Решение № 2-2941/2019 2-2941/2019~М-2329/2019 М-2329/2019 от 7 июля 2019 г. по делу № 2-2941/2019

Дело №2-2941/2019

50RS0036-01-2019-002940-03


Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

08 июля 2019 г.

Пушкинский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Архиповой Л.Н.,

при секретаре Парамонове К.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ООО МП «ГазСервис» о расторжении договора, взыскании денежных средств,

установил:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ООО МП «ГазСервис» о расторжении договора оказания услуг от 20.06.2017, взыскании оплаченных по договору сумму 55000 руб. и штрафа (уточненный иск от 08.07.2019). В обоснование иска указала, что 31.07.2017 заключила договор с АО «Мытищи МосОблГаз» о разделении газа и подключении газа к части жилого дома. 05.06.2018 дополнительным соглашением договор продлен на год до 05.07.2019. С ООО МП «ГазСервис» 20.06.2017 заключила договор оказания услуг на создание проекта стоимостью 25000 руб., 06.10.2017 заключила договор подряда на монтаж газопровода стоимость 30000 руб. До сих пор ответчик обязательства не исполнил. Жилой дом по адресу: <адрес>, мкр. Заветы Ильича, <адрес> пр-д, 6 газифицирован с 1991 г., в части дома истицы газ отрезан два года. Генеральный директор ООО МП «ГазСервис» на связь не выходит, меняет офисы каждый год.

Истица ФИО2 уточненный иск поддержала.

Представитель ответчика ООО МП «ГазСервис» в судебное заседание не явился, о слушании дела извещалась генеральный директор ФИО3 (л.д. 22).

В соответствии с пунктом 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Как следует из разъяснений, изложенных в пунктах 63, 67, 68 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от <дата> N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса РФ", по смыслу п. 1 ст. 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам (например, в тексте договора), либо его представителю.

Таким образом, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения. В данном случае риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат ООО МП «ГазСервис».

Суд, выслушав истца, проверив материалы дела, находит иск подлежащим удовлетворению.

Как следует из материалов дела, <дата> ФИО4 в лице ФИО1 (Заказчик) и ООО «МП ГазСервис» (Исполнитель) заключили договор оказания услуг №, по условиям которого исполнитель обязался оказать услуги по получению технических условий на изменение газовой разводки в жилом доме по адресу: <адрес>, мкр. Заветы Ильича, <адрес> пр-д, 6. Срок выполнения работ установлен с <дата> до <дата> (л.д. 8-9).

Цена договора составила 25000 руб., оплачена истцом в полном объеме <дата> (л.д. 9).

<дата> ФИО4 в лице ФИО1 (Заказчик) и ООО «МП ГазСервис» (Исполнитель) заключили договор подряда №, по условиям которого исполнитель обязался выполнить работы по подземному и внутреннему газопроводу низкого давления по вышеуказанному адресу, срок выполнения работ составляет 45 календарных дней с моменты заключения договора и оплаты аванса (л.д. 11-).

Цена договора составила 50000 руб., аванс составляет 30000 руб. и оплачен истцом в полном объеме (л.д. 9).

<дата> АО «Мытищи МосОблГаз» (Исполнитель) и ФИО4 (Заказчик) заключили договор о подключении (технологическом) присоединении к сети газораспределения жилого <адрес> пр-д. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора (л.д. 17-20).

По условиям договора исполнитель принял на себя обязательства по подключению части жилого дома к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю. Заявитель принимает на себя обязательства по обеспечению готовности части жилого дома к подключению.

Стоимость договора 33685,46 руб., оплачена заказчиком частично в сумме 28 632,63 руб. (л.д. 21).

<дата> АО «Мытищи МосОблГаз» и ФИО1 заключили дополнительное соглашение к договору от <дата> в связи с перерегистрацией права на земельный участок с к.н. 50:13:60050306:409, права и обязанности по договору от <дата> переходят на ФИО1 (л.д. 16).

<дата> ФИО2 обратилась с претензией к АО «Мытищи МосОблГаз» с просьбой обязать ООО МП «ГазСервис» произвести монтаж газопровода или расторгнуть договор и вернуть денежные средства (л.д. 4).

Из ответа АО «Мытищи МосОблГаз» на претензию истицы следует, что согласно условиям дополнительного соглашения к договору от <дата> срок выполнения мероприятий по подключению истекает <дата>. Если обязательства по созданию сети газопотребления в установленный дополнительным соглашением срок не будут выполнены, то АО «Мособлгаз» будет вынужден применить штрафные санкции за нарушение сроков исполнение обязательств. Учитывая, что договор подряда на создание сети газопотребления от <дата> заключен с ООО «МП ГазСервис» для выполнения строительно-монтажных работ по созданию сети газопотребления следует обращаться в подрядную организацию (л.д. 5).

<дата> ФИО2 обратилась с претензией к ООО «МП ГазСервис» с требованием произвести монтаж газопровода до <дата>, или расторгнуть договор оказания услуг и договор подряда и вернуть оплаченные деньги 55000 руб. (л.д. 6-7).

В силу ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с п.1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу п. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной либо в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Просрочка исполнения договоров на дату подачи иска составляет 676 дней. Суд находит, что при данных обстоятельствах требование истца о расторжении договоров является законными, и подлежащим удовлетворению.

Согласно п.2 ст.23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей», в случае, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты в определенном договором купли-продажи размере, не исполнил обязанность по передаче товара потребителю в установленный договором срок, потребитель вправе требовать возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом.

Ответчиком не представлено суду доказательств исполнения им работ, предусмотренных договорами в полном объёме, в связи с чем с ответчика в пользу истца подлежит взысканию оплаченная по договорам сумма 55000 руб.

Согласно ч. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Поскольку суд пришел к выводу об обоснованности заявленных истцом требований о защите прав потребителя, сумма штрафа составляет 55000 руб. * 50% = 27500 руб. и подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

В силу ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате госпошлины 300 руб.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования ФИО1 к ООО МП «ГазСервис» о расторжении договоров, взыскании денежных средств, удовлетворить.

Расторгнуть договор оказания услуг №, заключенный <дата> между ООО МП «ГазСервис» и ФИО1.

Расторгнуть договор оказания услуг № заключенный <дата> между ООО МП «ГазСервис» и ФИО1.

Взыскать с ООО МП «ГазСервис» в пользу ФИО1 оплаченную по договорам сумму 55000 руб., штраф 27500 руб., госпошлину 300 руб.

Решение может быть обжаловано в Московский областной суд через Пушкинский городской суд в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме - <дата>.

Судья