадлежащее исполнение государственного контракта, контракта, в том числе действия (бездействие), направленные: на включение в себестоимость производства (реализации) продукции затрат, не связанных с ее производством (реализацией).

Следовательно, головной исполнитель по государственному контракту имеет право на включение в себестоимость производства продукции всех затрат, связанных с ее производством, а равно на оплату своих работ в размере не ниже себестоимости работ.

В соответствии с ч. 6 ст. 6 ФЗ «О государственном оборонном заказе», государственный оборонный заказ обязателен для принятия единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), определенным законодательными актами Российской Федерации и актами Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации, при условии, что государственный оборонный заказ обеспечивает уровень прибыли при расчете цены на поставляемую продукцию по государственному оборонному заказу в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в отношении определения цены государственного контракта, а также государственными унитарными предприятиями и (или) иными организациями, занимающими доминирующее положение на товарном рынке продукции по государственному оборонному заказу, в случае, если претенденты на размещение государственного оборонного заказа путем использования государственным заказчиком конкурентных способов определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) отсутствуют или по результатам такого определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) не определен головной исполнитель.

Следовательно, единственный поставщик по государственному оборонному заказу имеет право также на получение по государственному контракту прибыли, которая не должна превышать регулируемый законодательством и уполномоченными органами уровень.

Порядок определения плановой рентабельности (прибыли) в цене на продукцию по государственному оборонному заказу определен разделом III Положения о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 № 1465 «О государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, а также о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», в редакции на дату заключения дополнительного соглашения № 9 от 12.12.2019.

Так, согласно п. 54 Постановления № 1465, при определении цены на продукцию, указанную в пункте 6 настоящего Положения, с применением затратного метода в соответствии с разделом II настоящего Положения размер плановой рентабельности (прибыли) в составе цены на указанную продукцию устанавливается в размере суммы: не более 1 процента плановых привнесенных затрат и не более 25 процентов плановых собственных затрат организации на поставку (включая производство) продукции, но не менее 10 процентов плановых собственных затрат организации на поставку (включая производство) продукции.

При этом для головного исполнителя (исполнителя) в случае, если доля его собственных затрат в себестоимости продукции составляет 20 процентов и более, плановая рентабельность (прибыль) не может быть менее 5 процентов себестоимости продукции.

Таким образом, заключая Контракт, АО «Восточная верфь» было вправе рассчитывать на оплату, как минимум, себестоимости изготовления изделий и плановой прибыли в размере не менее 5 процентов себестоимости продукции.

В результате изменений Контракта после подписания дополнительного соглашения № 9 от 12.12.2019 г. цена Контракта была зафиксирована в размере, не покрывающем даже себестоимость продукции.

В соответствии с п. 4 Постановления № 1465, государственное регулирование цен осуществляется при формировании, размещении и выполнении государственного оборонного заказа в соответствии с целями и принципами, установленными статьей 9 Федерального закона "О государственном оборонном заказе", и направлено на обеспечение выполнения государственной программы вооружения в части создания и оснащения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов современными образцами вооружения, военной и специальной техники, иных государственных (федеральных целевых) программ в части мероприятий, реализация которых осуществляется в рамках государственного оборонного заказа, а также на обеспечение эффективной работы организаций, участвующих в выполнении государственного оборонного заказа.

Разделом VIII Постановления № 1465 установлен порядок определения цен государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком, на поставку продукции по цене, не подлежащей регистрации.

Согласно п. 164 Постановления № 1465, в случае если при заключении государственного контракта цена единицы продукции была определена как ориентировочная (уточняемая) цена либо как цена, возмещающая издержки, такая цена единицы продукции подлежит переводу в фиксированную цену в соответствии с разделом III настоящего Положения.

В соответствии с п. 41 Постановления № 1465, цена на продукцию в государственном контракте может устанавливаться в виде ориентировочной (уточняемой) цены, фиксированной цены или цены, возмещающей издержки,

Пунктом 42 Постановления № 1465 установлено, что ориентировочная (уточняемая) цена на продукцию применяется при заключении государственного контракта, если не имеется достаточных исходных данных для определения фиксированной цены на эту продукцию, в том числе, при поставках продукции с технологическим циклом производства свыше 3 лет; при заключении государственного контракта на поставку продукции на срок более 3 лет.

Согласно п. 43 Постановления № 1465, в случае применения при заключении государственного контракта ориентировочной (уточняемой) цены на продукцию либо цен возмещающей издержки, в таком государственном контракте устанавливаются срок ее действия, условия уточнения, а также порядок перевода соответствующего вида цены в фиксированную цену с учетом пунктов 46 - 52 настоящего Положения.

Данное требование было соблюдено изначально при заключении Контракта: согласно исходной редакции п. 4.5 цена Контракта и цена единицы Товара являются ориентировочными и переводятся в фиксированную по достижении 80% технической готовности Товара, но не позднее трех месяцев до окончания Контракта и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

В соответствии с п. 45 Постановления № 1465, фиксированная цена на продукцию применяется при заключении государственного контракта во всех случаях, когда настоящим Положением не предусмотрено применение других видов цен. Фиксированная цена на продукцию определяется в государственном контракте на весь срок его действия и может быть пересмотрена в случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации.

Фиксированная цена на продукцию устанавливается также на завершающем этапе выполнения государственного контракта, в котором на продукцию установлена ориентировочная (уточняемая) Цена.

Согласно п. 46 Постановления № 1465, в случае применения в государственном контракте ориентировочной (уточняемой) цены либо цены, возмещающей издержки, государственным заказчиком по согласованию с единственным поставщиком по окончании срока действия соответствующего вида цены на продукцию, но не позднее 2 месяцев до окончания поставки этой продукции (или завершения отдельных этапов поставки продукции, если государственным контрактом предусмотрены такие этапы) или по достижении 80 процентов технической готовности продукции устанавливается фиксированная цена на продукцию.

Таким образом, изначальная редакция п. 45. Контракта, включая условие о переводе ориентировочной цены в фиксированную, соответствовала правилам перевода ориентировочной Цены в фиксированную, предусмотренным Постановлением № 1465.

Дополнительным соглашением № 9 от 12.12.2019 г. пункт 4.5. Контракта по инициативе МО РФ был изменен, с изложением в следующей редакции: «Цена Контракта является твердой и цена единицы Товара является фиксированной».

При этом техническая готовность Товара на момент подписания указанного дополнительного соглашения № 9 составляла: 72,0% (изделие зав. № 9001) и 31,9 % (изделие зав. № 9002), согласно прилагаемых сведений О ходе выполнения государственного оборонного заказа АО «Восточная верфь» на 27.12.2019 года. Следовательно, завершающий этап выполнения Контракта на дату подписания дополнительного соглашения № 9 от 12.12.2019 г. еще не наступил, 80% техническая готовность продукции отсутствовала.

Как следует из текста Контракта, он был заключен на основании п. 1 ст. 24 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - «44-ФЗ»), в соответствии с которым ОАО «Восточная верфь» включено в Реестр единственных поставщиков российский вооружения и военной техники.

Согласно ст. 95 44-Ф3, регулирующей случаи и основания изменения контракта, заключенного в соответствии с данным законом, изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается (за исключением их изменения по соглашению сторон в ряде случаев, к которым рассматриваемая ситуация не относится).

В соответствии со ст.424 ГК РФ, исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами и (или) органами местного самоуправления. Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке. В случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.

Пунктом 1 ст. 709 ГК РФ предусмотрено, что в договоре подряда указываются Цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

Таким образом, с учетом положений 44-ФЗ, цена Контракта или способ ее определения также является существенным условием Контракта.

Между тем, в результате заключения дополнительных соглашений к Контракту по инициативе МО РФ, были изменены следующие существенные условия контракта:

- условие о работах, подлежащих выполнению и товаре, подлежащем поставке;

- условие о цене работы,

Таким образом, установление фиксированной цены по Контракту было произведено безосновательно, в нарушение предусмотренных Постановлением № 1465 правил перевода ориентировочной цены в фиксированную. Само по себе установление фиксированной цены по Контракту являлось недопустимым, поскольку, в соответствии с Постановлением № 1465, в данном случае возможно только условие об ориентировочной Цене, содержащее критерии для последующего перевода ее в фиксированную.

Последовательность действий заказчика при исполнении Контракта привела к следующему:


- цена по Контракту была изменена с ориентировочной (позволяющей получить поставщику оплату себестоимости продукции и минимального уровня прибыли) на фиксированную (не позволяющую поставщику получить оплату даже себестоимости продукции);

- заказчик отказался дофинансировать дальнейшие работы по производству продукции;

- заказчик приостановил действие Контракта и в течение длительного срока не выражает волеизъявления на дальнейшее продолжение исполнения контракта.

При названных обстоятельствах АО «Восточная верфь» полагает, что заказчиком были допущены существенные нарушения Контракта, которые влекут для АО «Восточная верфь» такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при при заключении.

1.2. В связи с существенным изменением обстоятельств.

В соответствии со ст. 451 ГК РФ, существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, изменен судом по требованию заинтересованной стороны.

Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, изменен судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий:

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменена обстоятельств не произойдет;

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;

4) из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

В соответствии с п. 6 ст. 709 ГК РФ, при существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе заказчика выполнить это требование - расторжения договора в соответствии со статьей 451 настоящего Кодекса.

Таким образом, АО «Восточная верфь» полагает, что к существенным изменениям обстоятельств в данном случае относится приостановка исполнения Контракта заказчиком и его отказ в увеличении установленной цены, несмотря на имеющиеся объективные основания для ее увеличения.

Заинтересованная сторона (АО «Восточная верфь»):

- при заключении Контракта исходила из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет: Контракт заключался для того, чтобы поставщик изготовил заказчику изделия, а заказчик оплатил поставщику их цену, а не для того, чтобы породить у каждой из сторон неисполненные обязательства и требования по отношению к другой стороне;

- не могло и не может преодолеть указанные обстоятельства по приостановке заказчиком исполнения Контракта, соответствующая претензия АО «Восточная верфь», обращения о дофинансировании строительства заказов остались без удовлетворения;

- дальнейшее исполнение Контракта только со стороны АО «Восточная верфь» гарантированно влечет для поставщика лишь убытки, без каких-либо оснований полагаться на оплату работ заказчиком, т.е. настолько нарушает соответствующее Контракту соотношение имущественных интересов сторон и влечет для АО «Восточная верфь» такой ущерб, что оно в значительной степени лишится того, на что было вправе рассчитывать при заключении договора;

- из обычаев или существа Контракта не вытекает, что риск изменения упомянутых обстоятельств несет АО «Восточная верфь».

1.3. По основанию, предусмотренному п. 3 ст. 716 ГК РФ.

Согласно ст. 716 ГК РФ, подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;

возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

Информация о том, что по Контракту имеются не зависящие от подрядчика обстоятельства, которые создают невозможность ее завершения в срок (существенное недофинансирование работ) доводилась до заказчика неоднократно:

- письмом от 15.04.2022 г. исх. № 410/2704;

- претензией от 07.11.2022 г. исх. № 100/5648/2022.

Заказчик не принял необходимые меры для устранения обстоятельств, препятствующих выполнению работ, в разумный срок; кроме того, по собственной инициативе приостановил выполнение работ по Контракту на неопределенный срок, те срок, который нельзя считать разумным.

Согласно п. 15.5 Контракта, расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

Как разъяснено в Постановлении Президиума ВАС РФ от 24.07.2012 № 5761/12 (Обзор правовых позиций Президиума ВАС РФ по вопросам частного права, Август 2012 г.), в силу пункта 1 статьи 716 Гражданского кодекса подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленной заказчиком технической документации; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Пунктом 3 статьи 716 Кодекса установлено, что если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика об обстоятельствах, упомянутых в пункте 1 названной статьи, в разумный срок не заменит непригодную техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

Следовательно, по общему правилу, в ситуации, когда заказчик в разумный срок после получения соответствующего предупреждения исполнителя не предпримет необходимых мер, исполнитель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, что влечет его расторжение в силу пункта 3 статьи 450 Гражданского кодекса.

Вместе с тем отношения истца и ответчика регулируются не только нормами Гражданского кодекса, но и положениями Закона о размещении заказов, не предусматривающего возможности внесения изменений в условия заключенного контракта (часть 5 статьи 9 Закона) и не предоставляющего права исполнителю в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора (часть 8 статьи 9 Закона).

В такой ситуации исполнитель, обнаруживший непригодность или недоброкачественность предоставленной заказчиком технической документации, предвидя возможные неблагоприятные для заказчика последствия выполнения его указаний о способе исполнения работы, иные не зависящие от подрядчика обстоятельства, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок, правомерно обратился в арбитражный суд с требованием о расторжении договора.

Поскольку в рассматриваемой ситуации требования закона и Контракта не позволяют поставщику произвести расторжение Контракта по данному основанию в одностороннем внесудебном порядке, с учетом приведенных разъяснений Президиума ВАС РФ, АО «Восточная верфь» полагает, что вправе требовать расторжения Контракта в судебном порядке.

В соответствии с п. 2 ст. 452 ГК РФ, требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок,

Такое предложение (претензия), с приложением проекта соглашения о расторжении, было направлено АО «Восточная верфь» в адрес Министерства обороны РФ 08.11.2022 г., до настоящего времени ответ на нее не поступил. Следовательно, претензионный порядок для требования о расторжении договора соблюден.

2. По исковому требованию о взыскании денежных средств.

Как было указано выше, в установленном законом порядке государственный контракт на строительство изделий по проекту 03182 не заключался, однако между сторонами фактически сложились подрядные отношения. В настоящее время действие Контракта приостановлено государственным заказчиком на неопределенный срок, решений о завершении производства изделий госзаказчиком не принималось.

АО «Восточная верфь», являясь юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность при отсутствии прямого государственного финансирования, понесло расходы в размере разницы между выплаченной Заказчиком частью цены Контракта и фактически понесенными Поставщиком затратами на строительство малого морского танкера на базе проекта № 03182 в количестве 2-х штук - зав. № 9001, зав. № 9002.

Как было указано ранее, Истец принял на себя обязательство построить и передать Ответчику малый морской танкер на базе проекта № 03182 в количестве 2-х штук - зав. № 9001, зав. № 9002 (далее - Товар), соответствующее характеристикам, указанным в Контракте.

В соответствии с пунктом 21 Контракта Истец принял на себя обязательство в установленный Контрактом срок изготовить и поставить Ответчику Товар в количестве, комплектности, соответствующее качеству и иным требованиям, установленным Контрактом.

Дополнительным соглашением № 11 от 07.10.2020 г. срок поставки Товара зав. № 9001 был установлен до 25 ноября 2021 года.

Ввиду того, что в течение срока действия Контракта Заказчиком были внесены существенные изменения в проектную документацию, и документация, достаточная для строительства судна, была подписана только в 2019 г. на основании дополнительного соглашения № 9 от 12.12.2019 г. к Контракту, направленного на внесение изменений в Контракт в части предмета (проекта, технических характеристик), цены, срока действия, дополнительным соглашением № 9 от 12.12.2019 г. Цена Контракта была определена фиксированной, в размере 11 774 600 512,80 рублей - за два танкера проекта 03182.

Определение цены работ, проведенной планово-экономическим отделом АО «Восточная верфь» в соответствии с требованиями приказа Минпромторга России от 08.02.2019 № 334, Постановления Правительства РФ № 1465 от 02.12.2017 года, приказа Минэкономразвития от 01.04.2020 № 190, с использованием уточненных данных для определения экономически обоснованной цены на продукцию, зарегистрированную ФАС России (рег. номер 26/2РЛТО/00981-19) показало, что цена строительства одного малого морского танкера проекта 03182 составляет 8 141 694 430,68 руб. с учетом НДС, а двух единиц - 16 283 388 861,36 руб.

Всего АО «Восточная верфь» получило от государственного заказчика на строительство 2-х малых морских танкеров в общей сложности 9 419 680 410,24 рублей с учетом НДС. В апреле 2022 г. Поставщик был вынужден приостановить все работы по Контракту ввиду исчерпания полученных денежных средств на изготовление изделий и прекращения финансирования от государственного заказчика (письмо АО «Восточная верфь» от 15.04.2022 г. исх. № 410/2704).

Поставщик просил о дофинансировании для завершения строительства изделий, однако данный запрос был оставлен без удовлетворения заказчиком. В июне 2022 г. исполнение Контракта было приостановлено уже самим государственным заказчиком (уведомление МО РФ от 28.062022 г. № 235/1/1/6946), в связи с чем, исполнение Контракта обеими его сторонами на сегодняшний день полностью прекращено.

При этом, фактические затраты Истца для завершения строительства малых морских танкеров на апрель 2022 г. превысили сумму денежных средств, полученных от государственного заказчика, так как для обеспечения технологического цикла строительства заказов были привлечены кредитные средства в ПАО «Промсвязьбанк», что подтверждается кредитным договором № <***> об открытии кредитной линии от 12.11.2021 г. Непогашенная задолженность перед ПАО «Промсвязьбанк» составляет 817 568 945 руб. 32 коп., что подтверждается выпиской из ПАО «Промсвязьбанк».

Ввиду того, что Поставщик является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность при отсутствии прямого государственного финансирования, Истец не может добровольно принять на себя затраты в указанном размере, поскольку такое решение поставленного вопроса неминуемо приведет к банкротству предприятия

В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. При этом, под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе, издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежат возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием (ст. 16 ГК РФ).

Как разъяснено Верховным Судом РФ (Определение Верховного Суда РФ от 19.01.2016 № 18-КГ15-237 и др.), по смыслу ст. 15 ГК РФ для того, чтобы наступила гражданско-правовая ответственность за причинение вреда, в частности, в виде возмещения убытков, необходимо установить факт наступления вреда, его размер, противоправность поведения причинителя вреда, его вину, а также причинно-следственную связь между действиями причинителя вреда и наступившими неблагоприятными последствиями.

Внесенные в Контракт изменения произведены в нарушение Федерального закона «О государственном оборонном заказе», Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контракт грубо нарушает правила специального регулирования, по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 6 ФЗ «О государственном оборонном заказе», размещение государственного оборонного заказа осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Как следует из текста Контракта, он был заключен на основании п. 1 ст. 24 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - «44-ФЗ»), в соответствии с которым ОАО «Восточная верфь» включено в Реестр единственных поставщиков российский вооружения и военной техники.

Согласно ст. 95 44-ФЗ, регулирующей случаи и основания изменения контракта, заключенного в соответствии с данным законом, изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается (за исключением их изменения по соглашению сторон в ряде случаев, к которым рассматриваемая ситуация не относится).

В соответствии со ст. 424 ГК РФ, исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон в предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами и (или) органами местного самоуправления. Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке. В случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.

Пунктом 1 ст. 709 ГК РФ предусмотрено, что в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

Таким образом, с учетом положений 44-Ф3, цена Контракта или способ ее определения также является существенным условием Контракта,

Между тем, в результате заключения дополнительных соглашений к Контракту по инициативе МО РФ, были изменены следующие существенные условия контракта:

- условие о работах, подлежащих выполнению и товаре, подлежащем поставке;

- условие о цене работы,

Учитывая намерения государственного заказчика в изготовлении изделий иных, нежели было предусмотрено Контрактом при его заключении - данная цель не могла быть достигнута с нарушением действующего законодательства и изменением в уже заключенном Контракте его существенных условий (предмет и цена).

В силу пп. «а» п. 1 ч. 15 ст. 95 44-Ф3, Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) требованиям к поставляемому товару.

Внесенное в Контракт условие о фиксации цены противоречит положениям Постановления Правительства РФ от 02.12.2017 № 1465 «О государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, а также о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

В соответствии с п. 4 Положения о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 № 1465 «О государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, а также о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», в редакции на дату заключения дополнительного соглашения № 9 от 12.12.2019 (далее - «Постановление № 1465»), государственное регулирование цен осуществляется при формировании, размещении и выполнении государственного оборонного заказа в соответствии с целями и принципами, установленными статьей 9 Федерального закона "О государственном оборонном заказе", и направлено на обеспечение выполнения государственной программы вооружения в части создания и оснащения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов современными образцами вооружения, военной и специальной техники, иных государственных (федеральных целевых) программ в части мероприятий, реализация которых осуществляется в рамках государственного оборонного заказа, а также на обеспечение эффективной работы организаций, участвующих в выполнении государственного оборонного заказа.

Разделом VIII Постановления № 1465 установлен порядок определения цены государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком, на поставку продукции по цене, не подлежащей регистрации.

Согласно п. 164 Постановления № 1465, в случае если при заключении государственного контракта цена единицы продукции была определена как ориентировочная (уточняемая) цена либо как цена, возмещающая издержки, такая цена единицы продукции подлежит переводу в фиксированную цену в соответствии с разделом III настоящего Положения.

В соответствии с п. 41 Постановления № 1465, цена на продукцию в государственном контракте может устанавливаться в виде ориентировочной (уточняемой) цены, фиксированной цены или цены, возмещающей издержки.

Пунктом 42 Постановления № 1465 установлено, что ориентировочная (уточняемая) цена на продукцию применяется при заключении государственного контракта, если не имеется достаточных исходных данных для определения фиксированной цены на эту продукцию, в том числе, при поставках продукции с технологическим циклом производства свыше 3 лет; при заключении государственного контракта на поставку продукции на срок более 3 лет.

Согласно п. 43 Постановления № 1465, в случае применения при заключении государственного контракта ориентировочной (уточняемой) цены на продукцию либо цены, возмещающей издержки, в таком государственном контракте устанавливаются срок ее действия, условия уточнения, а также порядок перевода соответствующего вида цены в фиксированную цену с учетом пунктов 46 - 52 настоящего Положения.

Данное требование было соблюдено изначально при заключении Контракта: согласно исходной редакции п. 4.5. цена Контракта и цена единицы Товара являются ориентировочными и переводятся в фиксированную по достижении 80% технической готовности Товара, но не позднее трех месяцев до окончания Контракта и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

В соответствии с п. 45 Постановления № 1465, фиксированная цена на продукцию применяется при заключении государственного контракта во всех случаях, когда настоящим Положением не предусмотрено применение других видов цен. Фиксированная цена на продукцию определяется в государственном контракте на весь срок его действия и может быть пересмотрена в случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации.

Фиксированная цена на продукцию устанавливается также на завершающем этапе выполнения государственного контракта, в котором на продукцию установлена ориентировочная (уточняемая) Цена.

Согласно п. 46 Постановления № 1465, в случае применения в государственном контракте ориентировочной (уточняемой) цены либо цены, возмещающей издержки, государственным заказчиком по согласованию с единственным поставщиком по окончании срока действия соответствующего вида цены на продукцию, но не позднее 2 месяцев до окончания поставки этой продукции (или завершения отдельных этапов поставки продукции, если государственным контрактом предусмотрены такие этапы) или по достижении 80 процентов технической готовности продукции устанавливается фиксированная цена на продукцию.

Таким образом, изначальная редакция п. 4.5 Контракта, включая условия о переводе ориентировочной цены в фиксированную, соответствовала правилам перевода ориентировочной цены в фиксированную, предусмотренным Постановлением № 1465.

Дополнительным соглашением № 9 от 12.12.2019 г. пункт 4.5. Контракта по инициативе МО РФ был изменен, с изложением в следующей редакции: «Цена Контракта является твердой и цена единицы Товара является фиксированной».

При этом, техническая готовность Товара на момент подписания указанного дополнительного соглашения № 9 составляла: 72,0% (изделие зав. № 9001) и 31,9% (изделие зав. № 9002), согласно прилагаемых сведений о ходе выполнения государственного оборонного заказа АО «Восточная верфь» на 27.12.2019 года. Следовательно, завершающий этап выполнения Контракта на дату подписания дополнительного соглашения № 9 от 12.12.2019 г. еще не наступил.

Следовательно, установление фиксированной цены по Контракту было произведено безосновательно, в нарушение предусмотренных Постановлением № 1465 правил перевода ориентировочной цены в фиксированную. Само по себе установление фиксированной цены по Контракту являлось недопустимым, поскольку, в соответствии с Постановлением № 1465, в данном случае возможно только условие об ориентировочной цене, содержащее критерии для последующего перевода ее в фиксированную.

Данное нарушение является критическим, поскольку привело к установлению фиксированной цены на стадии, когда еще отсутствовали все необходимые исходные данные для ее фиксации, т.е., по существу, привело к фиксации некорректно определенной цены. В результате сложилась ситуация, в которой поставщик лишен возможности получить встречное исполнение (оплату работ) в размере, необходимом для изготовления изделий. Неправомерно зафиксированная по Контракту цена значительно ниже даже себестоимости изготовления изделий.

Таким образом, действия ответчика по незаконному изменению Контракта (его существенных условий) и незаконной фиксации цены являлись противоправными, и именно в результате этих действий истцу был причинен вред в виде убытков, а именно - были понесены расходы на строительство изделий по Контракту, которые превысили уплаченную государственным заказчиком сумму.

Сумму понесенных убытков истец оценивает в 817 568 945 руб. 32 коп., что составляют кредитные денежные средства, привлеченные для строительства заказов по Контракту.

Требования о взыскании убытков, выраженные в заявлении об изменении исковых требований (принятии дополнительного требования) по делу № А40-236156/22, были направлены на адрес электронной почты ответчика 15 февраля 2023 г. Впоследствии, в рамках указанного дела, АО «Восточная верфь» данное требование было переквалифицировано путем включения в объединенный (уточненный) встречный иск. Получение и ознакомление ответчика с данным требованием о взыскании убытков подтверждается письменными возражениями ответчика на ходатайство об объединении (уточнении) встречного искового заявления от 28.03.2023 № б/н.

Несмотря на отказ принятия Арбитражным судом города Москвы данного объединенного уточненного встречного иска (определение АСГМ от 29.03.2023 г.), требование о взыскании убытков имеет встречный характер по отношению к требованию Министерства обороны РФ о взыскании неустойки по делу № А40-236156/22.

Также на почтовый адрес ответчика была направлена отдельная претензия о возмещении убытков, в связи с чем, досудебный претензионный порядок соблюден.

Поскольку претензионные требования истца не были удовлетворены ответчиком, истец обратился в арбитражный суд с настоящими требованиями.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд исходит из следующего.

Ответчиком заявлены доводы о пропуске срока исковой давности.

Основанием для предъявления иска о расторжении контракта и взыскании убытков истцом обозначены решение Минобороны России от 25 мая 2016 г. № 235/1/1/6179 и дополнительное соглашение № 9 от 12 декабря 2019 г.

25 мая 2016 г. - дата принятия Минобороны России решения «Об утверждении технического проекта малого морского танкера проекта 03182» № 235/1/1/6179;

12 декабря 2019 г. - дата подписания Дополнительного соглашения № 9, устанавливающего, по мнению истца, цену, не покрывающую себестоимость и технический проект 03182.

Следовательно, АО «Восточная верфь» узнало о нарушении своего права не позднее 12 декабря 2019 г., то есть в день, когда были внесены изменения в Контракт в части технического проекта и цены.

Согласно ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.

Согласно п. 1 ст. 200 ГК РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Согласно п. 2 ст. 199 ГК РФ истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Аналогичная правовая позиция изложена в п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности»:

«Истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске (абзац второй пункта 2 статьи 199 ГК РФ). Если будет установлено, что сторона по делу пропустила срок исковой давности и не имеется уважительных причин для восстановления этого срока для истца - физического лица, то при наличии заявления надлежащего лица об истечении срока исковой давности суд вправе отказать в удовлетворении требования только по этим мотивам, без исследования иных обстоятельств дела».

12 апреля 2023 г. исковое заявление АО «Восточная верфь» поступило в суд.

Обстоятельства, на которые ссылается истец в обоснование исковых требований (существенное нарушение условий Контракта Минобороны России) имело место быть 12 декабря 2019 г., т.е. в день подписания Дополнительного соглашения № 9.

Таким образом, с 12 декабря 2019 года (дата подписания дополнительного соглашения № 9) до 12 апреля 2023 (дата подачи искового заявления) года прошло более 3 (трех) лет, следовательно, срок исковой давности истцом пропущен.

Минобороны России заявило о применении срока исковой давности, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

По доводу истца о расторжении Контракта.

В качестве основания для расторжения Контракта Поставщик ссылается на якобы существенные нарушения Контракта Заказчиком - корректировку цены Контракта (Дополнительным соглашением № 9 от 12 декабря 2019 г.) из ориентировочной в твердую, в результате чего, по мнению истца, цена Контракта стала зафиксированной в размере, не покрывающем даже себестоимость продукции.

Истец ссылается на готовность Товара на момент подписания Дополнительного соглашения № 9 от 12 декабря 2019 г. в объеме 72% (изд. зав. № 9001) и 31,9% (изделия зав. № 9002), т.е. по мнению истца 80% техническая готовность продукции отсутствовала

Путем подачи искового заявления о расторжении Контракта АО «Восточная верфь» пытается уйти от ответственности за срыв гособоронзаказа‚ доводы истца несостоятельны по следующим основаниям.

Минобороны России не нарушало существенных условий Контракта.

Ссылаясь на установление цены Товара, якобы не покрывающей себестоимости, истец оставил без внимания следующие фактические обстоятельства:

- перевод цены из ориентировочной в фиксированную осуществлен по инициативе АО «Восточная верфь» и на основании РКМ, представленных им самим;

- фиксированная цена зарегистрирована ФАС России в соответствии с Положением о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 № 1465 еще 20 августа 2019 г. исх. № АК/72150-дсп/19;

- Дополнительное соглашение № 9 от 12 декабря 2019 г. по установлению фиксированной цены, зарегистрированной ФАС России, подписано АО «Восточная верфь» без замечаний и протоколов разногласий;

- АО «Восточная верфь» с отдельным заявлением в порядке главы 24 АПК РФ, направленными на оспаривание (признание незаконными) каких-либо действий (бездействие) ФАС России не обращалось, в связи с чем, несет риск наступления последствий не совершения процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 АПК РФ).

Изначально Работы по Контракту были приостановлены по инициативе АО «Восточная верфь» ввиду «отсутствия финансирования от госзаказчика» (исх. № 410/2704 от 15.04.2022 г.).

При этом по состоянию на 17 марта 2022 г. Минобороны России выплатило АО «Восточная верфь» аванс в сумме 9 419 680 410 руб., что составляет 80 % от новой цены контракта.

Последний авансовый платеж в сумме 75 293 009 руб. 44 коп. был получен АО «Восточная верфь» 17 марта 2022 г., что подтверждается платежным поручением № 327480.

Таким образом, спустя месяц после получения аванса 75 млн. руб.‚ АО «Восточная верфь» приостановило работы по Контракту ввиду якобы отсутствия финансирования.

При этом отсутствие авансирования не является основанием для невыполнения Поставщиком обязанностей по Контракту (п. 10.9 Контракта).

В соответствии со ст. 431 ГК РФ, исходя из буквального толкования условий Контракта, у Минобороны России нет обязанности по выплате аванса.

Разделом 10 Контракта регламентирован порядок расчетов, согласно которому оплата осуществляется за поставленный Товар, соответствующий условиям Контракта.

Истец сам в своем исковом заявлении ссылается на не завершение изготовления двух ммт пр. 03182, что в силу ст. 70 АПК РФ не требует дальнейшего доказывания.

Таким образом, ввиду неисполнения АО «Восточная верфь» обязанности по поставке Товара до настоящего времени, у Минобороны России нет обязанности по оплате (окончательному расчету) неизготовленного и не поставленного Товара.

Не поставив в 2021 г. зав. № 9001 , т.е. сорвав гособоронзаказ, АО «Восточная верфь» за сроками поставки направило в Минобороны России уведомление о приостановлении Контракта (уведомление от 15.04.2022 г. исх. № 410/2704).

Минобороны России, после получения уведомления поставщика о приостановлении исполнения Контракта, в свою очередь, также приостановило исполнение Контракта - уведомление руководителя ДОГОЗ от 28 июня 2022 г. исх. № 235/1/1/6946.

Основанием для приостановления исполнения Контракта является неспособность АО «Восточная верфь» завершить строительство ммт зав. № 9001 и № 9002 ввиду низкой организации работ на предприятии, частой сменой руководства, сокращении штата, наличии уголовных дел по хищению и растрате.

Следовательно, инициатива приостановления работ по Контракту принадлежит АО «Восточная верфь».

Таким образом, ссылка истца на существенное изменение обстоятельств, выразившееся в приостановлении работ со стороны Минобороны России, не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

Минобороны России заинтересовано в изготовлении и поставке зав. № 9001 и № 9002 по Контракту.

В настоящее время прорабатывается план финансового оздоровления предприятия и поиск предприятия, способного завершить строительство ммт зав. № 9001 и № 9002.

Согласно п. 4.5 Контракта цена Контракта и цена единицы Товара являются ориентировочными и переводятся в фиксированную по достижении 80% технической готовности Товара, но не позднее трех месяцев до окончания Контракта и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

12 декабря 2019 г. между сторонами подписано Дополнительное соглашение № 9 по переводу ориентировочной цены в фиксированную, т.е. в пределах трехмесячного срока до окончания Контракта.

Данное дополнительное соглашение подписано истцом (генеральным директором поставщика) без замечаний и протоколов разногласий.

27 февраля 2019 г. Федеральная антимонопольная служба России отказала в регистрации цены и вернула первый комплект расчетно-калькуляционных материалов на доработку, что подтверждается письмом от 27 февраля 2019 г. исх. № АК/15144-дсп/19.

Инициатива перевода ориентировочной цены в фиксированную принадлежит АО «Восточная верфь», что подтверждается письмом от 14 марта 2019 г. исх. № 410/1120, когда РКМ были повторно предъявлены.

16 июля 2019 г. руководителем ДОГОЗ А.Вернигорой утверждено Заключение по переводу ориентировочной в фиксированную цену малых морских танкеров пр. 03182 постройки в 2019 г. (зав. № 9001) и в 2020 году (зав. № 9002):

«Министерством обороны Российской Федерации при наличии необходимого объема финансирования по государственному оборонному заказу устанавливается фиксированное значение цены постройки малых морских танкеров пр. 03182 в сумме (без НДС):

зав. № 9001 -4 840 706 102,81 руб.,

зав. № 9002 - 4 603 585 189,87 руб.

Кроме того, затраты проектанта ОАО «Зеленодольское ПКБ» на специальную техническую помощь составят 514 567 997 руб. 83 коп. (без НДС)».

Согласно протоколу цены единицы продукции и выбора виды цены за подписью Государственного заказчика (ДОГОЗ - ФИО6‚ ДАГК - Р. Гуда) и Поставщика (генеральный директор АО «Восточная верфь» ФИО7 и заместитель генерального директора ФИО8) фиксированная цена малого морского танкера пр. 03182 зав. № 9001 составила 4 840 706 102,81 руб., зав. № 9002 - 4 603 585 189 руб. 87 коп.

20 августа 2019 г. Федеральная антимонопольная служба России приняла решение о регистрации цены на военную продукцию (без НДС):

зав. № 9001 - 4 840 706 102,81 руб.‚

зав. № 9002 - 4 603 585 189,87 руб.

При этом, Истец не представил в материалы дела достаточных и допустимых доказательств, подтверждающих техническую готовность Товара в объеме менее 80% на дату подписания дополнительного соглашения № 9 от 12 декабря 2019 г.

Односторонние документы за подписью сотрудников истца не отвечает принципам достоверности и допустимости доказательств согласно ст. 65 АПК РФ.

Согласно п. 5.1.15 Контракта в процессе создания судна допускается по согласованию с государственным Заказчиком и разработчиком Технических требований, уточнение отдельных положений настоящих Технических требований.

АО «Восточная верфь» согласно п. 5.1.15 Контракта:

- согласовало решение заместителя Министра обороны Российской Федерации ФИО4 от 05.02.2015 г. № 235/1/1/866 о присвоении проекту номера - 03182;

- согласовало Решение заместителя Министра обороны Российской Федерации ФИО4 от 25.05.2016 № 235/1/1/6179 об утверждении технического проекта малого морского танкера проекта 03182;

- 27.10.2015 г. приступило к производству изделия без замечаний и протоколов разногласий;

- согласовало стоимость постройки судна (письмом от 20.12.2018 г. № 20/8075);

- согласовало вид Цены - фиксированная (письмом от 20.12.2018 г. № 20/8075);

не имело никаких возражений относительно цены Контракта вплоть до апреля 2023 г.

Истец уведомил ответчика о невозможности завершения работ по Контракту только в апреле 2022 г. (письмо от 15 апреля 2022 № 410/2704), далее - претензия от 7 ноября 2022 г. № 100/5648/2022.

Первое из обращений направлено спустя 141 день после окончания срока поставки Товара, т.е. за сроками поставки.

Указанный подход к исполнению Контракта свидетельствует о недобросовестном поведении Ответчика как в части непосредственного выполнения работ, так и в части обращения с исковым заявлением.

АО «Восточная верфь», имея основания полагать условия Контракта неприемлемыми для исполнения, могло сообщить об этом Истцу на любом этапе исполнения - начиная с 2015 года, вместе с тем, поведение АО «Восточная верфь» на протяжении 8 лет прямо свидетельствовало о действительности заключенной сделки.

Относительно довода о существенном изменении обстоятельств.

АО «Восточная верфь» полагает, что у существенным изменениям обстоятельств относится приостановление исполнения Контракта Заказчиком и его отказ в увеличении цены» (абз. 7 стр. 6 иска).

Юридически значимым фактом является не завершение АО «Восточная верфь» изготовления ммт пр. 03182 зав. № 9001 и № 9002.

Следовательно, у Минобороны России в настоящее время отсутствует обязанность по оплате работ.

Решение о приостановлении работ Заказчиком было принято после приостановления работ Поставщиком и ввиду невозможности истца завершить работы по Контракту.

При этом истец получил аванс в размере 9 млрд. руб., что составляет 80 % от новой цены госконтракта.

Фактические обстоятельства дела свидетельствуют о грубом нарушении истцом исполнения Контракта.

Ответчику были предоставлены все возможные условия для своевременного исполнения обязательств по Контракту.

Действия Поставщика направлены не на защиту нарушенного права, а по сути - являются попыткой прикрыть ненадлежащее исполнение Контракта, а также хищение и растрату бюджетных средств на предприятии в ходе исполнения гособоронзаказа.

Допущены низкая организация работы АО «Восточная верфь» и ее должностных лиц.

27.06.2022 письмом № 235/1/16947 Минобороны России обратилось в Главную военную прокуратуру с просьбой принять меры прокурорского реагирования для принуждения АО «Восточная верфь» к выполнению Контракта.

Ответным письмом от 12.08.2022 № 2/1-171/22 Главной военной прокуратурой было сообщено, что в отношении исполнительного директора АО «Восточная верфь» по факту срыва сроков гособоронзаказа возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.55 КоАП РФ.

При реализации Контракта установлены хищения более 53 млн. руб. путем изготовления и представления подложных актов выполненных работ, возбуждено и расследуется уголовное дело.

Доводы истца о применении п. 3 ст. 716 ГК РФ Минобороны России следует отклонить по следующим основаниям.

В качестве независящих от истца обстоятельств, которые создают невозможность ее завершения в срок, АО «Восточная верфь» ссылается на письма от 15 апреля 2022 г. исх. № 410/2704 и претензию от 7 ноября 2022 г. № 100/5648/2022 о необходимости дофинансирования.

Однако согласно п. 10.9 Контракта отсутствие авансирования не является основанием для невыполнения Поставщиком обязанностей по Контракту.

Письмо от 15.04.2022 г. исх. № 41/2704 и претензия от 7 ноября 2022 г. исх. № 100/5648/2022 не порождают у Минобороны России обязанности оплачивать работы без фактического завершения.

Согласно п. 3.1.1 Контракта Поставщик имеет право требовать своевременной оплаты надлежащим образом изготовленного, поставленного и принятого Заказчиком Товара.

Факт не завершения изготовления, поставки и принятия Заказчиком Товара не требует доказывания в силу ст. 70 АПК РФ.

Минобороны России выплатило АО «Восточная верфь» в ходе исполнения Контракта аванс в сумме 9 419 680 410,24 руб, что составляет 80% от цены контракта.

Последний аванс в 75 млн. руб. был получен истцом 17 марта 2022 г., таким образом, уведомление от 15 апреля 2022 г. об отсутствии денежных средств, противоречит фактическим обстоятельствам дела.

Контракт в настоящее время не завершен, АО «Восточная верфь» обязательства по контракту не исполнило, малые морские танкеры не изготовило.

Следовательно, обязанности Минобороны России по дофинансированию нет, и основания для расторжения государственного Контракта без завершения инвентаризации не имеется.

В соответствии с Уведомлением Минобороны России № 235/1/1/6946 от 26.06.2022 работы по государственному контракту были приостановлены, АО «Восточная верфь» было предписано провести инвентаризацию выполненных работ.

Приказом № 523 от 19.07.2022 в АО «Восточная верфь» создана комиссия для проведения инвентаризации с целью определения фактических затрат по Контракту.

29.08.2022 754 ВП МО РФ письмом № 754/385В было направлено требование о консервации оборудования.

Вместе с тем, по состоянию на 14.10.2022 председатель и некоторые члены комиссии на АО «Восточная верфь» не трудоустроены. Работы по консервации оборудования не выполнены (письмо 754 ВП МО РФ от 14.10.2022 № 754/4898).

18.10.2022 письмом № 754/4978 754 ВП МО РФ обратилось к прокурору Первомайского района с просьбой принять меры прокурорского реагирования на бездействия руководства АО «Восточная верфь».

21.10.2022 754 ВП МО РФ было повторно направлено письмо о необходимости:

- в кратчайшие сроки направить актуализированный приказ по инвентаризации с целью определения фактических затрат по государственному контракту с составлением Акта ревизионной комиссии и информацию о выполнение мероприятий по консервации оборудования, систем и механизмов с конкретными сроками их выполнения.

- в кратчайшие сроки дать указание соответствующим должностным лицам АО «Восточная верфь» по устранению выявленных замечаний в соответствии с требованиями ОСТ5.9664-83 «Защита судов от электрокоррозии» и разработать перечень мероприятий по обеспечению сохранности и целостности, установленного на зав. №№ 9001, 9002 оборудования в следующем объеме:

- на правом борту носовой части, на катоде перетёрт кабель;

- на правом борту оторван катод;

- катоды заросли ракушками, водорослями;

- не предъявлен журнал контроля защищенности от электрокоррозии.

29.10.2022 письмом № 235/1/1/10807 Минобороны России направляло уведомление о необходимости устранить замечания в части консервации оборудования.

Согласно пункту 6.11 Контракта, пункта 4.4 «Положения об основных условиях поставки кораблей и судов по ГОЗ», п. 8.18 ГОСТ РВ 1901-007-2021 «Порядок проведения испытаний» именно предприятие-строитель несет ответственность за целостность корабля и сохранность комплектующих изделий до подписания приемного акта.

Истец фактически уклоняется от исполнения обязательства по инвентаризации стоимости выполненных работ, обеспечения сохранности имущества.

Акт инвентаризации в настоящее время сторонами не согласован.

В Минобороны России отсутствует документы, подтверждающие выполнение работ АО «Восточная верфь» на сумму аванса 9 419 680 410,24 руб., а также 817 568 945,32 руб.

Возможно, учитывая наличие уголовных дел о хищении и растрате при исполнении гособоронзаказа, ответчик затягивает инвентаризацию на предприятии, чтобы путем расторжения Контракта уйти от ответственности.

Согласно ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В соответствии со ст. 451 ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, изменен судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий:

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;

4) из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

При расторжении договора вследствие существенно изменившихся обстоятельств суд по требованию тобой из сторон определяет последствия расторжения договора, исходя из необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением этого договора.

Резкое ухудшение финансового состояния АО «Восточная верфь», сокращение штата не относятся к обстоятельствам, возникновение которых нельзя предвидеть. Вступая в договорные отношения, стороны могли и должны были учесть экономическую ситуацию, спрогнозировать ухудшение своего финансового положения.

Минобороны России исполнило обязанность по выплате аванса, что составляет 80% от цены Контракта.

АО «Восточная верфь» обязанности по строительству Товара не исполнило, в связи с чем, основания для окончательного расчета по Контракту отсутствуют

Исковое требование о взыскании 817 млн. убытков по сути являются требованием о взыскании задолженности в рамках Контракта, которое будет оцениваться сторонами в ходе проведения инвентаризации. При наличии подтверждения реального выполнения работ на заявленную сумму, это будет учтено в акте инвентаризации.

Злоупотреблением правом АО «Восточная верфь» проявляется в затягивании инвентаризации и обращение в суд с настоящими исковыми требованиями.

Учитывая, что при исполнении Контракта существенные условия не изменялись не были нарушены права АО «Восточная верфь», оснований для расторжения Контракта не имеется.

Предъявляя требование о взыскании убытков, Истец ссылается на превышение затрат на строительство танкеров по Контракту по отношению к оплаченной Минобороны России сумме, в подтверждение чего представил кредитный договор № <***> об открытии кредитной линии от 12.11.2021 г.

В соответствии со статьей 15 ГК РФ, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В пункте 2 статьи 15 ГК РФ определено, что под убытками понимаются расходы, которое лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Возмещение убытков - мера гражданско-правовой ответственности, поэтому ее применение возможно лишь при наличии условий ответственности, предусмотренных законом. Лицо, требующее возмещения убытков, должно доказать факт нарушения ответчиком обязательств, наличие и размер убытков, причинно-следственную связь между допущенным нарушением и возникшими у истца убытками.

Из содержания главы 59 ГК РФ следует, что общим условием деликтной ответственности является наличие состава правонарушения, включающего в себя: наступление вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинную связь между двумя первыми элементами, вину причинителя, размер причиненного вреда.

Таким образом, в предмет доказывания требования о взыскании убытков входит наличие в совокупности четырех необходимых элементов:

1) факта нарушения нрава истца;

2) вины ответчика в нарушении права истца;

3) факта причинения убытков и их размера;

4) причинно-следственной связи между фактом нарушения права и причиненными убытками.

Недоказанность хотя бы одного из указанных условий является достаточным основанием для отказа в удовлетворении иска о взыскании убытков.

Кроме того, согласно разъяснением, данным в пункте 12 Постановления Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее 7 Постановление ВС РФ № 25), по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 13 Постановление ВС РФ № 25, при разрешении споров, связанных с возмещением убытков, необходимо иметь в виду, что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

В пункте 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - Постановление Пленума ВС РФ № 7) разъяснено, что по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (п. 2 ст. 15 ГК РФ).

Из п. 5 Постановления ВС РФ № 7 следует, что по смыслу ст. 15 и 393 ГК РФ кредитор представляет доказательства, подтверждающие наличие у него убытков, а также обосновывающие с разумной степенью достоверности их размер и причинную связь между неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником и названными убытками. Должник вправе предъявить возражения относительно размера причиненных кредитору убытков и представить доказательства, что кредитор мог уменьшить такие убытки, но не принял для этого разумных мер (ст. 404 ГК РФ).

Отсутствие вины доказывается липом, нарушившим обязательство (пункт 2 статьи 401 ГК РФ). По общему правилу лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине (пункт 2 статьи 1064 ГК РФ). Бремя доказывания своей невиновности лежит на лице, нарушившем обязательство или причинившем вред. Вина в нарушении обязательства или в причинении вреда предполагается, пока не доказано обратное.

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, обязано доказать наличие тех обстоятельств, на которые оно ссылается в обоснование своих требований или возражений.

В подтверждение требования о взыскании убытков истец представил кредитный договор № <***> об открытии кредитной линии от 12.11.2021 г.

Истцом не доказаны факты нарушения ответчиком обязательства или причинения вреда истцу, наличие убытков у последнего от действия или бездействия последнего.

Истец в исковом заявлении и возражении не сослался на нормы материального права, предусматривающие обязанность Минобороны России по пересмотру фиксированной цены Контракта, уже зарегистрированной в ФАС России и оплате (по сути окончательному расчету).

Также первичных бухгалтерских документов, подтверждающих затраты на заявленную сумму, соответствующих требованиям статьи 9 Закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» истцом также не представлено.

Минобороны России с 2014 г. по 2022 г. авансировало работы АО «Восточная верфь» на общую сумму 9 419 680 410,24 руб. (девять миллиардов четыреста девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч четыреста десять рублей двадцать четыре копейки), что подтверждается платежными поручениями.

Таким образом, все свои обязанности по Контракту, в том числе, авансирование, Минобороны России полностью исполнило.

Товар к приемке не предъявлялся, Минобороны России не принимался, Акт инвентаризации сторонами не согласован.

Согласно п. 8.10 Контракта Товар, не соответствующий условиям Контракта, считается не поставленным, не принимается Грузополучателем, в том числе на ответственное хранение и оплате не подлежит.

Исковое требование о взыскании убытков по сути является требованием об оплате Товара в отсутствии исполнения обязанности по завершению строительства ммт пр. 03182 зав. № 9001 и № 9002.

Таким образом, истец не имеет права на оплату Товара не изготовленного и не поставленного.

Вместе с тем, Истцом не представлены в материалы дела доказательства наличия убытков (реального ущерба или упущенной выгоды), не доказаны соответствующие условия, которые ходят в предмет доказывания.

Таким образом, правовые основания для удовлетворения исковых требований АО «Восточная верфь» о взыскании убытков отсутствуют, и как следствие, исковые требования является незаконными и необоснованными, противоречат нормам материального права и актуальной судебной практике, в связи с чем, удовлетворению не подлежат.

Со стороны Минобороны России отсутствуют противоправные действия, которые могли бы привести к возникновению убытков.

АО «Восточная верфь» в нарушение ст. 65 АПК РФ не приводит доказательств, подтверждающих обоснованность заявленного размера исковых требований.

В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О защите конкуренции» запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей, в том числе нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования.

В соответствии с ч. ч. 1, 2 ст. 14 ФЗ № 275-ФЗ доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта, при котором он осуществляет или имеет возможность осуществлять поставки продукции по государственному оборонному заказу, сырья, материалов и комплектующих изделий, выполнение работ, оказание услуг, необходимые для выполнения государственного оборонного заказа, и в отношении этого хозяйствующего субъекта выполняются хотя бы одно из следующих условий:

1) хозяйствующий субъект включен в установленном порядке в реестр единственных поставщиков (исполнителей, подрядчиков);

2) хозяйствующий субъект является единственным производителем продукции по государственному оборонному заказу, использование которой, и (или) ее составных частей, и (или) комплектующих изделий при выполнении государственного оборонного заказа предусмотрено конструкторской или иной документацией либо требованиями государственного заказчика.

На хозяйствующий субъект, указанный в части 1 настоящей статьи, в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации распространяется запрет на злоупотребление доминирующим положением.

Исходя из статьи 10 ГК РФ, не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

В случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены настоящим Кодексом.

Предъявление настоящего искового заявления свидетельствует о злоупотреблении Поставщиком как исполнителем государственного оборонного заказа своим доминирующим положением на рынке государственного оборонного заказа.

Удовлетворение исковых требований приведет к негативным последствиям:

- к исключению стимулов Головного исполнителя и его соисполнителей по сокращению издержек,

- к намеренному завышению затрат Головным исполнителем и его соисполнителями в цепочке гособоронзаказа,

- к неконтролируемому росту цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу,

- к нарушению целей, принципов и методов государственного регулирования цен на продукцию по государственному оборонному заказу, установленных статьями 9, 10 ФЗ № 275-ФЗ.

Вместо проведения инвентаризации на предприятии Поставщик обратился в суд с иском о взыскании убытков (в отсутствии первичных бухгалтерских документов на заявленную сумму) и расторжении Контракта, при наличии уголовных дел по растрате и хищении при исполнении гособоронзаказа, что следует также расценивать как злоупотребление правом.

С учетом выявленных нарушений Федеральной антимонопольной службой России завышения цен соисполнителями в цепочке гособоронзаказа, наличии уголовных дел по хищению и растрате денежных средств, отсутствия правовых оснований для расторжения контракта, в отсутствие доказательств выполнения работ на сумму 9 419 680 410,24 руб, в отсутствие доказательств выполнения работ на сумму 817568 945,32 руб. - исковые требования не подлежат удовлетворению,

Согласно ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Судом рассмотрены все доводы истца, однако они не могут служить основанием к удовлетворению заявленных требований.

На основании изложенного, у суда не имеется правовых оснований для удовлетворения заявленных требований. В иске следует отказать в полном объеме.

Государственная пошлина распределяется по правилам ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 4, 8, 9, 65, 75, 110, 167, 170, 171, 180, 181, 259 АПК РФ, суд



РЕШИЛ:

В удовлетворении ходатайства АО "ВОСТОЧНАЯ ВЕРФЬ" (ОГРН <***>) о назначении и проведении по делу судебной экспертизы отказать.

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) в Девятый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Московского округа путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение.



Судья: О.В. Лихачева