Постановление от 5 марта 2021 г. по делу № А84-2412/2020

ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Суворова, д. 21, Севастополь, 299011, тел. 8 (8692) 54-74-95

E-mail: info@21aas.arbitr.ru


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

дело № А84-2412/2020
г. Севастополь
05 марта 2021 года


Резолютивная часть постановления объявлена 04.03.2021.

Постановление в полном объеме изготовлено 05.03.2021.

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Баукиной Е.А., судей Ольшанской Н.А., ФИО1,

при ведении протокола и аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз» и публичного акционерного общества по газоснабжению и газификации «Севастопольгаз» на решение Арбитражного суда города Севастополя от 21.10.2020,

принятое по иску государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз» (ОГРН <***>, ИНН <***>; 295000, <...>)

к публичному акционерному обществу по газоснабжению и газификации «Севастопольгаз» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 299003, <...>)

о взыскании задолженности,

в присутствии:

от государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз» – ФИО3 представителя по доверенности от 08.02.2021 № 27/100;

от публичного акционерного общества по газоснабжению и газификации «Севастопольгаз» – ФИО4 представителя по доверенности от 11.12.2020,

у с т а н о в и л:

государственное унитарное предприятие Республики Крым «Черноморнефтегаз» (далее – ГУП РК «Черноморнефтегаз») обратилось в Арбитражный суд города Севастополя к публичному акционерному обществу по газоснабжению с иском и газификации «Севастопольгаз» (далее – ПАО «Севастопольгаз») с иском о взыскании задолженности по договору от 31.01.2017 № 02-П/35-П за перерасход газа в феврале, апреле, октябре, ноябре 2017 года в размере 3314611,00 руб.

Решением Арбитражного суда города Севастополя от 21.10.2020 исковые требования ГУП РК «Черноморнефтегаз» удовлетворены частично. С ПАО «Севастопольгаз» в пользу ГУП РК «Черноморнефтегаз» взысканы денежные средства в размере 2265609,93 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с решением суда от 21.10.2020, ПАО «Севастопольгаз» обратилось в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, просит решение суда первой инстанции в части удовлетворения иска о взыскании денежных средств в размере 2134838,53 руб. отменить, принять в указанной части новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований. Апелляционная жалоба мотивирована тем, что решение суда первой инстанции принято с нарушением норм материального права, при неполном исследовании обстоятельств, имеющих значение для дела. Апеллянт указывает, что потребление сверх установленных лимитов объемов газа отсутствовало, поскольку ответчик до 26 числа месяцев, предшествовавшим спорным, направлял в адрес истца заявки об изменении (увеличении) объемов газа поставляемых по договору; эти заявки были согласованы истцом путём совершения конклюдентных действий – направлением в ответ на заявки суточных балансов распределения газа, исходя из увеличенного объема потребляемого газа. Указание в пункте 2.3 договора поставки газа на необходимость оформления между сторонами в дальнейшем дополнительных соглашений к договору по согласованным на основании писем и заявок изменениям в объемах потребления газа не свидетельствует о том, что одобрение поставщика на такие изменения может иметь место только после подписания дополнительных соглашений, поскольку в таком случае заявки письма утрачивают какую-либо практическое и юридическое значение. В условиях специфики взаимоотношений сторон по непрерывной и бесперебойной поставке газа, необходимости оперативного согласования объемов потребления природного газа оформлялось с одной стороны заявками покупателя, а с другой стороны направлением на основании этих заявок поставщиком согласованных суточных балансов потребления.

ГУП РК «Черноморнефтегаз», считая решение суда от 21.10.2020 необоснованным в части отказа во взыскании задолженности за февраль 2017 года в размере 1049001,06 руб., также подало апелляционную жалобу, в которой указало, что суд первой инстанции необоснованно применил к задолженности февраля исковую давность, так как ПАО «Севастопольгаз» признало указанную задолженность в акте сверки взаимных расчетов по договору от 31.01.2017 № 02-П/35-П по состоянию на 31.12.2017, а также письмами и планом-графиком погашения задолженности за потреблённый природный газ в 2017 году, следовательно, течение срока исковой давности было прервано и начало течь с 01.01.2018. Следовательно, течение срока исковой давности по всем обязательствам ПАО «Севастопольгаз» за 2017 год по договору заканчивается 01.01.2021. ГУП РК «Черноморнефтегаз» с исковыми требованиями обратилось в Арбитражный суд Республики Крым 22.05.2020, то есть в пределах срока исковой давности.

Определением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2020 апелляционные жалобы приняты к производству.

В судебном заседании 04.03.2021 представители ГУП РК «Черноморнефтегаз» и ПАО «Севастопольгаз» поддержали доводы, изложенные в своих апелляционных жалобах.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в соответствии с положениями главы 34 АПК РФ.

При рассмотрении дела судом апелляционной инстанции установлены следующие обстоятельства, имеющие значение для дела.

ГУП «Черноморнефтегаз» (поставщик) и ПАО «Севастопольгаз» (покупатель) заключен договор поставки природного газа от 31.01.2017 № 02-П/35-П (далее – Договор).

В соответствии с пунктом 2.1. Договора поставщик обязуется поставлять покупателю газ горючий природный для дальнейшей реализации потребителям города федерального значения Севастополя (в том числе бюджетным учреждениям и организациям, промышленным потребителям), в пределах объемов, предусмотренных в пунктом 2.2 Договора, а покупатель обязуется принять и оплатить газ на условиях Договора.

Объемы передаваемого газа покупателю в 2017 году предусмотрены пунктом 2.2 Договора, месяцем поставки газа является календарный месяц.

Так, в феврале 2017 года определен объем газа в 1970,28 тыс. м.куб; в апреле – 1300,00 тыс. м.куб; в октябре – 820,00 тыс. м.куб; в ноябре – 1360,00 тыс. м.куб.

Пунктом 2.2.1 Договора предусмотрено, что объёмы газа, которые планируются передать по Договору могут быть изменены.

Согласно пункту 2.3 Договора перераспределение и изменение объёмов газа (увеличение или уменьшение), поставляемых по настоящему Договору, оформляется факсограммами и/или письмами с обязательным подтверждением в получении и последующим оформлением дополнительных соглашений к настоящему Договору. Заявки на изменение объёмов предоставляются Покупателем в письменной форме не позднее 26 числа месяца, предшествующего месяцу поставки газа. Заявки (письма) на изменение договорных объёмов, направленные покупателем с нарушением данного срока Поставщик вправе оставить без рассмотрения.

Пунктом 3.1 Договора предусмотрено, что покупатель в соответствии с пунктом 13 Правил поставки газа имеет право выбирать за любые сутки поставки газ в объёме от минимального суточного объёма, который составляет 80% от суточного договорного объёма до максимального суточного объёма, который составляет 110% от суточного договорного объёма газа. Объём газа, выбранный Покупателем в сутки поставки, не должен превышать максимальный суточный объём.

Согласно пункту 3.2 Договора при перерасходе газа покупателем без предварительного согласования поставщик дает указание покупателю о необходимости сокращения (ограничения) объема потребляемого газа до уровня максимального суточного договорного объема поставки газа.

За единицу измерения объема принимается 1 куб.м. газа при стандартных условиях: температура 20 С°, давление 101325 кПа. Учет газа, поставляемого по договору, производится по контрольно-измерительным приборам, находящимся в собственности или на иных законных основаниях у поставщика или покупателя в местах, предусмотренных пунктом 2.5 данного Договора (пункт 3.5 Договора).

Пунктом 3.8 Договора покупатель до 14-00 суток, следующими за сутками поставки, передает в электронном виде поставщику оперативные суточные сведения о количестве поданного-принятого газа по Договору в разрезе категорий потребителей, а также оперативные данные об объемах отбора газа потребителями (по согласованному письмами Сторон списку). Стороны договорились временем закрытия суточных балансов газа считать 10-00 часов суток, следующих за сутками поставки, а месячных балансов- 10-00 часов первого числа месяца, следующего за месяцем поставки.

Пунктом 3.13 Договора предусмотрено, что во исполнение настоящего Договора, по окончании каждого месяца не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем поставки газа, уполномоченные представители сторон составляют и подписывают акт о количестве поданного-принятого газа по каждому месту передачи газа по согласованной форме.

Не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем поставки газа, покупатель предоставляет поставщику подписанные и скрепленные печатью два экземпляра акта приемки-передачи газа, в котором отражаются фактические объемы использованного газа, его фактическая цена и стоимость. В случае не подписания покупателем в указанной срок или отказа от подписания акта приема-передачи газа с особым мнением, поставщик оформляет акт по имеющимся у него данным о месячном объеме поставки газа. В этом случае акт приема-передачи газа считается принятым покупателем в редакции поставщика Указанные акты являются основанием для проведения Покупателем окончательных расчетов с Поставщиком за поставленный газ (пункт 3.14 Договора).

В соответствии с пунктом 5.1 Договора (с учетом дополнительного соглашения от 03.07.2017 № 1) оптовая цена на газ, реализуемый ГУП РК «Черноморнефтегаз» на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя потребителям утверждена приказом ФАС России от 15.06.2017 №788/17 и составляет за 1000 куб. м газа – 6552,66 руб. (с НДС).

Согласно пункту 5.2 Договора, при перерасходе газа без предварительного согласования с Поставщиком Покупатель оплачивает дополнительно объём отобранного им газа сверх максимального суточного договорного объёма за каждые сутки с применением коэффициента, предусмотренного пунктом 17 Правил поставки газа. Стоимость перебора газа определяется по всем точка подключения Покупателя исходя из фактически сложившейся стоимости, с учётом перерасчёта согласно пункта 5.2 договора (пункт 5.3 договора).

В соответствии с пунктом 6.1 Договора расчеты за газ производятся в следующем порядке:

- 35 процентов плановой общей стоимости планового объема потребления природного газа в месяце, за который осуществляется оплата, вносится в срок до 18 -го числа этого месяца;

- 50 процентов плановой общей стоимости планового объема потребления природного газа в месяце, за который осуществляется оплата, вносится в срок до последнего числа этого месяца;

-фактически потребленный в истекшем месяце природный газ с учетом средств, ранее внесенных покупателем в качестве оплаты за природный газ в расчетном периоде, оплачивается в срок до 25-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата.

В случае если объем фактического потребления природного газа за истекший месяц меньше планового объема, определенного соглашением сторон, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет платежа за следующий месяц.

Стоимость планируемых месячных поставок газа по договору определяется как произведение планируемого месячного договорного объема поставок газа в целом по договору, определенного по состоянию на 15 число месяца поставки газа, и цены природного газа, предусмотренной пунктом 5.1 данного договора.

Согласно пункту 6.4 Договора обязательства покупателя по оплате считаются исполненными в момент поступления денежных средств на расчетный счет поставщика.

В соответствии с условиями пункта 6.6 Договора ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, стороны в обязательном порядке подписывают акт сверки взаимных расчетов.

За ненадлежащее выполнение условий договора стороны несут ответственность согласно действующими законодательству РФ и Договору.

Настоящий договор считается заключенным с даты его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения обязательств. Обязательства в части поставки и получения (отбора) газа по договору подлежат исполнению сторонами с 01.01.2017 по 31.12.2017 (пункт 11.1 Договора).

Уведомлением от 10.01.2017 № 15-415 ПАО «Севастопольгаз» просило ГУП РК «Черноморнефтегаз» принять на февраль 2017 года плановый лимит природного газа объеме 2000 тыс. куб.м. Указанное уведомление получено ГУП РК «Черноморнефтегаз» по почте 26.01.2017 (т.д. 1, л.д. 104, 105).

Уведомлением от 24.03.2017 № 15-415 ПАО «Севастопольгаз» просило ГУП РК «Черноморнефтегаз» принять прогнозно на апрель 2017 года плановый объем потребления природного газа в 1800 тыс. куб.м. Указанное уведомление получено ГУП РК «Черноморнефтегаз» по почте 27.03.2017 (т.д. 1, л.д. 107, 108).

Уведомлением от 15.09.2017 № 15-10922 ПАО «Севастопольгаз» просило ГУП РК «Черноморнефтегаз» принять на октябрь 2017 года плановый объем потребления природного газа в 920,725 тыс. куб.м. Указанное уведомление получено ГУП РК «Черноморнефтегаз» по почте 20.09.2017 (т.д. 1, л.д. 110; т. 2 л.д. 123-125).

Уведомлением от 13.10.2017 № 15-11998 ПАО «Севастопольгаз» просило ГУП РК «Черноморнефтегаз» принять на ноябрь 2017 года плановый лимит природного газа в объеме 1950,0 тыс. куб.м. Указанное уведомление получено ГУП РК «Черноморнефтегаз» по почте 16.10.2017 (т.д. 1, л.д. 112; т.2, л.д. 126-128).

Сторонами без замечаний подписаны акты приема-передачи природного газа:

- от 28.02.2017 № 2-П-2017 за февраль 2017 года, объём 2499,968 тыс.куб.м, стоимость 15766663,19 руб. (срок оплаты 25.03.2017) (т.1, л.д. 103);

- от 30.04.2017 № 4-П-2017 за апрель 2017 года, объём 1441,681 тыс.куб.м., стоимость 9092315,87 руб. (срок оплаты 25.05.2017) (т.1, л.д. 106);

- от 31.10.2017 № 10-П-2017 за октябрь 2017 года, объём 931,149 тыс.куб.м., стоимость 6101500,95 руб. (срок оплаты 25.11.2017) (т.1, л.д. 109);

- от 30.11.2017 № 11-П-2017 за ноябр 2017 года, объём 2151,914 тыс.куб.м., стоимость 14100 756,49 руб. (срок оплаты 25.12.2017) (т. 1, л.д. 111).

В указанных актах стоимость газа определена без учета коэффициентов, предусмотренных пунктом 17 Правил поставки газа в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.02.1998 № 162 (далее – Правила №162).

Письмами от 24.10.2017 №19-12293, от 17.11.2017 № 02-13588, от 23.11.2017 № 19-13988, от 25.12.2017 № 19-15787 ПАО «Севастопольгаз» подтверждало просрочку платежей за поставленный природный газ и наличие задолженности за 2017 год, а также гарантировал свои обязательства по оплате за весь объём поставленного газа (т.д. 1, л.д. 146, 150, 152).

Сторонами подписан акт сверки взаимных расчетов за период 2017 года, в соответствии с которым ПАО «Севастопольгаз» на 31.12.2017 признало свою задолженность перед ГУП РК «Черноморнефтегаз» в размере 15274579,98 руб., в том числе за поставленный газ в феврале 2017 года в размере 15766663,19 руб., в апреле 2017 года – 9092315,87 руб., в октябре 2017 года – 6101500,95 руб., в ноябре 2017 года - 14100756,49 руб.(т.д. 1, л.д. 156).

В акте сверки взаимных расчетов за период 2017 года ПАО «Севастопольгаз» подтвердило задолженность по оплате стоимости принятого газа, которая была рассчитана без учета коэффициентов, предусмотренных пунктом 17 Правил № 162.

ГУП РК «Черноморнефтегаз» направило в адрес ПАО «Севастопольгаз» претензию от 16.04.2020 № 19/03-2562 с требованием опалить задолженность за объем отобранного газа сверх установленного договором в феврале, апреле, октябре, ноябре 2017 года в размере 404910,31 руб., то есть с применением коэффициентов, предусмотренных пунктом 17 Правил № 162.

Поскольку требования, изложенные в претензии ПАО «Севастопольгаз» не исполнены, ГУП РК «Черноморнефтегаз» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Принимая решение о частичном удовлетворении исковых требований, учитывая признание иска ответчиком в размере 130771,40 руб., суд первой инстанции, руководствуясь нормами параграфов 1, 6 главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (далее - Закон № 69-ФЗ) и Правилами №162, исходил из того, что сторонами в установленном порядке (путем подписания дополнительных соглашений) не было достигнуто соглашение об увеличении объемов газа за февраль, апрель, октябрь, ноябрь 2017 года, следовательно, дополнительный объем газа, потребленный ответчиком сверх установленного договором, без предварительного согласования с поставщиком, подлежит оплате с применением повышающих коэффициентов на основании пункта 17 Правил № 162. Однако, к исковому требованию об оплате объема газа, потребленного сверх установленного договором, за февраль 2017 года суд первой инстанции применил исковую давность, руководствуясь статьями 193, 195, 196, 199, 200, 202 ГК РФ, постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности». И в удовлетворении требования о взыскании суммы 1049001,06 руб. отказал.

Повторно рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела, заслушав пояснения сторон, проверив доводы апелляционных жалоб, апелляционный суд приходит к следующему.

Заключенный сторонами договор является договором поставки газа и регулируется, как общими положениями гражданского законодательства, так и нормами для отдельных видов обязательств, содержащимися в параграфах 1, 6 главы 30 ГК РФ, Законом № 69-ФЗ и Правилами № 162. В соответствии с частью 1 статьи 18 Закона № 69-ФЗ поставки газа проводятся на основании договоров между поставщиками и потребителями независимо от форм собственности в соответствии с гражданским законодательством и утвержденными Правительством Российской Федерации правилами поставок газа и правилами пользования газом в Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами, изданными во исполнение настоящего Федерального закона.

Согласно статье 548 ГК РФ к отношениям, связанным со снабжением через присоединенную сеть газом, нефтью и нефтепродуктами, водой и другими товарами, правила о договоре энергоснабжения (статьи 539 - 547 ГК РФ) применяются, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства.

В силу пункта 1 статьи 541 ГК РФ энергоснабжающая организация обязана подавать абоненту энергию через присоединенную сеть в количестве, предусмотренном договором энергоснабжения, и с соблюдением режима подачи, согласованного сторонами. Количество поданной абоненту и использованной им энергии определяется в соответствии с данными учета о ее фактическом потреблении.

Из статьи 544 ГК РФ следует, что абонент обязан оплатить фактически поставленный объем газа в соответствии с данными учета, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. Порядок расчетов определяется законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

В соответствии с положениями пунктов 5, 30 Правил № 162, поставка газа производится на основании договора между поставщиком и покупателем, заключаемого в соответствии с требованиями ГК РФ, федеральных законов, Правил № 162 и иных нормативных правовых актов. Поставка и отбор газа осуществляются исключительно на возмездной основе в соответствии с заключенным договором. Порядок расчетов и сроки платежей определяются договорами поставки газа в соответствии с Правилами № 162.

В силу пункта 12 Правил № 162, Поставщик обязан поставлять, а Покупатель – отбирать газ в количестве, определенном в договоре поставки газа.

На основании пункта 12.1 Правил № 162 в договоре поставки газа определяются месячные, квартальные и годовые объемы поставки газа и (или) порядок их согласования, а также порядок изменения определенных договором объемов поставки газа.

Согласно пунктам 13 - 17 Правил № 162 поставщик обязан поставлять, а покупатель получать (отбирать) газ равномерно в течение месяца в пределах установленной договором среднесуточной нормы поставки газа; в договоре поставки газа, которым предусматривается неравномерность поставки газа по суткам в течение месяца, должны быть определены минимальные и максимальные суточные объемы поставки газа, при этом минимальный суточный объем поставки газа не должен быть более чем на 20 процентов ниже, а максимальный суточный объем поставки газа не должен быть более чем на 10 процентов выше среднесуточной нормы поставки газа; если иное не предусмотрено соглашением между поставщиком и покупателем, согласованная договором неравномерность поставки газа по суткам не влечет за собой соответствующего изменения месячных договорных объемов поставки газа; неравномерность поставки газа по суткам в течение месяца допускается в случаях, предусмотренных договором.

В соответствии с пунктом 17 правил № 162 при перерасходе газа без предварительного согласования с поставщиком, покупатель оплачивает дополнительно объем отобранного им газа, сверх установленного договором, и стоимость его транспортировки за каждые сутки с применением коэффициента: с 15 апреля по 15 сентября – 1,1, а с 16 сентября по 14 апреля – 1,5 (причем это правило не применяется к объемам газа, израсходованным населением и коммунально-бытовыми потребителями). Обязанность по своевременному предоставлению поставщику документального подтверждения предусмотренных настоящим пунктом оснований для неприменения коэффициентов к стоимости соответствующих объемов газа и его транспортировки возлагается на покупателя.

В пункте 2.3 Договора определено, перераспределение и изменение объёмов поставляемого по Договору газа (увеличение или уменьшение) оформляется факсограммами и/или письмами с обязательным подтверждением в получении и последующим оформлением дополнительных соглашений к настоящему Договору. Заявки на изменение объёмов предоставляются Покупателем в письменной форме не позднее 26 числа месяца, предшествующего месяцу поставки газа. Заявки (письма) на изменение договорных объёмов, направленные покупателем с нарушением данного срока Поставщик вправе оставить без рассмотрения.

ПАО «Севастопольгаз» направило в адрес ГУП РК «Черноморнефтегаз» письма о планируемом увеличении объема поставляемого газа в феврале, апреле, октябре, ноябре 2017 года. Письма об увеличении объема поставляемого газа на февраль, октябрь, ноябрь 2017 года получены ГУП РК «Черноморнефтегаз» в срок до 26 числа месяца, предшествующего месяцу поставки газа, то есть до 26.01.2017, 26.09.2017, 26.10.2017. Письмо о планируемом увеличении объема отбора газа в апреле получено 27.03.2017, то есть с просрочкой в 1 день.

Поскольку пунктом 2.3 Договора предусмотрено еще и заключение сторонами дополнительных соглашений к Договору об изменении объемов поставляемого газа в соответствующие месяцы, а такие соглашения не заключались, ГУП РК «Черноморнефтегаз» в апреле 2020 года доначислило покупателю 3314611,00 руб. за дополнительный объем отобранного им газа в соответствующие месяцы, применив пункт 17 Правил № 162, в том числе:

- февраль 2017 года за 332,660 куб.м. газа – 1049001,06 руб.;

- апреля 2017 года за 11,681 куб.м газа – 21118,14 руб.;

- октябрь 2017 года за 29,501 куб.м газа – 95501,72 руб.;

- ноябрь 2017 года за 655,914 куб.м газа – 2148990,07 руб.

С указанными доводами истца согласился арбитражный суд первой инстанции, но исключил сумму, начисленную за февраль 2017 года, применив по заявлению ответчика исковую давность.

Довод ГУП РК «Черноморнефтегаз» о неправомерном применении судом первой инстанции последствий пропуска срока исковой давности к требованию о взыскании задолженности за февраль 2017 года в размере 1049001,06 руб., отклоняется судом апелляционной инстанции, учитывая следующее.

В соответствии со статьей 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

В соответствии с пунктом 2 статьи 200 ГК РФ по обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

В силу пункта 6.1 Договора фактически потребленный в истекшем месяце природный газ с учетом средств, ранее внесенных покупателем в качестве оплаты за природный газ в расчетном периоде, оплачивается в срок до 25-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата.

Следовательно, срок оплаты газа за февраль 2017 года заканчивается 25.03.2017.

Срок давности по искам о просроченных повременных платежах (проценты за пользование заемными средствами, арендная плата и т.п.) исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу (пункт 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» (далее – Постановление ВС № 43)).

Таким образом, срок исковой давности по платежу за февраль 2017 года оканчивается 25.03.2020.

Истец ссылается на перерыв течения исковой давности вследствие подписания сторонами акта сверки взаимных расчетов за 2017 год (т. 1, л.д. 156).

Однако ни в представленной истцом переписке, ни в акте сверки взаимных расчетов за 2017 год, ПАО «Севастопольгаз» не признавало задолженность за февраль 2017 года в размере 16815664,25 руб. (15766663,19 руб. +1049001,06 руб.), а признавалась только задолженность на сумму 15766663,19 руб., указанную в акте приема-передачи природного газа от 29.02.2017 № 2-П-2017.

Судебная коллегия обращает внимание, что объем потребленного сверх лимита газа в представленных истцом актах приема-передачи газа за февраль, апрель, октябрь и ноябрь 2017 года не указан, а также не указана цена с повышающим коэффициентом, которая рассчитана без применения такого коэффициента.

Следовательно, подписывая акты приема-передачи газа, ответчик исходил и признавал стоимость природного газа без применения повышающего коэффициента.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 20 Постановления ВС № 43 признание части долга, в том числе путем уплаты его части, не свидетельствует о признании долга в целом, если иное не оговорено должником.

Требование об оплате суммы 1049001,06 руб. ГУП РК «Черноморнефтегаз» впервые заявило ПАО «Севастопольгаз» только в претензии от 16.04.2020 № 19/03-2562.

Поскольку претензия от 16.04.2020 № 19/03-2562 также заявлена после истечения исковой давности по требованию об оплате стоимости газа за февраль 2017 года (25.03.2020), пункт 3 статьи 202 ГК РФ не применяется, так как правило о приостановлении срока исковой давности действует в период течения этого срока.

Таким образом, руководствуясь вышеизложенными нормами ГК РФ, Постановлением ВС № 43, правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2018 по делу №305-ЭС18-8026, принимая во внимание дату предъявления ГУП РК «Черноморнефтегаз» настоящего иска 22.05.2020, суд первой инстанции обосновано применил последствия истечения срока исковой давности по требованию о взыскании с ответчика задолженности за февраль 2017 года в размере 1049001,06 руб.

Вместе с тем, удовлетворяя исковые требования в части взыскания задолженности по Договору за перерасход газа в апреле, октябре, ноябре 2017 года в размере 2265609,93 руб., суд первой инстанции не учел следующего.

По смыслу пункта 12.1 Правил № 162 пункта 2.2.1 Договора порядок изменения определенных договором месячных объемов поставки газа должен соответствовать принципу оперативности.

Исходя из смысла пункта 2.3 Договора заявки покупателя на изменение объёмов оформляется факсограммами и/или письмами с обязательным подтверждением в получении не позднее 26 числа месяца, предшествующего месяцу поставки газа. Заявки (письма) на изменение договорных объёмов, направленные покупателем с нарушением данного срока поставщик вправе оставить без рассмотрения.

В этом же пункте Договора предусмотрено оформление сторонами дополнительных соглашений к Договору об изменении объема поставляемого газа, но порядок заключения таких дополнительных соглашений не согласован.

Как разъясняется в пункте 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора», условия договора подлежат толкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ, другими положениями ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статьи 3, 422 ГК РФ). При толковании условий договора в силу абзаца первого статьи 431 ГК РФ судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений (буквальное толкование). Такое значение определяется с учетом их общепринятого употребления любым участником гражданского оборота, действующим разумно и добросовестно (пункт 5 статьи 10, пункт 3 статьи 307 ГК РФ), если иное значение не следует из деловой практики сторон и иных обстоятельств дела. Условия договора подлежат толкованию таким образом, чтобы не позволить какой-либо стороне договора извлекать преимущество из ее незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

Поскольку сторонами в пункте 2.3 Договора не согласован порядок рассмотрения поставщиком газа заявок покупателя и заключения дополнительных соглашений к Договору об изменении объема поставляемого газа в случае получения поставщиком от покупателя соответствующих заявок до 26-го числа месяца, предшествующего месяцу поставки газа, к данным правоотношениям в силу пункта 1 статьи 6 ГК РФ применимы положения пункта 5(1) Правил № 162 о порядке заключения договора поставки газа.

Так, согласно пункту 5(1) Правил № 162 заявка на приобретение газа и приложенные к ней документы рассматриваются поставщиком в течение 30 дней с момента их поступления. В указанный 30-дневный срок поставщик направляет заявителю предложение о заключении договора поставки газа (подписанный поставщиком проект договора) или письменный мотивированный отказ в его заключении.

Истец не представил в материалы дела доказательства того, что он рассмотрел полученные от ответчика заявки и направил ему в 30-дневный срок либо подписанный поставщиком проект дополнительного соглашения к договору, либо письменный мотивированный отказ в его заключении.

Истец лишь только ссылается на отсутствие таких дополнительных соглашений к Договору как на основание применения повышающего коэффициента 1,5 за объем отобранного газа сверх объема, установленного Договором.

В то же время, исполняя заявки ответчика на увеличение объемов газа в спорные месяцы 2017 года, ГУП РК «Черноморнефтегаз» в суточные балансы распределения газа по потребителю ПАО «Севастопольэнерго» включило запрошенные ответчиком объемы газа на соответствующие месяцы.

Впоследствии в актах приема-передачи природного газа за февраль, апрель, октябрь и ноябрь 2017 года истец за весь объем поставленного ответчику природного газа исчислил плату без применения повышающего коэффициента 1,5.

Таким образом, истец своими действиями подтвердил согласование с ответчиком объемов газа, подлежащего поставке сверх установленных Договором.

Необходимость оформления между сторонами в дальнейшем дополнительных соглашений к договору по согласованным на основании писем и заявок изменениям в объемах потребления газа (перераспределение, увеличение, уменьшение), не свидетельствует о том, что одобрение поставщика на такие изменения может иметь место только после подписания дополнительных соглашений, поскольку в данном случае ГУП РК «Черномонефтегаз», занимая доминирующее положение в сфере поставки природного газа на Крымском полуострове, соответственно, сильной стороной в договоре поставки, обязано было предпринимать меры по оперативному согласованию с покупателем объемов подлежащего поставке природного газа на основании полученных от покупателя заявок об увеличении объема газа.

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Отрицание истцом факта согласования ответчику заявок на увеличение объемов отбираемого газа в октябре и ноябре 2017 года в связи с не оформлением соответствующих дополнительных соглашений к Договору и доначисление по данной причине платы за газ с учетом коэффициента 1,5 по истечении двух лет после наступления сроков оплаты, оценивается арбитражным судом апелляционной инстанции как недобросовестное поведение поставщика газа – злоупотребление правом (статья 10 ГК РФ).

С учетом изложенного арбитражный суд апелляционной инстанции отказывает ГУП РК «Черномонефтегаз» во взыскании суммы 95501,72 руб. за октябрь 2017 года и суммы 2018218,67 руб. за ноябрь 2017 года, учитывая следующее.

В письме от 15.09.2017 № 15-10922 ПАО «Севастопольгаз» в срок до 26.09.2017 уведомило истца о планируемом потреблении природного газа в октябре 2017 года в объеме 920,725 тыс.куб.м.; в суточным балансе распределения газа ГУП РК «Черноморнефтегаз» согласовало лимит потребления газа в объеме 920,700 тыс.куб.м.; фактически ответчик потребил 931,149 тыс.куб.м.

Пунктом 3.1. Договора и пунктом 13 Правил № 162 покупателю устанавливается возможность выборки 110% от согласованного максимального объема потребления, что составляет 1012,770 тыс.куб.м. (110% от 920,700 тыс.куб.м.); фактическое потребление газа в октябре 2017 года составило 931,149 тыс.куб.м., то есть в пределах лимита.

Письмом от 13.10.2017 № 15-11998 ПАО «Севастопольгаз» в срок до 26.10.2017 уведомило истца о планируемом потреблении природного газа в ноябре 2017 года в объеме 1950,000 тыс.куб.м.; в суточным балансе распределения газа ГУП РК «Черноморнефтегаз» согласовало лимит потребления газа в объеме 1920,000 тыс.куб.м.; фактически ответчик потребил 2151,914 тыс.куб.м.

Пунктом 3.1. Договора и пунктом 13 Правил № 162 покупателю устанавливается возможность выборки 110% от согласованного максимального объема потребления, что составляет 2112,000 тыс.куб.м. (110% от 1920,000 тыс.куб.м.), а фактическое потребление газа в ноябре 2017 года составило 2151,914 тыс.куб.м., что более лимита на 39,914 тыс. куб.м. Стоимость газа, отобранного в ноябре 2017 года с превышением лимита, составляет 130771,40 руб.

Задолженность на сумму 130771,40 руб. признана ответчиком.

Таким образом, указанная сумма подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Арбитражный суд апелляционной инстанции также признал обоснованным взыскание с ответчика суммы 21118,14 руб., начисленной с применением пункта 17 Правил № 162 за дополнительный объем отобранного им газа в 11,681 куб.м за апрель 2017 года, так как ПАО «Севастопольгаз» уведомило ГУП РК «Черноморнефтегаз» о необходимости превышения планового объема газа позднее 26.03.2017, что является основанием для оставления поставщиком газа соответствующей заявки без рассмотрения.

В соответствии с частью 2 статьи 269 АПК РФ по результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новый судебный акт.

С учетом изложенного, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований ГУП РК «Черноморнефтегаз» в размере 151889,54 руб. (130771,40 руб. + 21118,14 руб.), и соответственно изменении решения Арбитражного суда города Севастополя от 21.10.2020 в части размера задолженности, подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца.

Поскольку арбитражным судом первой инстанции не применены статьи 1, 6, 10 ГК РФ, пункт 5(1) Правил № 162, не учтены разъяснения, содержащиеся в пункте 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора», решение от 21.10.2020 подлежит изменению в части на основании пункта 1 части 2 статьи 270 АПК РФ.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта согласно части 4 статьи 270 АПК РФ, судом первой инстанции не допущено.

В соответствии с частью 3 статьи 271 АПК РФ в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции указывается на распределение судебных расходов, в том числе расходов, понесенных в связи с подачей апелляционной жалобы.

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований (4,6%).

В силу части 5 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением апелляционной, кассационной жалобы, распределяются по правилам, установленным настоящей статьей.

Руководствуясь статьями 110, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцать первый арбитражный апелляционный суд

п о с т а н о в и л :

решение Арбитражного суда города Севастополя от 21.10.2020 по делу № А84-2412/2020 изменить в части.

Изложить пункт 2 резолютивной части решения от 21.10.2020 в следующей редакции:

«2.Взыскать с публичного акционерного общества по газоснабжению и газификации «Севастопольгаз» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 299003, <...>) в пользу государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз» (ОГРН <***>, ИНН <***>; 295000, <...>) денежные средства в размере 151889,54 руб. а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 728,36 руб.»

В остальной части решение Арбитражного суда города Севастополя от 21.10.2020 по делу № А84-2412/2020 оставить без изменения.

Взыскать с государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз» (ОГРН <***>, ИНН <***>; 295000, <...>) в пользу публичного акционерного общества по газоснабжению и газификации «Севастопольгаз» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 299003, <...>) судебные расходы в связи с рассмотрением апелляционной жалобы в размере 2862,00 руб.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Центрального округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия в порядке, установленном статьей 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий Е.А. Баукина

Судьи Н.А. Ольшанская

ФИО1