Резолютивная часть решения от 22 ноября 2021 г. по делу № А35-5625/2020

445/2021-122803(2)



АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 http://www.kursk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Резолютивная часть решения

Дело № А35-5625/2020
22 ноября 2021 года
г. Курск


Арбитражный суд Курской области в составе судьи Арцыбашевой Т.Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания

Стрельниковой К.В., рассмотрев после объявленного 17.11.2021 перерыва в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «Полыцентр» к акционерному обществу «Конти-Рус»

о взыскании задолженности в сумме 437726,65 руб. за работы, выполненные по договору подряда № 0921/7/19 от 10.07.2019, расходов по уплате государственной пошлины (с учетом принятого уточнения)

и по встречному исковому заявлению акционерного общества «Конти-Рус» к обществу с ограниченной ответственностью «Полыцентр»

о взыскании договорной неустойки в размере 1031788,71 руб. по договору подряда № 0921/7/19 от 10.07.2019 (с учетом уточнения).

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца (по первоначальному иску): Селютин П.Л. по доверенности от 31.12.2020 сроком действия до 31.12.2021, предъявлен диплом о высшем юридическом образовании, паспорт (до и после перерыва), Меликян В.А. по доверенности от 14.02.2020, был предъявлен паспорт (после перерыва),

от ответчика (по первоначальному иску): Берлов К.Д. по доверенности от 18.10.2021, предъявлен диплом о высшем юридическом образовании, паспорт,

Кобцев О.О. доверенность от 07.09.2021, предъявлен диплом о высшем образовании, паспорт.

Руководствуясь статьями 4, 17, 27-28, 49, 110, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении уточненных исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Полыцентр» отказать полностью.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Полыцентр» из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 234 руб., уплаченную по чеку-ордеру от 07.07.2020 (операция № 4913).

Встречные исковые требования акционерного общества «Конти-Рус» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Полыцентр» в пользу акционерного общества «Конти-Рус» неустойку по договору подряда № 0921/7/19 от 10.07.2019 в общем размере 229935,74 руб., из которой: 79714,60 руб. - за некачественное выполнение работ, 150221,14 руб. - за нарушение сроков выполнения работ за общий период с 02.08.2019 по 09.01.2020, а также расходы, понесенные по уплате государственной пошлины, в размере 5196 руб.

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований акционерного общества «Конти-Рус» отказать.

Взыскать с акционерного общества «Конти-Рус» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 17954 руб.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Курской области в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в кассационную инстанцию в Арбитражный суд Центрального округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Т.Ю. Арцыбашева