Решение от 14 октября 2020 г. по делу № А60-67298/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А60-67298/2019
14 октября 2020 года
г. Екатеринбург



Резолютивная часть решения объявлена 09 октября 2020 года

Полный текст решения изготовлен 14 октября 2020 года


Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Л.М. Килиной, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи О.И.Ушаковой, рассмотрел дело №А60-67298/2019

по иску акционерного общества «Уральский завод транспортного машиностроения» (далее - АО "УРАЛТРАНСМАШ") (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Промливнесток+» (далее - ООО "ПРОМЛИВНЕСТОК +") (ИНН <***>, ОГРН <***>) о понуждении к заключению публичного договора,

при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: ООО «Уральская водопромышленная компания» (ИНН <***>), МУП «Водоканал» (ИНН <***>), Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура, УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, АО «Уральский турбинный завод» (АО «УТЗ», ИНН <***>),


при участии в судебном заседании:

от истца Б.И.Гинц, представитель по доверенности, ФИО1, представитель по доверенности,

от ответчика ФИО2, представитель по доверенности,

от третьего лица (ООО «Уральская водопромышленная компания») ФИО3, директор, ФИО4, представитель по доверенности.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Судебное заседание проведено с использованием средств аудиозаписи.

Процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду не заявлено (ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд



УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в Арбитражный суд Свердловской области с иском к ответчику о понуждении заключить договор водоотведения.

Определением от 29.11.2019 (с учетом определения от 18.12.2019 об исправлении опечатки) арбитражный суд в порядке, установленном ст. ст. 127, 133, 135, 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принял исковое заявление к производству и назначил дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании.

21.01.2020 от ответчика поступил отзыв на исковое заявление с возражениями, а также ходатайство о привлечении к участию в деле ООО «Уральская водопромышленная компания» (ИНН <***>) в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

В судебном заседании истец поддержал заявленные исковые требования.

Ответчик поддержал возражения, изложенные в отзыве. Отзыв приобщен к материалам дела.

Ответчик поддержал ходатайство о привлечении к участию в деле ООО «Уральская водопромышленная компания» в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Изучив материалы дела, суд полагает необходимым привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО «Уральская водопромышленная компания».

Кроме того, суд полагает необходимым привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, МУП «Водоканал».

Определением от 23.01.2020 судебное заседание назначено на 19.03.2020.

19.03.2020 от ответчика поступило дополнение к отзыву на исковое заявление, просит отказать в удовлетворении исковых требований. Дополнение к отзыву приобщено к материалам дела.

Определением от 19.03.2020 судебное заседание отложено на 16.04.2020.

Определением от 17.04.2020 производство по делу приостановлено в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239, постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации от 08.04.2020 № 821.

Определением от 21.05.2020 производство по делу возобновлено, назначено судебное заседание на 22.06.2020.

18.06.2020 от истца поступило ходатайство о приобщении дополнительных документов, а именно типовой договор водоотведения в формате Microsoft Word.

Ходатайство судом удовлетворено, документ приобщен к материалам дела.

22.06.2020 от истца поступили возражения на отзыв ответчика, а также ходатайство о приобщении дополнительных документов согласно приложению.

Документы приобщены к материалам дела.

В судебном заседании истец поддержал исковые требования.

Ответчик поддержал возражения, изложенные в отзыве.

Представитель ООО «Уральская водопромышленная компания» представил отзыв на исковое заявление, просит привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора, Отдел водных ресурсов по Свердловской области.

В судебном заседании объявлен перерыв до 29.06.2020 до 10 час. 00 мин.

После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда.

Представитель ООО «Уральская водопромышленная компания» поддержала ходатайство о привлечении к участию в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора.

Изучив материалы дела, суд полагает необходимым привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру (620041, Свердловская область, Екатеринбург, Асбестовский переулок, 7), УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, адрес: 620014, <...>), Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, адрес: 620095, <...>) на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку принятое решение может повлиять на его права и обязанности.

Определением от 29.06.2020 судебное заседание отложено на 30.07.2020.

30.07.2020 от ответчика поступило ходатайство о непосредственном исследовании единого типового договора холодного водоснабжения и водоотведения с МУП «Водоканал» от 30.10.2014 №220/п по следующим доводам: Истцом в материалы дела представлен единый типовой договор холодного водоснабжения и водоотведения с МУП «ВОДОКАНАЛ» от 30.10.2014г. №220/п (Приложение №56 к исковому заявлению), как с гарантирующей организацией, предметом которого, в частности, является прием сточных вод абонента в централизованную систему водоотведения, их транспортировка, очистка и сброс в водный объект.

ООО «Промливнесток+» полагает, что данный договор, заключенный АО «УРАЛТРАНСМАШ» с гарантирующей организацией в соответствии с требованием Закона №416, обязывает МУП «ВОДОКАНАЛ» принимать от объектов АО «УРАЛТРАНСМАШ» любые сточные воды, формируемые Истцом в процессе хозяйственной деятельности, исходя из предмета данного договора с 30.10.2014г. Данный договор действует в настоящее время. Ответчик полагает, что требование истца о понуждении к заключению договора водоотведения с ООО «Промливнесток+» являются необоснованными, в виду наличия действующего договора на оказание услуги по водоотведению сточных вод истца. Возможность отведения любых стоков в рамках договора с МУП «ВОДОКНАЛ» у АО «УРАЛТРАНСМАШ» имеется с 30.10.2014г. Представитель МУП «ВОДОКНАЛ» отзыв по существу спора не представил, в судебные заседания не является.

30.07.2020 от ООО «Уральская водопромышленная компания» поступило ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (Ростехнадзор, ИНН <***>, адрес: 620063, <...>) и УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (Роспотребнадзор, ИНН <***>, адрес: 620078, <...>).

Кроме того, ООО «Уральская водопромышленная компания» направило в суд ходатайство о привлечении его в дело в качестве соответчика.

ООО «Уральская водопромышленная компания» полагает, что имеются основания, предусмотренные ст. 46 АПК РФ о квалификации процессуального статуса ООО «УВПК» как соответчика по рассматриваемому делу в связи с тем, что предметом предлагаемого к заключению договора водоотведения является прием сточных вод абонента в централизованную систему водоотведения, их транспортировка, очистка и сброс в водный объект. Прием и транспортировку сточных вод АО «УРАЛТРАНСМАШ» осуществляет ООО «Промливнесток+». Очистку и сброс сточных вод АО «УРАЛТРАНСМАШ» осуществляет ООО «УВПК». ООО «Промливнесток+» и ООО «УВПК» исходя из правовой природы понятия водоотведения и предмета спора оказывают АО «УРАЛТРАНСМАШ» услугу по водоотведению сточных вод - каждое в своей части, как указано выше, то есть обладают общими обязанностями по водоотведению перед истцом.

В судебном заседании 30.07.2020 ответчик поддержал ранее поданное ходатайство о непосредственном исследовании единого типового договора холодного водоснабжения и водоотведения с МУП «Водоканал» от 30.10.2014 №220/п.

Ходатайство принято судом к рассмотрению.

Также ответчиком представлены в копиях: письмо исх.№01-10/295 от 22.05.2020, отчет по телеинспекции (видеодиагностике) канализационной сети, части сети от 02.06.2020, акт обследования (осмотра) Сети промливневой канализации, колодцев на сети, канализационных выпусков от 26.05.2020, жарнал контроля состава и свойств сточных вод абонентов, результыта отборов проб сточных вод Абонента (АО «Уралтрансмаш», производственная площадка №3) за период 2017г., 2018г., фотографии.

Документы приобщены к материалам дела.

ООО «Уральская водопромышленная компания» поддержала ранее поданное ходатайство о привлечении его в дело в качестве соответчика.

Ходатайство судом рассмотрено, в его удовлетворении отказано, о чем вынесено отдельное определение.

ООО «Уральская водопромышленная компания» поддержала также ранее поданное ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (Ростехнадзор) и УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (Роспотребнадзор).

Ходатайство принято судом к рассмотрению.

Истцом заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов.

Ходатайство судом удовлетворено, доказательства отправки копии искового заявления в адрес третьих лиц и копия постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2020 по делу №А60-46769/2019 приобщены к материалам дела.

В судебном заседании был объявлен перерыв до 06.08.2020.

03.08.2020 от истца поступило ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, АО «Уральский турбинный завод».

Также от истца поступили возражения относительно ходатайства ООО «Уральская водопромышленная компания» о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (Ростехнадзор) и УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (Роспотребнадзор).

После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда.

Произведена замена лица, осуществляющего аудиопротоколирование.

В судебном заседании рассмотрено ходатайство ООО «Уральская водопромышленная компания» о привлечении к участию в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, в его удовлетворении судом отказано.

Истец поддержал ранее поданное ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, АО «Уральский турбинный завод».

В обоснование ходатайства истец указал, что у истца отсутствуют неустановленные врезки в промливневую канализацию ООО "ПРОМЛИВНЕСТОК +", однако, промливневая канализация ответчика не проходит по территории АО «Уралтрансмаш», канализация ответчика, в том числе колодец № 81, проходят по территории АО «Уральский турбинный завод» (АО «УТЗ»). АО «Уралтрансмаш» не имеет доступа на территорию АО «УТЗ», тем более доступа к промливневой канализации ответчика.

Истец пояснил, что указанные обстоятельства подтверждаются представленными в материалы дела схемами: схема расположения канализационных колодцев, инженерно-топографическим планом территории 3-ей промышленной производственной площадки, а также заключенным ранее договором между истцом и ответчиком № ПЛС-УЗТМ/2/2017 от 01.12.2016. В связи с чем, истец ссылается на то, что у него отсутствует возможность самовольного подключения к промливневой канализации ответчика. Установка каких-либо врезок в канализацию ответчика возможна только на территории АО «УТЗ» и только с проведением земляных работ.

Также истцом представлена копия приложения №7 к договору водоотведения - Схема расположения контрольных канализационных колодцев (КК), канализационных выпусков (мест технологического присоединения к сети ООО «Промливнесток+») КК, границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства по канализационным сетям, мест отбора проб.

Документ приобщен к материалам дела.

Кроме того, истец пояснил, что согласно договору № ПЛС-УЗТМ/2/2017 от 01.12.2016 (схемы разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности), а также представленным в материалы дела схемам колодца № 81, помимо единственной врезки АО «Уралтрансмаш», в указанный колодец имеются также две другие врезки со стороны АО «УТЗ».

Ответчик возражает против удовлетворения ходатайства истца, пояснил, что доступ к колодцу №81 является свободным.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о необходимости привлечения к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, АО «Уральский турбинный завод» (АО «УТЗ», ИНН <***>, адрес: 620017, <...>) на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку принятое решение может повлиять на его права и обязанности.

В ходе судебного заседания истцом заявлено ходатайство об уточнении об уточнении исковых требований в части внесения коррективов в некоторые пункты типового договора водоотведения, а именно:

Абзац второй п. 3 - «Местом исполнения обязательств по настоящему договору является точка, расположенная на границе эксплуатационной ответственности абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства в соответствии с Приложением № 1»;

П. 16 - «Коммерческий учет сточных вод в узлах учета обеспечивает организации водопроводно-канализационного хозяйства»;

П. 19 - «... не позднее 1 (первого) числа месяца, следующего за расчетным»;

П. 58 - «Настоящий договор заключен на срок до 31.12.2021».

Ходатайство об уточнении иска удовлетворено судом в порядке ст. 49 АПК РФ.

Кроме того, учитывая пояснения истца, что помимо единственной врезки АО «Уралтрансмаш», в колодец №81 имеются также две другие врезки со стороны АО «УТЗ», суд полагает необходимым обязать сторон составить совместный акт осмотра колодца №81.

Определением от 07.08.2020 судебное заседание отложено на 27.08.2020.

От Уральского Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования поступил отзыв на исковое заявление, полагает, что данный спор не может повлиять на его права и обязанности, просит рассмотреть дело в отсутствие своего представителя.

Отзыв приобщен к материалам дела.

От ответчика поступило дополнение к пояснениям с приложениями, согласно которым во исполнение определения от 07.08.2020г. по делу №А60-67298/2019, сторонами дела (Истец, Ответчик), 17.08.2020г. произведен совместный осмотр канализационного колодца №81, принадлежащего ООО «Промливнесток+», о чем составлен Акт осмотра №1 контрольных канализационных колодцев промливневой канализации от 17.08.2020г., подписанный сторонами.

Ответчик указал, что в ходе осмотра сторонами установлены, следующие обстоятельства:

- Канализационный колодец № КК-81 принадлежит на праве собственности ООО «Промливнесток+», является контрольным, место расположения соответствует представленной ответчиком схеме расположения контрольного канализационного колодца КК-81 (приложение к акту осмотра).

- В КК-81 установлено наличие 3 (трех) врезок: врезка d=500 mm, принадлежащая АО «УРАЛТРАНСМАШ», заглушена, течение стоков отсутствует, технологическая (фактическая) возможность осуществления водоотведенин отсутствует.

-Технические документы, подтверждающие законность технологического присоединения АО «УРАЛТРАНСМАШ» в КК-81. Истцом ни при проведении осмотра 17.08.2020г., ни при подаче заявки на заключение договора водоотведения, ни в процессе рассмотрения настоящего спора по существу, в нарушении норм действующего законодательства, не представлены.

- При осмотре КК-81 обнаружены 2 (две) неустановленные врезки от иных лиц (хозяйствующий субъект, от объектов которого происходит водоотведение не установлен; АО «УРАЛТРАНСМАШ» и АО «УТЗ» данные врезки, как принадлежащие им на законных основаниях, не признали; обнаруженные точки технологического присоединения являются самовольными, т.е. установлен факт самовольного подключения к промливневой канализации в КК-81 неустановленными лицами).

Дополнения ответчика приобщены к материалам дела.

От третьего лица (АО «Уральский турбинный завод») поступил отзыв на исковое заявление, согласно которому действующим законодательством заключение договора водоотведения между истцом и ответчиком не поставлено в зависимость от заключения договора водоотведения между ответчиком и третьим лицом. Так же действующим законодательством (Законом о водоснабжении и водоотведении и Правилами №644) не предусмотрено получение согласия организации, осуществляющей очищение и сброс сточных вод в водные объекты, при заключении договора водоотведения между абонентом и организацией по сути транспортирующей стоки. Полагает, что в соответствии с п. 2 ст. 69 АПК РФ судебные акты, принятые в рамках дела № А60-2003/2019 не обладают свойством преюдиции, учитывая, что в рамках дела № А60-2003/2019 участвовали иные лица, чем те, которые привлечены к участию в настоящем споре.

Также от третьего лица (АО «Уральский турбинный завод») поступили возражения, просит признать акт осмотра №1 от 17.08.2020 недостоверным доказательством. Указывает, что при отсутствии технической документации на данный колодец невозможно идентифицировать самовольную точку технологического присоединения в ККК. Не указаны различимые указатели, содержащие идентифицирующие признаки точки технологического присоединения в контрольном канализационном колодце. Диаметр врезок не измерялся. Врезка в колодец сделана под землей. Визуально определить направление трубы, идущей от врезки в колодце до определенного объекта на местности, не представляется возможным. Специальные аппараты для определения направления трубы при осмотре не применялись. В приложенной к акту схеме расположения контрольного канализационного колодца КК-81 не указана информация на основе какой схемы она сделана. В приложенной к акту карточке колодца указаны два канализационных выпуска диаметром 550 мм. и 150 мм. со стороны корпуса №11, при этом в скобках указано АО «УТЗ», что наверное подразумевает принадлежность указанных выпусков. Однако данные выпуски, как и корпус №11, не принадлежат АО «УТЗ». Поскольку в карточке колодца №81 не указано, что в данном колодце имеется врезка диаметром 500 мм., принадлежащая истцу, а также при отсутствии технической документации на промливневую канализацию ответчика, при осмотре и дальнейшем анализе составленных документов не возможно соотнести осматриваемый колодец с указанным в карточке колодца №81 и акте осмотра №1 от 17.08.2020 колодцем. Таким образом, АО «УТЗ» считает, что не содержащиеся в акте осмотра №1 от 17.08.2020 сведения не соответствуют действительности, а, соответственно, данный акт не является достоверным.

Документы, поступившие от третьего лица (АО «Уральский турбинный завод»), приобщены к материалам дела.

В судебном заседании истец заявил письменное ходатайство о приобщении дополнительных документов к материалам дела, а именно пояснения с фотографиями осмотра колодца (4 экз.). Пояснил, что при осмотре колодца сторонами установлены следующие обстоятельства:

- Вода, поступающая в данный колодец (от третьих лиц), беспрепятственно уходит дальше по канализации ответчика. Таким образом, опровергаются доводы ответчика о неисполнимости договора водоотведения в связи с загрязнением данного колодца, наличия в нем мусора, мешающего водоотведению.

Таким образом, при заключении договора водоотведения, после снятия заглушающего устройства, договор будет исполним.

- В колодце № 81 имеются только три врезки, только одна из которых принадлежит АО «Уралтрансмаш» (D=500 mm). Две другие врезки (D=550 mm, D=150 mm) принадлежат иным лицам. Данные факты полностью подтверждаются представленными истцом в материалы документами, в том числе договором водоотведения № ПЛС-УЗТМ/2/2017 от 01.12.2016. вкотором указаны абсолютно аналогичные данные по имеющимся врезкам в указанный колодец.

Визуально установлено отсутствие реконструкции, модернизации или иного изменения технических характеристик системы водоотведения, признаки нарушения технических условий на технологическое присоединение и (или) признаки самовольного подключения АО «Уралтрансмаш» к промливневой канализации Ответчика, отсутствуют признаки проведения каких-либо земляных работ, необходимых для подключения (в том числе самовольного) к сети ответчика.

Ходатайство судом удовлетворено, документы приобщены к материалам дела.

Ответчик поддержал доводы, изложенные в отзыве и пояснениях.

Третье лицо (АО «Уральский турбинный завод») поддержало доводы, изложенные в отзыве и возражениях на акт осмотра №1 от 17.08.2020.

Определением от 27.08.2020 судебное заседание отложено на 01.10.2020.

Определением от 02.10.2020 судебное заседание перенесено на 09.10.2020.

От истца поступило ходатайство о приобщении к материалам дела в копиях: техническую документацию на промливневую канализацию от 30.09.2003, письмо АО «Уралтрансмаш» от 10.08.2020 №9/601/105, письмо МУП «Водоканал» от 17.08.2020 №01-20/3702.

Также от истца поступило дополнение к возражениям на отзыв ответчика.

В судебном заседании истец поддержал исковые требования.

Ответчик поддержал возражения, изложенные в отзыве и дополнениях к нему. Ответчик поддержал ходатайство о непосредственном исследовании единого типового договора холодного водоснабжения и водоотведения с МУП «Водоканал» от 30.10.2014 №220/п. Просит учесть в данном случае пояснения о том, что в соответствии с указанным договором МУП «Водоканал» по техническим характеристикам имеет право принимать все виды сточных вод.

Судом исследован единый типовой договор холодного водоснабжения и водоотведения с МУП «Водоканал» от 30.10.2014г. №220/п по доводам ответчика.

Представители ООО «Уральская водопромышленная компания» поддержали доводы, изложенные в отзыве, указали, что ответчик не является водопользователем, разрешение на сброс загрязняющих веществ в водные объекты ему не выдавалось. Пояснили, что письмом исх.№01-10/312 от 30.09.2020 ООО «Уральская водопромышленная компания» обязало ответчика в связи с наличием оснований для временного прекращения водоотведения (приема сточных вод) в добровольное порядке, в срок до «08» октября 2020 г., ввести временное прекращение приема сточных вод в сеть ПЛК в канализационном колодце № 82 от коллектора КК-81. В случае неисполнения данного предписания в указанный срок, 14.10.2020г. будет введено полное прекращение водоотведения (приема сточных вод) в канализационных колодцах № 82 промливневой канализации ООО «Промливнесток+», силами ООО «УВПК». Представили для приобщения к материалам дела в копиях: письмо исх.№01-09/25 от 23.09.2020, письмо №12-01-82/17804 от 01.10.2020, письмо исх.№01-09/26 от 23.09.2020, письмо №02-02-21/19057 от 02.10.2020, письмо исх.№01-10/312 от 30.09.2020, решение Орджоникидзевского районного суда г.Екатеринбурга от 07.09.2020 по делу №2-1192/2020, определение Арбитражного суда Свердловской области от 02.10.2020 по делу «А60-2003/2019, исполнительный лист серия ФС № 032675718 от 05.10.2020, исполнительный лист серии ФС №032675719 от 05.10.2020.

Документы, представленные истцом и третьим лицом, приобщены к материалам дела.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд



установил:

Как следует из материалов дела, объекты недвижимости, принадлежащие АО "УРАЛТРАНСМАШ", расположенные на территории промышленной площадки по адресу: <...>, технологически присоединены к промливневой канализации, литер 13, принадлежащей ООО «Промливнесток+» (кадастровый номер 66:41:0110901:683 (ранее присвоенный номер: 66:01/01:00:1094:18:08), которая ранее принадлежала АО «УТЗ» (свидетельство от 22.04.2004 №66 АБ 354979, договор купли-продажи от 13.11.2015 №79-16/247-2015).

Частью 7 ст. 7 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (далее - Закон о водоснабжении и водоотведении) до определения гарантирующей организации, а также в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 данного Федерального закона, договоры холодного водоснабжения и (или) водоотведения заключаются с организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, к водопроводным и (или) канализационным сетям которой подключены (технологически присоединены) объекты капитального строительства абонента.

Как указал истец, между АО «Уралтрансмаш» и ООО «Промливнесток+» фактически сложились договорные отношения, что подтверждается перепиской и действиями сторон, в частности:

- 18.08.2014 письмом № 683/2014 АО «Уралтрансмаш» направлена заявка на заключение договора водоотведения.

- 28.07.2015 письмом № 675/539 АО «Уралтрансмаш» направлена повторная заявка на заключение договора водоотведения.

- 26.12.2016 письмом № 01-10/37 ООО «Промливнесток+» направило в адрес АО «Уралтрансмаш» договор водоотведения от 01.12.2016 № ПЛС-УЗТМ/2/2017.

- 06.04.2017 письмом № 01-10/27 ООО «Промливнесток+» направило в адрес АО «Уралтрансмаш» договор водоотведения № ПЛС-УЗТМ/2/2017 от 01.12.2016.

- 29.06.2017 письмом № 675/683/293 АО «Уралтрансмаш» обратилось к ООО «Промливнесток+» с просьбой предоставить ему технико-коммерческое предложение на проектирование, поставку и монтаж узлов учета сточных вод промливневой канализации.

- 29.06.2017 письмом № 675/314 АО «Уралтрансмаш» предоставило ООО «Промливнесток+» схему наружных сетей 3-ей производственной площадки АО «Уралтрансмаш» с выделением сети промливневой канализации.

- 28.07.2017 письмом № 01-10/68 ООО «Промливнесток+» заявило о том, что направленный им ранее договор водоотведения от 01.12.2016 № ПЛС-УТМ/2017 считать незаключенным. Направило новый проект договора водоотведения от 01.12.20196 № ПЛС-УЗТМ/2/2017.

- 04.08.2017 письмом № 675/385 АО «Уралтрансмаш» в адрес ООО «Промливнесток+» сообщено о том, что договор водоотведения от 01.12.2016 № ПЛС-УЗТМ/2/2017 был рассмотрен обществом и запрошена дополнительная информация.

- 10.08.2017 письмом № 01-10/80 ООО «Промливнесток+» направило проект дополнительного соглашения № 1 к договору водоотведения от 01.12.20196 № ПЛС-УЗТМ/2/2017.

- 10.08.2017 письмом № 01-10/84 ООО «Промливнесток+» направило счета на оплату за услуги водоотведения с декабря 2016 по июль 2017 года.

- 08.09.2017 письмом № 675/461 АО «Уралтрансмаш» сообщило о необходимости подписания договора в кратчайшие сроки.

- 20.11.2017 ООО «Промливнесток+» направило претензию № 01-10/196, в которой указало, что между АО «Уралтрансмаш» и ООО «Промливнесток+» действует договор водоотведения от 01.12.2И6 № ПЛС-УЗТМ/2/2017.

- 18.04.2018 письмом № 675/23 АО «Уралтрансмаш» обратилось к ООО «Промливнесток+» с просьбой направить новый договор для осуществления закупки товаров, работ, услуг – Приема сточных вод абонента в централизованную систему водоотведения.

- 01.06.2018 письмом № 675/335 АО «Уралтрансмаш» повторно обратилось к ООО «Промливнесток+» с просьбой направить новый договор для осуществления закупки товаров, работ, услуг - приема сточных вод абонента в централизованную систему водоотведения.

- 31.07.2018 письмом № 01-10/223 ООО «Промливнесток+» уведомило о неоплате задолженности за услуги водоотведения.

- 09.08.2018 ответным письмом № 675/48 АО «Уралтрансмаш» сообщило ООО «Промливнесток+», что договор от 01.12.2016 № ПЛС-УЗТМ/2/2017 и дополнительное соглашение № 1 к нему не подлежит заключению во исполнение 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», одновременно просило направить новый договор от текущей даты и направило расчет стоимости фактически оказанных услуг по отводу стоков в систему водоотведения ООО «Промливнесток+».

- 14.08.2018 письмом № 01-10/243 ООО «Промливнесток+» сообщило о том, что между ООО «Промливнесток+» и АО «Уралтрансмаш» заключен и действует договор отведения стоков от 01.12.2016 № ПЛС-УЗТМ/2/2017. Также указало на то, что со стороны Абонента в адрес ООО «Промливнесток+» каких-либо уведомлений о прекращении или изменении условий - договора не поступало.

- 11.09.2018 письмом № 01-10/284 ООО «Промливнесток+» направило Акты и Счета на оплату услуг водоотведения за период с 01.12.2018 по 31.08.2018.

- 31.10.2018 письмом № 01-10/318 ООО «Промливнесток+» направило Уведомление об ограничении водоотведения и расторжении договора водоотведения от 01.12.2016 № ПЛС-УЗТМ/2/2017.

- 29.11.2018 письмом № 01-10/339 ООО «Промливнесток+» вновь сообщило, что договор водоотведения от 01.12.2016 № ПЛС-УЗТМ/2/2017 между ООО «Промливнесток+» и АО «Уралтрансмаш» заключен, одновременно запросило у Абонента заявку на заключение договора на водоотведение с приложением всех документов и сведений, предусмотренных п. 16 и 17 Правил холодного водоснабжения и водоотведения (утв. ППРФ от 29.07.2013 № 644).

- 13.12.2018 письмом № 01-10/352 ООО «Промливнесток+» направило Акты и Счета на оплату услуг водоотведения.

- 19.02.2019 ответным письмом № 603-11/137 АО «Уралтрансмаш» направило возражения на акты и счета ООО «Промливнесток+», предоставило свой контррасчет задолженности, также указало на ошибочную методику расчета ООО «Промливнесток+».

- 22.03.2019 ООО «Промливнесток+» направило Уведомление № 01-10/45 о полном прекращении водоотведения АО «Уралтрансмаш» с 26.03.2019.

- 20.06.2019 письмом № 01-10/83 ООО «Промливнесток+» направило Акты и Счета на оплату услуг водоотведения.

- 11.07.2019 письмом № 60126/К/145 АО «Уралтрансмаш» направило возражения на акты и а ООО «Промливнесток+», предоставило свой контррасчет задолженности, повторно указало ошибочную методику расчета ООО «Промливнесток+».

- 29.07.2019 письмом № 01-10/110 ООО «Промливнесток+» сообщило о задолженности.

- 19.08.2019 письмом № 60126/К/184 АО «Уралтрансмаш» направило ООО «Промливнесток+» проект договора водоотведения.

- 22.08.2019 письмом № 01-10/124 ООО «Промливнесток+» сообщило о необходимости направления заявки абонента на заключение договора.

На указанное письмо АО «Уралтрансмаш» 05.09.2019 направило заявку № 648/1886 на подключение договора с приложением всех документов, которые требуют Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 (далее - Правила № 644) (получена ответчиком 06.09.2019). Вместе с заявкой были направлены в адрес ООО «Промливнесток+» два экземпляра подписанного со стороны АО «Уралтрансмаш» типового договора водоотведения.

12.09.2019 ООО «Промливнесток+» в ответ на заявку направило перечень замечаний к заявке (письмо от 12.09.2019 № 01-10/139).

Письмом № 648/2248 от 10.10.2019 истец направил ответчику недостающие сведения (получено ответчиком 11.10.2019), в ответ на которое ответчик сообщил о необходимости предоставления дополнительных документов (письмо №01-10/150).

14.11.2019 письмом № 648/2622 АО «Уралтрансмаш» повторно направило документы и разъяснения касаемо заявки на заключение договора на водоотведение, ответа на которое со стороны ответчика не последовало.

Исследовав материалы дела, суд счел исковые требования подлежащими удовлетворению.

В соответствии со ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

Согласно ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

В соответствии с п. 1 ст. 426 Гражданского кодекса Российской Федерации публичным договором признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратиться (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжения, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.). При необоснованном уклонении коммерческой организации от заключения публичного договора применяются положения, предусмотренные п. 4 ст. 445 настоящего Кодекса (п. 3 ст. 426 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно п. 4 ст. 445 Гражданского кодекса Российской Федерации, если сторона, для которой в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор.

В соответствии с ч.ч. 1, 3 ст. 14 Закона о водоснабжении и водоотведении договором водоотведения признается публичный договор, в рамках которого организация, осуществляющая водоотведение, обязуется осуществлять прием сточных вод абонента в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку и сброс в водный объект, а абонент обязуется соблюдать требования к составу и свойствам отводимых сточных вод, установленные законодательством Российской Федерации, производить организации, осуществляющей водоотведение, оплату водоотведения.

В соответствии с пунктом 8 Правил №644 основанием для заключения договора водоотведения является заявка абонента на заключение такого договора, подписанная абонентом или уполномоченным им лицом, действующим от имени абонента на основании доверенности, либо предложение о заключении договора от Организации водопроводно-канализационного хозяйства (гарантирующей организации после выбора такой организации).

В соответствии с п. 9 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, заявка абонента рассматривается организацией водопроводно-канализационного хозяйства в течение 20 дней со дня ее поступления. Если в заявке абонента отсутствуют необходимые сведения и (или) документы, предусмотренные пп.16,17, организация водопроводно-канализационного хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки абонента направляет ему уведомление о необходимости представить недостающие сведения и (или) документы, после чего приостанавливает рассмотрение заявки абонента до получения недостающих сведений и документов.

В соответствии с пунктом 11 Правил водоснабжения и водоотведения, в случае если заявка абонента отвечает требованиям настоящих Правил, организация водопроводно-канализационного хозяйства в течение 20 дней со дня получения заявки абонента или представления им сведений и документов в полном объеме направляет абоненту в 2 экземплярах проекты соответствующих договоров, отвечающие условиям типовых договоров.

В соответствии с пунктом 46 Правил водоснабжения и водоотведения, заключение организацией водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, является обязательным.

Соответственно, ответчик как организация, оказывающая услуги по водоотведению в границах промышленной площадки, расположенной по адресу: <...>, не вправе была отказать истцу как абоненту, технически присоединенному к промливневой канализации ответчика, в заключении публичного договора водоотведения.

В соответствии с ч. 4 ст. 14 Закона № 416-ФЗ организация, осуществляющая водоотведение, вправе отказаться от заключения договора водоотведения: в случае подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства абонента к централизованной системе водоотведения с нарушением технических условий на подключение (технологическое присоединение) или в случае самовольного подключения (технологического присоединения) лицом объекта капитального строительства к такой системе.

Из материалов дела следует, что ранее между истцом и ответчиком действовал договор водоотведения №ПЛС-УЗТМ/2/2017 от 01.12.2016.

АО «Уралтрансмаш» не направляло в адрес ООО «Промливнесток+» отказ от заключения договора № ПЛС-УЗТМУ2017 от 01.12.2016 в тридцатидневный срок с момента поступления указанного договору. Таким образом, в силу с п. 8 ст. 7 Федерального закона от 07.12.2011N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" являлся заключенным.

При этом из представленных доказательств не усматривается, что имеется реконструкция, модернизация или иное изменения технических характеристик системы водоотведения.

Ответчиком не доказано, что имеются признаки нарушения технических условий на технологическое присоединение и (или) признаки самовольного подключения истца к промливневой канализации ответчика.

Истец, направив в адрес ответчика заявку на заключение договора водоотведения, исполнил предусмотренную действующим законодательством в сфере водоотведения обязанность по организации фактических отношений по водоотведению.

Из указанного следует, что ответчик обязан был направить договоры водоотведения в течение 20 дней со дня: получения заявки - 06.09.2019 или с момента получения недостающих, по мнению ОВКХ, сведений - 11.10.2019. Также ответчик мог возвратить заявку в течение 20 дней с момента приостановления ее рассмотрения.

Таким образом, срок рассмотрения заявки истек 01.11.2019 (01.10.2019 + 20 дней). Проекты договоров должны были быть направлены не позднее 01.11.2019 (10.10.2019 + 20 дней) либо рассмотрение заявки должно было быть прекращено, и она должна была быть возвращена абоненту (п. 9 Правил № 644).

Между тем ответчиком вышеуказанные действия выполнены не были.

В соответствии с п. 5 ст. 7 Закона № 416-ФЗ абоненты, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключают с гарантирующими организациями договоры водоотведения. Абоненты, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к централизованной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключают договор водоотведения с гарантирующей организацией либо договор с организацией, осуществляющей вывоз жидких бытовых отходов и имеющей договор водоотведения с гарантирующей организацией.

Пунктом 8 ст. 7 Закона № 416-ФЗ определено, что организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в течение шести месяцев с даты наделения ее в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона статусом гарантирующей организации обязана направить абонентам, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения и которые не имеют соответствующего договора с этой организацией, предложения о заключении договоров холодного водоснабжения, договоров водоотведения (единых договоров холодного водоснабжения и водоотведения). Абонент в течение 30 дней с момента поступления ему предложения о заключении договора (договоров) обязан заключить указанный договор (договоры) с гарантирующей организацией либо представить гарантирующей организации письменный отказ от заключения такого договора договоров). В случае, если по истечении этого срока абонент не подписал указанный договор (договоры) или не представил письменный отказ от заключения договора (договоров), договор (договоры) считается заключенным.

В соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.

Согласно п. 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 05.05.1997 N 14 "Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров" фактическое пользование потребителем услугами обязанной стороны следует считать в соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации как акцепт абонентом оферты, предложенной стороной, оказывающей услуги (выполняющей работы). Поэтому данные отношения должны рассматриваться как договорные.

Материалами дела подтверждается, что ответчик после расторжения ранее заключенного договора продолжает оказывать истцу услуги водоотведения и требовать их оплаты, что подтверждается счетом на оплату от 31.01.2019 № 4, актом оказанных услуг, что в силу приведенной выше нормы является акцептом оферты (договор водоотведения), полученной им от истца 27.12.2018.

Отсутствие договора водоотведения при наличии факта пользования услугами может быть расценено как самовольное пользование системой канализации (раздел 1 пункт 1 Правил № 644), что, в свою очередь, позволяет организации водопроводно-канализационного хозяйства применить способ коммерческого учета сточных вод, предусматривающий максимальную пропускную способность ввиду самовольного характера пользования централизованной системой водоотведения (то есть при отсутствии договора водоотведения) (п. 24 Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 776).

Истец указал, что поскольку ответчик не подготовил и не направил истцу свой вариант договора, то истец разработал свою редакцию договора водоотведения в соответствии с типовой формой договора водоотведения, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения».

Ответчик указал, что истцом не предоставлены сведения, указанные в пп. «г» п. 16 и пп. «а», «г», «з» п. 17 Правил.

Согласно подп. «г» п. 16 Правил № 644 - состав и свойства сточных вод, предполагаемых к отведению в централизованную систему водоотведения, и динамика их изменения в течение года. Требование о включении в состав заявки абонента указанных сведений распространяется только на абонентов, в отношении которых устанавливаются нормативы состава сточных вод, а также требования к составу и свойствам сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения.

Постановлением Правительства РФ от 18.03.2013 N 230 "О категориях абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов" установлено, что к абонентам, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, относятся юридические лица, которые заключили или обязаны заключить договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения, осуществляют деятельность, связанную с производством, переработкой продукции, и которым принадлежат на праве собственности или на ином законном основании канализационные выпуски в централизованную систему водоотведения. При этом среднесуточный объем отводимых (принимаемых) сточных вод с указанных объектов составляет более 200 куб. метров в сутки суммарно по всем выпускам в одну централизованную систему водоотведения.

Согласно представленному АО «Уралтрансмаш» балансу водопотребления и водоотведения, среднесуточный объем отводимых сточных вод с указанием объектов составляет 93,08 куб. метров в сутки, то есть меньше 200 куб. метров в сутки, требуемых Постановлением Правительства РФ от 18.03.2013 N 230.

Таким образом, на АО «Уралтрансмаш» не распространяется требование о включении в состав заявки сведений о составе и свойствах сточных вод.

Вместе с тем отсутствие сведений, указанных в пп. «г» п. 16 Правил водоснабжения и водоотведения, влечет за собой иные, отличные от права организации водопроводно-канализационного хозяйства отказаться от заключения договора водоотведения, последствия, а именно: если принятые в централизованную систему водоотведения от абонента сточные воды не соответствуют нормативам допустимых сбросов абонентов или лимитам на сбросы, такой абонент обязан возместить вред, причиненный окружающей среде.

В этом случае организация, осуществляющая водоотведение, не возмещает указанного вреда, причиненного окружающей среде» (часть 2 статьи 29 Закона № 416-ФЗ). Кроме того, ответчику предоставляется право требования внесения абонентом платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, порядок расчета и взимания которой устанавливается Правилами водоснабжения и водоотведения (раздел VI Правил водоснабжения и водоотведения, письмо Минстроя России от 09.10.2017 № 36109-АЧ/04).

Доводы ответчика о непредставлении истцом документов по пп. «а» п. 17 Правил № 644 - актов разграничения эксплуатационной ответственности с собственниками, транзитными организациями, опровергаются имеющимися в деле доказательствами.

В письме № 648/2248 от 10.10.2019 «О дополнении к заявке на заключение договора» АО «Уралтрансмаш» представило Акт о разграничении балансовой принадлежности и схему границ эксплуатационной ответственности по договору от 17.02.2015 № 059-001-410 с ООО «Водоканал-59». Также АО «Уралтрансмаш» был представлен единый типовой договор холодного водоснабжения и водоотведения с гарантирующим поставщиком ЕМУП «Водоканал» № 220/п с приложениями, в том числе с актами балансовой принадлежности и разграничении эксплуатационной ответственности.

В соответствии с подпунктом "г" пункта 17 Правил N 644 к заявке абонента прилагаются копии документов, подтверждающих подключение (технологическое присоединение) объектов абонента к централизованным системам водоотведения на законных основаниях, в том числе договора о подключении (технологическом присоединении), условий подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоотведения, а также копии акта о подключении (технологическом присоединении) объекта, акта о промывке и дезинфекции внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования (в случае заключения договора холодного водоснабжения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения) или иных документов.

Исходя из положений пунктов 7-10 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 18 Закона N 416-ФЗ, раздела IV Правил N 644, Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83, мероприятия по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения осуществляются в отношении строящихся, реконструируемых, а также построенных, но не подключенных к таким сетям объектов, с целью обеспечения последующей подачи абоненту воды и принятия от него сточных вод, то есть до возникновения отношений по водоснабжению и водоотведению.

В рассматриваемой ситуации производственная площадка АО «Уралтрансмаш», сбор сточных вод которой осуществляет ответчик, к таким объектам не относится; указанный объект был подключен к промливневой канализации задолго до возникновения права собственности ответчика на участок централизованной системы водоотведения, что подтверждается протоколом совещания абонентов и организаций водопроводно-канализационного хозяйства по вопросу рассмотрения договора водоотведения № 1.

Наличие технологического присоединения производственной площадки АО «Уралтрансмаш» к эксплуатируемым ответчиком сетям, а также фактическое оказание ответчиком услуг по водоотведению подтверждаются договором водоотведения № ПЛС-УЗТМ/2/2017 от 01.12.2016, который исполнялся сторонами ранее.

В соответствии с ч. 4 ст. 14 Законы № 416-ФЗ, организация, осуществляющая водоотведение, вправе отказаться от заключения договора водоотведения в случае подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства абонента к централизованной системе водоотведения с нарушением технических условий на подключение (технологическое присоединение) или в случае самовольного подключения (технологического присоединения) лицом объекта капитального строительства к такой системе.

Соответственно, при заключении договора водоотведения необходимо исключить нарушения технических условий на подключение и (или) самовольное подключение к системе водоотведения.

В рамках настоящего дела отсутствуют доказательства реконструкции, модернизации или иного изменения технических характеристик системы водоотведения, признаки нарушения технических условий на технологическое присоединение и (или) признаки самовольного подключения АО «Уралтрансмаш» к промливневой канализации ответчика.

При таких обстоятельствах отказ ответчика в заключении с истцом договора водоотведения ввиду неисполнения требований пп. «г» п. 17 Правил водоснабжения и водоотведения противоречит действующему законодательству.

В соответствии с подпунктом «з» пункта 17 Правил N 644 к заявке абонента прилагается баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования (на собственные нужды абонента, пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод), а также с распределением общего объема сточных вод по канализационным выпускам (в процентах).

Доводы ответчика о непредставлении истцом документов по пп. «з» п. 17 Правил № 644 – данные по фактическому объему водоотведения, опровергаются имеющимися в деле доказательствами.

Из материалов дела следует, что к заявке на заключение договора от 05.09.2019 № 648/1886 приложен баланс водоотведения объекта в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) (приложение № 15 к заявке), также к письмам от 10.10.2019 № 648/2248, от 14.11.2019 № 648/2622 приложены баланс водопотребления и водоотведения, приложение к балансу водопотребления и водоотведения, справка № 282 от 27.08.2019 (об объемах поставленной технической воды), расчет объема сточных вод за январь-август 2019, письма от ФГБУ «Уральское УГМС».

Таким образом, к заявке приложены все документы, предусмотренные пп. «з» п. 17 Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644, а также приложены все необходимые документы и материалы, подтверждающие данные, указанные в балансе водопотребления и водоотведения.

Суд также принимает во внимание, что объем сточных вод, сбрасываемых АО «Уралтрансмаш» в централизованную систему водоотведения, не может быть определен в соответствии с балансом водопотребления и водоотведения.

Согласно п. 23(1) Постановления Правительства РФ от 04.09.2013 N 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод», объем сточных вод, сбрасываемых абонентом в централизованную систему водоотведения, определяется в соответствии с балансом водопотребления и водоотведения, разработанным абонентом и согласованным с организацией, осуществляющей водоотведение, при соблюдении одновременно следующих условий:

- установление абонентом совместно с организацией, осуществляющей водоотведение, в порядке, установленном Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", факта отсутствия технической возможности установки прибора учета сточных вод и подписание соответствующего акта либо отсутствие обязанности абонента по установке прибора учета сточных вод;

- использование абонентом воды в составе выпускаемой продукции, при производстве тепловой энергии, или наличие у абонента самостоятельных канализационных выпусков в водные объекты, или наличие у абонента 2 и более канализационных выпусков в централизованную систему водоотведения.

Ни одно из условий, указанных в п. 23(1) Постановления Правительства РФ от 04.09.2013 N 776, не соблюдено.

Таким образом, объем сточных вод, сбрасываемых АО «Уралтрансмаш» в централизованную систему водоотведения, должен определяться в соответствии с п. 23 Постановления Правительства РФ от 04.09.2013 N 776: при отсутствии у абонента прибора учета или неисправности прибора учета (в том числе при демонтаже прибора учета в связи с его поверкой, ремонтом или заменой), нарушении сроков представления показаний приборов учета, за исключением случаев предварительного уведомления абонентом организации, осуществляющей водоотведение, о временном прекращении сброса сточных вод, объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников водоснабжения, в том числе определенному расчетным способом в соответствии с разделом III настоящих Правил. При этом учитывается объем поверхностных сточных вод, который рассчитывается в соответствии с пунктом 25 настоящих Правил, в случае если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен схемой водоснабжения и водоотведения или договором водоотведения, единым договором холодного водоснабжения и водоотведения.

При таких обстоятельствах отказ ответчика в заключении с истцом договора водоотведения ввиду неисполнения требований пп. «з» п. 17 Правил водоснабжения и водоотведения противоречит действующему законодательству.

Возражения ответчика об отсутствии технической возможности водоотведения в связи с неисправностями канализационного колодца №81, принадлежащего ООО «Промливнесток+», судом отклоняются, поскольку из анализа представленных в материалы дела документов не следует, что данный колодец не действующий, обратного в материалы дела не представлено.

Кроме того, истцом в материалы дела представлена техническая документация на промливневую канализацию по адресу: <...>, составленная 30.09.2003 года ДФГУП «Березовский центр технической инвентаризации».

Исходя из данной технической документации подтверждается довод о наличии подключения к промливневой канализации задолго до возникновения права собственности ответчика на участок централизованной системы водоотведения. Кроме того, указанная документация подтверждает отсутствие какой-либо реконструкции, модернизации или иного изменения технических характеристик системы водоотведения, поскольку схема расположения сетей в документации абсолютно совпадает со схемой, представляемой самим ответчиком (схема расположения контрольного колодца КК-81 - приложение к дополнению пояснений ответчика от 25.08.2020), договором водоотведения № ПЛС-УЗТМ/2/2017 от 01.12.2016.

Доводы ответчика о том, что МУП «Водоканал» производит водоотведение проливневых стоков истца, опровергается представленным в материалы дела письмом МУП «Водоканал» от 17.08.2020 № 01-20/3702, согласно которому МУП «Водоканал» не может допустить прием ливневых стоков с территории промышленной площадки АО «Уралтрансмаш» в централизованные сети хоз.бытовой канализации.

Суд установил, что все необходимые для заключения договора документы истцом предоставлены.

Деятельность ответчика по оказанию услуг водоотведения относится к деятельности в сфере естественных монополий (ст.4 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (далее - Закон № 147-ФЗ)).

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Закона № 147-ФЗ, субъекты естественных монополий не вправе отказываться от заключения договора с отдельными потребителями на производство (реализацию) товаров, в отношении которых применяется регулирование в соответствии с настоящим Федеральным законом, при наличии у субъекта естественной монополии возможности произвести (реализовать) такие товары.

В соответствии с п. 46 Правил водоснабжения и водоотведения, заключение организацией водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющей водоотведение, является обязательным.

Договор водоотведения является публичным (ч.3 ст. 14 Закона № 416-ФЗ, п. 18 Правил № 644), в связи с чем ответчик, фактически осуществляющий прием ливневых стоков, не вправе отказаться от его заключения. Надлежащее подключение к сетям является необходимым условием для водоснабжения и водоотведения, в силу пункта 4 статьи 14 Закона N 416-ФЗ.

Соответственно, при заключении договора водоотведения необходимо исключить нарушения технических условий на подключение и (или) самовольное подключение к системе водоотведения.

Учитывая, что материалы и обстоятельства дела свидетельствуют о наличии между сторонами правоотношений, вытекающих из договора водоотведения от 01.12.2016, в отсутствие сведений о реконструкции, модернизации или иного изменения технических характеристик системы водоотведения, признаков нарушения технических условий на технологическое присоединение и (или) признаков самовольного подключения абонента к промливневой канализации ответчика, суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для отказа ответчика от заключения договора.

Иные доводы ответчика судом отклонены, как противоречащие установленным по делу обстоятельствам и вышеуказанным позициям.

Содержание представленного истцом проекта договора и приложений к нему ответчиком не опровергнуто. Протокол разногласий к представленной истцом редакции договора, в том числе, по сроку действия договора, ответчиком не представлено, каких-либо возражений по содержанию договора в представленной истцом редакции, ответчиком также не представлено.

При этом судом также принято во внимание, что предложенная истцом редакция спорного договора водоотведения содержит все существенные условия для договоров данного вида.

Государственная пошлина за рассмотрение дела относится на ответчика (ст. 110 АПК РФ).

Руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд



РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Промливнесток+» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в течение тридцати дней с даты вступления решения в законную силу заключить с акционерным обществом «Уральский завод транспортного машиностроения» (ИНН <***>, ОГРН <***>) договор водоотведения в соответствии с типовой формой договора водоотведения, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения», в следующей редакции:

ТИПОВОЙ ДОГОВОР

водоотведения


г. Екатеринбург «01» января 2019


Общество с ограниченной ответственностью «Промливнесток+» (ООО «Промливнесток+), именуемое в дальнейшем организацией водопроводно-канализационного хозяйства (ОВКХ), в лице директора ФИО5, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Акционерное общество «Уральский завод транспортного машиностроения» (АО «Уралтрансмаш»), именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице генерального директора, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. По настоящему договору организация водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющая водоотведение, обязуется осуществлять прием сточных вод абонента в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект, а абонент обязуется соблюдать режим водоотведения, требования к составу и свойствам отводимых сточных вод, установленные законодательством Российской Федерации, нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов (далее - нормативы допустимых сбросов абонентов), лимиты на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов (далее - лимиты на сбросы), требования к составу и свойствам сточных вод, отводимых в централизованные системы водоотведения, устанавливаемые в целях предотвращения негативного воздействия на работу объектов централизованной системы водоотведения, нормативы по объему отводимых в централизованные системы водоотведения сточных вод (далее - нормативы по объему сточных вод) и нормативы водоотведения по составу сточных вод и производить организации водопроводно-канализационного хозяйства оплату водоотведения в сроки, порядке и размере, которые определены в настоящем договоре.

2. Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности объектов централизованных систем водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства и абонента определяются в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по форме согласно приложению N 1.

3. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенный в приложении N 1 к настоящему договору, подлежит подписанию при заключении настоящего договора и является его неотъемлемой частью.

Местом исполнения обязательств по настоящему договору является точка, расположенная на границе эксплуатационной ответственности абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства в соответствии с Приложением № 1

П. Сроки и режим приема сточных вод

4. Датой начала приема сточных вод является "01" января 2019 г.

5. Сведения о режиме приема сточных вод указываются в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения по форме согласно приложению N 3.

III. Тарифы, сроки и порядок оплаты

6. Оплата по настоящему договору осуществляется абонентом по тарифам на водоотведение, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). При установлении организации водопроводно-канализационного хозяйства двухставочных тарифов указывается размер нагрузки, в отношениикоторой применяется ставка тарифа за содержание централизованной системы водоотведения.

7. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен одному календарному месяцу. Абонент вносит оплату по настоящему договору в следующем порядке (если иное не предусмотрено Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - Правила холодного водоснабжения и водоотведения):

50 процентов стоимости объема сточных вод, сброшенных абонентом за предыдущий месяц (для абонентов, договоры с которыми заключены менее одного месяца назад, - стоимости максимального расхода сточных вод, указанных в настоящем договоре), вносится до 18-го числа текущего месяца;

оплата за фактически оказанные услуги водоотведения в истекшем месяце с учетом средств, ранее внесенных абонентом в качестве оплаты за водоотведение в расчетном периоде, осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата, на основании счетов, выставляемых к оплате организацией водопроводно-канализационного хозяйства не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

В случае если объем фактически оказанной услуги водоотведения за истекший месяц, определенный в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" (далее - Правила организации коммерческого учета воды, сточных вод), окажется меньше объема сточных вод, за который абонентом была произведена оплата, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет последующего платежа за следующий месяц.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Организации водопроводно-канализационного хозяйства.

8. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между организацией водопроводно-канализационного хозяйства и абонентом не реже 1 раза в год, а также по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта. Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по договору, уведомляет другую сторону о дате ее проведения не менее чем за 5 рабочих дней до даты ее проведения. В случае неявки одной стороны к указанному сроку для проведения сверки расчетов по договору сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по договору, составляет и направляет в адрес другой стороны акт о сверке расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма. телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. В таком случае акт о сверке расчетов подписывается в течение 3 рабочих дней со дня его получения. В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней после направления другой стороне акта о сверке расчетов этот акт считается признанным (согласованным) обеими сторонами.

9. Размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, а также размер платы абонента в связи с нарушением абонентом нормативов по объему сточных вод и нормативов водоотведения по составу сточных вод рассчитываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

IV. Права и обязанности сторон

10. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана:

а) обеспечивать эксплуатацию канализационных сетей, принадлежащих ей на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах ее эксплуатационной ответственности, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов:

б) при участии представителя абонента осуществлять допуск к эксплуатации узла учета (если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации абонент обязан устанавливать приборы учета сточных вод), устройств и сооружений, предназначенных для подключения к централизованной системе водоотведения;

в) соблюдать установленный режим приема сточных вод;

г) предупреждать абонента о временном прекращении или ограничении водоотведения в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящим договором и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

д) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на централизованной системе водоотведения, принадлежащей организации водопроводно-канализационного хозяйства на праве собственности или ином законном основании, в порядке исроки, которые установлены нормативно-технической документацией, а также по возобновлению действия такой системы с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации;

е) требовать от абонента реализации мероприятий, направленных на достижение установленных нормативов допустимых сбросов абонентов, нормативов по объему сточных вод и нормативов водоотведения по составу сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

ж) осуществлять контроль за соблюдением абонентом режима водоотведения, нормативов по объему сточных вод и нормативов водоотведения по составу сточных вод. требований к состав}- и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

з) предоставлять абоненту информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

и) отвечать на жалобы и обращения абонента, относящиеся к исполнению настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации;

к) уведомлять абонента о графиках и сроках проведения планово-предупредительного ремонта канализационных сетей, через которые осуществляется водоотведение сточных вод абонента;

л) опломбировать абоненту приборы учета сточных вод без взимания платы, за исключением случаев, предусмотренных Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, при которых взимается плата за опломбирование приборов учета.

11. Организация водопроводно-канализационного хозяйства имеет право:

а) осуществлять контроль за правильностью осуществления абонентом учета объемов отведенных сточных вод;

б) осуществлять контроль за наличием самовольного пользования абонентом и (или) самовольного Подключения абонента к централизованной системе водоотведения и принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) самовольного подключения абонента к централизованной системе водоотведения;

в) временно прекращать или ограничивать водоотведение в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

г) взимать с абонента плату за отведение сточных вод сверх установленных нормативов по объему сточных вод и нормативов водоотведения по составу сточных вод, отводимых вцентрализованную систему водоотведения, плату за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения;

д) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.

12. Абонент обязан:

а) обеспечивать эксплуатацию канализационных сетей, принадлежащих абоненту на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов:

б) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, узлах учета, задвижках обводной линии, задвижках и других устройствах, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, а также не допускать хранения предметов, препятствующих доступу к узлам и приборам учета, механических, химических, электромагнитных или иныхвоздействий, которые могут искажать показания приборов учета;

в) обеспечивать учет отводимых сточных вод в порядке, установленном разделом V настоящего договора, и в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, если иное не предусмотрено настоящим договором;

г) устанавливать приборы учета сточных вод на границах эксплуатационной ответственности или в ином месте, определенном в настоящем договоре, в случае если установка таких приборов предусмотрена Правилами холодного водоснабжения и водоотведения;

д) соблюдать установленный настоящим договором режим водоотведения;

е) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые определены в соответствии с настоящим договором, в том числе вносить плату за негативное воздействие на работу централизованной системы и плату за нарушение нормативов по объему сточных вод и нормативов водоотведения по составу сточных вод, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, возмещать вред, причиненный водному объекту;

ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной организации к канализационным сетям, местам отбора проб сточных вод и приборам учета в порядке и случаях,которые предусмотрены разделом VI настоящего договора;

з) соблюдать установленные нормативы допустимых сбросов абонентов и лимиты на сбросы, обеспечивать реализацию плана снижения сбросов (если для объектов этой категории абонентов в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливаются нормативы допустимых сбросов абонентов), соблюдать нормативы по объему сточных вод и нормативы водоотведения по составу сточных вод, требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, а также принимать меры по соблюдению указанных нормативов и требований;

и) уведомлять организацию водопроводно-канализационного хозяйства в случае перехода прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения, а также в случае предоставления третьим лицам прав владения и пользования или пользования третьими лицами такими объектами, устройствами или сооружениями;

к) незамедлительно сообщать организации водопроводно-канализационного хозяйства обо всех повреждениях или неисправностях на канализационных сетях, сооружениях и устройствах, о нарушениях работы централизованной системы водоотведения либо о ситуациях (угрозах их возникновения), которые могут оказать негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и причинить вред окружающей среде;

л) обеспечивать в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, ликвидацию повреждений или неисправностей канализационных сетей, принадлежащих абоненту на законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, и устранять последствия таких повреждений, неисправностей;

м) предоставлять иным абонентам и транзитным организациям возможность подключения (присоединения) к канализационным сетям, сооружениям и устройствам, принадлежащим абоненту на законном основании, только по согласованию с организацией водопроводно-канализационного хозяйства;

н) представлять организации водопроводно-канализационного хозяйства сведения об абонентах, в отношении которых абонент выполняет функции транзитной организации, по форме и в объеме, которые согласованы сторонами настоящего договора;

о) не создавать препятствий для осуществления водоотведения в отношении абонентов и транзитных организаций, канализационные сети которых присоединены к канализационным сетям абонента;

п) не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, складирования материалов, мусора, древопосадок, а также не осуществлять производство земляных работ в местах устройства централизованной системы водоотведения, в том числе в местах прокладки сетей, находящихся в границах эксплуатационной ответственности абонента, без согласия организации водопроводно-канализационного хозяйства;

р) осуществлять сброс сточных вод от напорных коллекторов абонента в самотечную сеть канализации организации водопроводно-канализационного хозяйства через колодец - гаситель напора:

с) обеспечивать локальную очистку сточных вод в случаях, предусмотренных Правилами холодного водоснабжения и водоотведения;

т) в случаях, установленных Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, подавать декларацию о составе и свойствах сточных вод (далее - декларация) и уведомлять организацию водопроводно-канализационного хозяйства в случае нарушения декларации.

13. Абонент имеет право:

а) получать от организации водопроводно-канализационного хозяйства информацию о результатах контроля состава и свойств сточных вод, осуществляемого организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. N 525 "Об утверждении Правил осуществленияконтроля состава и свойств сточных вод" (далее - Правила осуществления контроля состава и свойств сточных вод);

б) получать от организации водопроводно-канализационного хозяйства информацию об изменении установленных тарифов на водоотведение;

в) привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла учета;

г) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;

д) осуществлять в целях контроля состава и свойств сточных вод отбор проб сточных вод, в том числе параллельный отбор проб, принимать участие в отборе проб сточных вод, осуществляемом организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

V. Порядок осуществления учета принимаемых сточных вод, сроки и способы предоставления организации водопроводно-канализационного хозяйства показаний приборов учета

14. Для учета объемов принятых сточных вод стороны используют приборы учета, если иное не предусмотрено Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод.

15. Сведения об узлах учета и приборах учета сточных вод и о местах отбора проб сточных вод указываются по форме согласно приложению N 4.

16. Коммерческий учет сточных вод в узлах учета обеспечивает организации водопроводно-канализационного хозяйства.

17. Количество принятых организацией водопроводно-канализационного хозяйства сточных вод определяется стороной, осуществляющей коммерческий учет поданной (полученной) холодной воды, по показаниям приборов учета, за исключением случаев, когда всоответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод коммерческий учет осуществляется расчетным способом.

18. В случае отсутствия у абонента приборов учета сточных вод абонент обязан до _________________________ установить и ввести в эксплуатацию приборы учета сточных вод (распространяется только на категории абонентов, для которых установка приборов учета сточных вод является обязательной в соответствии с законодательством Российской Федерации).

19. Сторона, осуществляющая коммерческий учет принятых (отведенных) сточных вод, снимает показания приборов учета на последнее число расчетного периода, установленного настоящим договором, либо осуществляет в случаях, предусмотренных Правилами организациикоммерческого учета воды, сточных вод, расчет объема принятых (отведенных) сточных вод расчетным способом, вносит показания приборов учета в журнал учета принятых сточных вод, передает эти сведения другой стороне не позднее 1 (первого) числа месяца, следующего за расчетным.

20. Передача сторонами сведений о показаниях приборов учета и другой информации осуществляется любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющимподтвердить получение такого уведомления адресатом.

VI. Порядок обеспечения абонентом доступа организации водопроводно-канализационного хозяйства к канализационным сетям (контрольным канализационным колодцам) и приборам учета сточных вод в целях определения объема отводимых сточных вод, их

состава и свойств

21. Абонент обязан обеспечить представителям организации водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной организации доступ к канализационным сетям (контрольным канализационным колодцам) и приборам учета сточных вод в следующем порядке:

а) организация водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию иная организация предварительно, не позднее 15 минут до начала процедуры обследования или отбора проб, оповещает абонента о дате и времени посещения проверяющих с указанием списка проверяющих (при отсутствии у них служебных удостоверений или доверенности). Оповещениеосуществляется любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом;

б) уполномоченные представители организации водопроводно-канализационного хозяйства или представители иной организации предъявляют абоненту служебное удостоверение или доверенность на совершение соответствующих действий от имени организации водопроводно-канализационного хозяйства или иной организации;

в) доступ к канализационным сетям (контрольным канализационным колодцам) и приборам учета сточных вод обеспечивается представителям организации водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной организации только в установленных местах отбора проб, местах установки узлов учета, приборов учета и иных устройств, предусмотренных настоящим договором;

г) абонент вправе принимать участие в проведении организацией водопроводно-канализационного хозяйства всех проверок, предусмотренных настоящим разделом;

д) отказ в доступе представителям (недопуск представителей) организации водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной организации приравнивается к самовольному пользованию централизованной системой водоотведения, чтовлечет за собой применение расчетного способа при определении количества принятых сточных вод за весь период нарушения. Продолжительность периода нарушения определяется в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод;

е) в случае невозможности отбора проб сточных вод из мест отбора проб сточных вод, предусмотренных настоящим договором, отбор сточных вод осуществляется в порядке, установленном Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод.

VII. Контроль состава и свойств сточных вод, места и порядок отбора проб сточных вод

22. Контроль состава и свойств сточных вод в отношений абонентов осуществляется в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод.

23. Сведения об узлах учета и приборах учета сточных вод и о местах отбора проб сточных вод приводятся по форме согласно приложению N 4 к настоящему договору.

VIII. Порядок контроля за соблюдением абонентами нормативов допустимых сбросов, лимитов на сбросы и показателей декларации о составе и свойствах сточных вод, нормативов по объему сточных вод и нормативов водоотведения по составу сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения

24. Нормативы по объему сточных вод и нормативы водоотведения по составу сточных вод устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Организация водопроводно-канализационного хозяйства уведомляет абонента об утверждении уполномоченными органами исполнительной власти, органами местного самоуправленияпоселения, городского округа нормативов водоотведения по объему сточных вод и нормативов водоотведения по составу сточных вод в течение 5 рабочих дней со дня получения такой информации от уполномоченных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления. Сведения о нормативах по объему сточных вод, установленных для абонента,указываются по форме согласно приложению N 5.

25. Сведения о нормативах допустимых сбросов абонентов (лимитах на сбросы), нормативах водоотведения по составу сточных вод и требованиях к составу и свойствам сточных вод, установленных для абонента в целях предотвращения негативного воздействия на работуцентрализованной системы водоотведения. указываются по форме согласно приложению N 6.

26. Контроль за соблюдением абонентом установленных для него нормативов допустимых сбросов, лимитов на сбросы, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, нормативов по объему сточных вод и нормативов водоотведения по составусточных вод, а также показателей декларации осуществляет организация водопроводно-канализационного хозяйства или по ее поручению иная организация, а также транзитная организация, осуществляющая транспортировку сточных вод абонента.

В ходе осуществления контроля за соблюдением абонентом установленных для него нормативов по объему сточных вод организация водопроводно-канализационного хозяйства или по ее поручению иная организация ежемесячно определяет объем отведенных (принятых) сточных вод абонента сверх установленного для него норматива по объему сточных вод.

27. При наличии у абонента объектов, для которых не устанавливаются нормативы по объему сточных вод, контроль за соблюдением нормативов по объему сточных вод абонента производится путем сверки общего объема отведенных сточных вод за вычетом объемов поверхностных сточных вод, а также объемов сточных вод, для которых не устанавливаются нормативы по объему сточных вод.

28. При превышении абонентом установленных нормативов по объему сточных вод абонент оплачивает объем сточных вод, отведенных в расчетном периоде в централизованную систему водоотведения с превышением установленного норматива по объему сточных вод, по тарифам на водоотведение, действующим в отношении сверхнормативных сбросов сточных вод, установленным в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения".

IX. Условия прекращения или ограничения приема сточных вод

29. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе осуществить временное прекращение или ограничение приема сточных вод абонента только в случаях, установленных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", и при условии соблюдения порядка временного прекращения или ограничения приема сточных вод, установленного Правилами холодного водоснабжения и водоотведения.

30. Организация водопроводно-канализационного хозяйства в течение одних суток со дня временного прекращения или ограничения приема сточных вод уведомляет о таком прекращении или ограничении:

а) абонента;

б) __________________________________________________________ ;

(указать орган местного самоуправления поселения, городского округа)

в) _________________________________________________________.

(указать территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор)

31. Уведомление организацией водопроводно-канализационного хозяйства о временном прекращении или ограничении приема сточных вод, а также уведомление о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении приема сточных вод направляются соответствующим лицам любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма,факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

X. Порядок декларирования состава и свойств сточных вод (настоящий раздел включается в договор при условии его заключения с абонентом, который обязан подавать декларацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации)

32. В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод абонент подает в организацию водопроводно-канализационного хозяйства декларацию.

33. Декларация разрабатывается абонентом и представляется в организацию водопроводно-канализационного хозяйства не позднее 6 месяцев со дня заключения абонентом с организацией водопроводно-канализационного хозяйства настоящего договора. Декларация на очередной год додается абонентом до 1 ноября предшествующего года.

34. К декларации прилагается заверенная абонентом схема внутриплощадочных канализационных сетей с указанием колодцев присоединения к централизованной системе водоотведения и контрольных канализационных колодцев. При наличии нескольких выпусков в централизованную систему водоотведения в декларации указываются состав и свойства сточных вод по каждому из таких выпусков. Значения фактических концентраций и фактических свойств сточных вод в составе декларации определяются абонентом путем оценки результатов анализов состава и свойств проб сточных вод по каждому канализационному выпуску абонента, выполненных по поручению абонента лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

35. Значения фактических концентраций и фактических свойств сточных вод в составе декларации определяются абонентом в интервале от минимального до максимального значения результатов анализов состава и свойств проб сточных вод, при этом в обязательном порядке:

а) учитываются результаты, полученные за 2 предшествующих года в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод, проводимого организацией водопроводно-канализационного хозяйства в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод;

б) исключаются значения запрещенного сброса;

в) не подлежат указанию нулевые значения фактических концентраций или фактических свойств сточных вод.

36. Перечень загрязняющих веществ, для выявления которых выполняются определения состава и свойств сточных вод, определяется нормативами допустимых сбросов абонентов, формативами водоотведения по составу сточных вод, требованиями к составу и свойствамСточных вод, установленными в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения.

37. Декларация прекращает действие в следующих случаях:

а) выявление организацией водопроводно-канализационного хозяйства в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод превышения абонентом нормативов допустимых сбросов абонентов или требований, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу объектов централизованной системы водоотведения, по веществам (показателям), не указанным абонентом в декларации;

б) выявление 2 раза в течение календарного года в контрольной пробе сточных вод, отобранной организацией, осуществляющей водоотведение, значения фактической концентрации загрязняющего вещества или фактического показателя свойств сточных вод абонента по одномуи тому же показателю, превышающего в 2 раза и более значение фактической концентрации загрязняющего вещества или фактического показателя свойств сточных вод абонента, заявленные абонентом в декларации.

38. В течение 3 месяцев со дня оповещения абонента организацией, осуществляющей водоотведение, о наступлении хотя бы одного из случаев, указанных в пункте 37 Настоящего договора, абонент обязан внести соответствующие изменения в декларацию. В случае если соответствующие изменения в декларацию не были внесены, декларация прекращает действие по истечении 3 месяцев со дня оповещения абонента организацией, осуществляющей водоотведение, о наступлении указанных случаев.

39. В случае если абонентом допущено нарушение декларации, абонент обязан незамедлительно проинформировать об этом организацию водопроводно-канализационного хозяйства любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма,телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

XI. Условия отведения (приема) поверхностных сточных вод в централизованные системы водоотведения (настоящий раздел включается в договор в случае, если организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет прием поверхностных сточных вод, поступающих с земельных участков, из зданий и сооружений, принадлежащих

абоненту)

40. Организация водопроводно-канализационного хозяйства в соответствии с условиями настоящего договора обязуется осуществлять прием поверхностных сточных вод абонента в централизованную (общесплавную, ливневую) систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект, а абонент обязуется соблюдать требования к составу и свойствам отводимых поверхностных сточных вод, установленные законодательством Российской Федерации, и производить организации водопроводно-канализационного хозяйства оплату отведения (приема) поверхностных сточных вод в сроки, порядке и размере, которые определены в настоящем договоре.

41. Отведение поверхностных сточных вод осуществляется с непосредственным подключением или без непосредственного подключения к централизованной системе водоотведения.

42. Сведения о точках приема поверхностных сточных вод абонента указываются по форме согласно приложению N 7.

XII. Условия отведения (приема) сточных вод иных лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям, принадлежащим абоненту

43. Абонент представляет организации водопроводно-канализационного хозяйства сведения о лицах, объекты которых подключены к канализационным сетям, принадлежащим абоненту.

44. Сведения о лицах, объекты которых подключены к канализационным сетям, принадлежащим абоненту, представляются в письменном виде с указанием наименования таких лиц, срока и схемы подключения к канализационным сетям, места отбора проб сточных вод. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе запросить у лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям, принадлежащим абоненту, иные необходимые сведения и документы.

45. Организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет отведение сточных вод юридических и физических лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям абонента, при условии, что такие лица заключили договор водоотведения или единыйдоговор холодного водоснабжения и водоотведения с организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

46. Абонент несет в полном объеме ответственность за нарушения условий настоящего договора, произошедшие по вине юридических и физических лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям абонента, но которые не имеют договора водоотведения или единогодоговора холодного водоснабжения и водоотведения с организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

XIII. Порядок урегулирования споров и разногласий

47. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

48. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах договора, и должна содержать:

а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение (адрес): о) содержание спора, разногласий;

в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли спор, разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект, которым обладает сторона, направившая претензию);

г) другие сведения по усмотрению стороны.

49. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней со дня поступления претензии обязана ее рассмотреть и дать ответ.

50. Стороны составляют акт об урегулировании спора или разногласий.

51. В случае недостижения сторонами соглашения спор и разногласия, возникшие из настоящего договора, подлежат урегулированию в суде в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

XIV. Ответственность сторон

52. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

53. В случае нарушения организацией водопроводно-канализационного хозяйства режима приема сточных вод абонент вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему договору в соответствующем расчетном периоде.

54. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения абонентом обязательств по оплате настоящего договора организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе потребовать от абонента уплаты пени в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

XV. Обстоятельства непреодолимой силы

55. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

56. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана без промедления (не позднее 24 часов) уведомить другую сторону любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом, о наступлении и характере указанных обстоятельств, а также об их прекращении.

XVI. Срок действия договора

57. Настоящий договор вступает в силу с 01.01.2019

58. Настоящий договор заключен на срок 31.12.2021.

(указать срок)

59. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях.

60. Действие договора распространяется на правоотношения сторон возникшие с первого января 2019 года.

Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по обоюдному согласию сторон.

61. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа организации водопроводно-канализационного хозяйства от исполнения настоящего договора или его изменения в одностороннем порядке договор считается расторгнутым или измененным.

XVII. Прочие условия

62. Изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон (при их наличии).

63. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

64. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации.

65. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

66. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

Организация водопроводно- Абонент

канализационного хозяйства Акционерное общество «Уральский завод

Общество с ограниченной ответственностью транспортного машиностроения» Промливнесток+» (ООО «Промливнесток+») (АО «Уралтрансмаш»)


_______________________ /ФИО5/ /_________________ /

м.п. м.п.


Приложение N 1

к типовому договору водоотведения

АКТ

разграничения балансовой принадлежности

и эксплуатационной ответственности


Общество с ограниченной ответственностью «Промливнесток+», именуемое в дальнейшем организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в лице директора ФИО5, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «Уральский завод транспортного машиностроения», именуемое в дальнейшем Абонентом, в лице заместителя ____________________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, совместно

именуемые в дальнейшем Стороны, составили настоящий акт о том, что границей балансовой принадлежности объектов централизованных систем водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства и абонента является внешняя сторона колодца, место технологического присоединения (врезки) канализационного выпуска сточных вод в контрольный канализационный колодец КК-81, согласно приложению № 7 и приложению № 1.1.


Организация водопроводно- Абонент

канализационного хозяйства Акционерное общество «Уральский завод

Общество с ограниченной ответственностью транспортного машиностроения» Промливнесток+» (ООО «Промливнесток+») (АО «Уралтрансмаш»)


_______________________ /ФИО5/ /_________________ /

м.п. м.п.

Приложение N 1.1

к типовому договору водоотведения


Схематичное определение границ БП и ЭО по канализационным сетям и Абонента


Организация водопроводно-

канализационного хозяйства

Общество с ограниченной ответственностью Промливнесток+» (ООО «Промливнесток+»)



______________________/ФИО5/

м.п.



Абонент

Акционерное общество «Уральский завод транспортного машиностроения»

(АО «Уралтрансмаш»)



________________________/_________________/

м.п.


Приложение N 2

к типовому договору водоотведения

АКТ

о разграничении эксплуатационной ответственности

Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 29.06.2017 N 778.


Приложение N 3

к типовому договору водоотведения

СВЕДЕНИЯ

о режиме приема сточных вод


Наименование объекта

Максимальный расход сточных вод (часовой)

Максимальный расход сточных вод (секундный)

1
2

3
Канализационный выпуск (место технологического присоединения к сети ООО «Промливнесток+») сточных вод в КК-81 на территории промышленной площадки по адресу <...> (согласно приложению № 1.1 и приложению № 7)

6,12

0,0015

Режим установлен с __________________ по _________________ 20__ г.

Допустимые перерывы в продолжительности приема сточных вод

__________________________________________________________________________.


Организация водопроводно-

канализационного хозяйства

Общество с ограниченной ответственностью Промливнесток+» (ООО «Промливнесток+»)


______________________/ФИО5/

м.п.

Абонент

Акционерное общество «Уральский завод транспортного машиностроения»

(АО «Уралтрансмаш»)


________________________/_________________/

м.п.


Приложение N 4

к типовому договору водоотведения


СВЕДЕНИЯ

об узлах учета и приборах учета сточных вод и о местах

отбора проб сточных вод


Показания приборов учета на начало подачи ресурса

Дата опломбирования

Дата очередной поверки

1
2

3
отсутствует

отсутствует

отсутствует


Расположение узла учета

Диаметр прибора учета, мм

Марка и заводской номер прибора учета

Технический паспорт прилагается (указать количество листов)

1
2

3
4

отсутствует


отсутствует

отсутствует


Расположение места отбора проб

Характеристика места отбора проб

Частота отбора проб

1
2

3
Канализационный выпуск (место технологического присоединения к сети ООО «Промливнесток+») сточных вод в КК-81 на территории промышленной площадки по адресу

<...>

Бригад, д. 18 (согласно приложению №1.1 и приложению № 7)

Устанавливается по границе балансовой принадлежности по канализационным сетям, согласно приложениям №8 и №1.1

согласно действующему законодательству РФ.


Схема расположения узлов учета и мест отбора проб сточных отсутствует.

Место отбора проб сточных вод указано в приложении № 7.


Организация водопроводно-

канализационного хозяйства

Общество с ограниченной ответственностью Промливнесток+» (ООО «Промливнесток+»)


______________________/ФИО5/

м.п.

Абонент

Акционерное общество «Уральский завод транспортного машиностроения»

(АО «Уралтрансмаш»)


________________________/_________________/

м.п.


Приложение N 5

к типовому договору водоотведения

СВЕДЕНИЯ

о нормативах по объему отводимых в централизованную систему

водоотведения сточных вод, установленных для абонента


Месяц

Сточные воды, куб. м

1
2

Январь

согласно действующему законодательству РФ

Февраль

согласно действующему законодательству РФ

Март

согласно действующему законодательству РФ

Апрель

согласно действующему законодательству РФ

Май

согласно действующему законодательству РФ

Июнь

согласно действующему законодательству РФ

Июль

согласно действующему законодательству РФ

Август

согласно действующему законодательству РФ

Сентябрь

согласно действующему законодательству РФ

Октябрь

согласно действующему законодательству РФ

Ноябрь

согласно действующему законодательству РФ

Декабрь

согласно действующему законодательству РФ

Итого

согласно действующему законодательству РФ


Организация водопроводно-

канализационного хозяйства

Общество с ограниченной ответственностью Промливнесток+» (ООО «Промливнесток+»)


______________________/ФИО5/

м.п.

Абонент

Акционерное общество «Уральский завод транспортного машиностроения»

(АО «Уралтрансмаш»)


________________________/_________________/

м.п.


Приложение N 6

к типовому договору водоотведения

СВЕДЕНИЯ

о нормативах допустимых сбросов абонентов (лимитах

на сбросы), нормативах водоотведения по составу сточных

вод и требованиях к составу и свойствам сточных вод,

установленных для абонента в целях предотвращения

негативного воздействия на работу централизованной

системы водоотведения


Номер и

наименование

канализационных выпусков

Перечень

загрязняющих

веществ

Допустимые

концентрации

загрязняющих веществ, мг/дм3

Канализационный выпуск

(место технологического присоединения к сети ООО «Промливнесток+») сточных вод

в КК-81 на территории

промышленной площадки

по адресу <...>

(согласно приложению № 1.1 и приложению № 7)

Вещества, не указанные в настоящей таблице, запрещены

к отведению

в канализационную сеть ООО «Промливнесток+»

Взвешенные вещества

36,0

Сухой остаток

40,2

Сульфаты

62,2

Хлориды

88,4

Цинк

0,04

Железо

0,3

Хром 6+

0,033

Хром 3+

0,01

Медь

0,18

Кадмий

0,001

Цианиды

0,035

Нефть и

нефтепродукты

2,7


Организация водопроводно-

канализационного хозяйства

Общество с ограниченной ответственностью Промливнесток+» (ООО «Промливнесток+»)


______________________/ФИО5/

м.п.

Абонент

Акционерное общество «Уральский завод транспортного машиностроения»

(АО «Уралтрансмаш»)


________________________/_________________/

м.п.


Приложение N 7

к типовому договору водоотведения


СВЕДЕНИЯ

о точках приема поверхностных сточных вод абонента


Местонахождение точек приема поверхностных сточных вод в местах

Присоединения к централизованным системам водоотведения

Точки приема поверхностных сточных вод отсутствуют.


Точки приема поверхностных сточных вод отражаются на топографической карте земельного участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями) <*>


.
(приводится топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500)



Организация водопроводно-

канализационного хозяйства

Общество с ограниченной ответственностью Промливнесток+» (ООО «Промливнесток+»)


______________________/ФИО5/

м.п.

Абонент

Акционерное общество «Уральский завод транспортного машиностроения»

(АО «Уралтрансмаш»)


________________________/_________________/

м.п.

--------------------------------

<*> Места присоединения к централизованным системам водоотведения указываются при условии, что отведение поверхностных сточных вод осуществляется с использованием централизованной системы водоотведения.

Схема расположения контрольных канализационных колодцев (КК), канализационных выпусков (мест технологического присоединения к сети ООО «Промливнесток+») КК, границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства по канализационным сетям, мест отбора проб.


























Коллектор Абонента (канализационный выпуск сточных вод в сеть ООО «Промливнесток+»)

Линия раздела БП и ЭО по канализационным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и Абонента определяется по внешней стороне колодца, в месте технологического присоединения канализационного выпуска к КК организации водопроводно-канализационного хозяйства (схематичное определение границ БП и ЭО указано в приложении 1.1 к настоящему договору).


КК-81- контрольный канализационный колодец

Организация водопроводно-

канализационного хозяйства

Общество с ограниченной ответственностью Промливнесток+» (ООО «Промливнесток+»)


______________________/ФИО5/

м.п.

Абонент

Акционерное общество «Уральский завод транспортного машиностроения»

(АО «Уралтрансмаш»)


________________________/_________________/

м.п.


2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Промливнесток+» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу акционерного общества «Уральский завод транспортного машиностроения» (ИНН <***>, ОГРН <***>) расходы по уплате государственной пошлин ы в сумме 6000 руб. 00 коп.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение».

По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем заявлении, в том числе посредством внесения соответствующей информации через сервис «Горячая линия по вопросам выдачи копий судебных актов и исполнительных листов» на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» либо по телефону Горячей линии (343) 371-42-50.

В случае неполучения взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение».



Судья Л.М. Килина