Постановление от 26 января 2024 г. по делу № А76-43344/2022

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (18 ААС) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



494/2024-4539(1)


ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


№ 18АП-15674/2023
г. Челябинск
26 января 2024 года

Дело № А76-43344/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 16 января 2024 года Постановление изготовлено в полном объеме 26 января 2024 года

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Курносовой Т.В., судей Ковалевой М.В., Румянцева А.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу акционерного общества специализированный застройщик «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций» (ОГРН <***>, далее – общество СЗ «Южно-Уральская КЖСИ») на решение Арбитражного суда Челябинской области от 13.09.2023 по делу № А76- 43344/2022.

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда,

установил:


общество СЗ «Южно-Уральская КЖСИ» обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Регион» (ОГРН <***>, далее – общество «Регион») в порядке регресса убытков в размере 808 222 руб. 68 коп.

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 13.09.2023 по настоящему делу исковые требования удовлетворены частично: с общества «Регион» в пользу общества СЗ «Южно-Уральская КЖСИ» взысканы убытки в сумме 561 281 руб. 80 коп., а также 13 223 руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым решением суда, общество СЗ «Южно-Уральская КЖСИ» обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение изменить и удовлетворить иск в заявленном размере.

В обоснование апелляционной жалобы заявитель указывает на то, что отказ суда во взыскании с ответчика возмещения иных сумм, выплаченных участникам долевого строительства, сверх 561 281 руб. 80 коп., в том числе неустоек, с указанием на то, что апеллянт является самостоятельным субъектов ответственности за неисполнение законных требований потребителей в установленный срок, противоречит положениям пунктов 7.5 и 10.5 заключенного сторонами договора.

Апеллянт считает на то, что все заявленные к взысканию суммы являются для него убытками, возникшими по вине ответчика как подрядчика, выполнившего работы с нарушением предъявляемых требований, в связи с чем вывод суда об отсутствии причинно-следственной связи между данным нарушением обязательств и возникновением спорных убытков необоснован.

Жалоба подана обществом СЗ «Южно-Уральская КЖСИ» 26.10.2023 с пропуском установленного срока на обжалование решения по настоящему делу, истекшего 13.10.2023, в связи с чем апеллянтом заявлено ходатайство о восстановлении данного срока.

Определением Восемнадцатого арбитражного от 07.12.2023 апелляционная жалоба принята к производству, судебное заседание по ее рассмотрению назначено на 16.01.2024. При этом разъяснено, что заявленное ходатайство о восстановлении процессуального срока будет рассмотрено в назначенном заседании в первоочередном порядке.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, явку в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 156 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения жалобы в их отсутствие.

Рассмотрев заявленное подателем жалобы ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока на обжалование решения суда первой инстанции по настоящему делу, суд приходит к следующим выводам.

По смыслу норм статьи 259 АПК РФ и разъяснений, содержащихся в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 № 12 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции», восстановление срока на подачу апелляционной жалобы является дискреционным полномочием суда апелляционной инстанции, который вправе восстановить срок при наличии условий, предусмотренных частью 2 статьи 259 АПК РФ.

Согласно части 2 статьи 117 АПК РФ, арбитражный суд восстанавливает пропущенный процессуальный срок, если признает причины пропуска уважительными и если не истекли предусмотренные статьями 259, 276, 291.2, 308.1 и 312 Кодекса предельные допустимые сроки для восстановления.

Процессуальным законодательством не установлены критерии, по которым причины пропуска срока признаются уважительными или неуважительными.

Согласно правовой позиции, изложенной в определениях

Конституционного Суда Российской Федерации от 18.11.2004 № 367-О, от 18.07.2006 № 308-О, право судьи рассмотреть заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока вытекает из принципа самостоятельности судебной власти и является одним из проявлений дискреционных полномочий суда, необходимых для осуществления правосудия. Признание тех или иных причин пропуска срока уважительными относится к исключительной компетенции суда, рассматривающего данный вопрос, и ставится законом в зависимость от его усмотрения.

В рассматриваемом случае апеллянт в обоснование причин пропуска срока обжалования судебного акта ссылается на то, что в период его течения происходила смена генерального директора организации, что требовало выдачи новых доверенностей на представителей.

Учитывая, что данный факт подтверждается сведениями, отраженными в ЕГРЮЛ в отношении общества СЗ «Южно-Уральская КЖСИ», а также принимая во внимание несущественный пропуск установленного срока обжалования решения суда, суд апелляционной инстанции, исходя из задач арбитражного судопроизводства (статья 2 АПК РФ), полагает возможным заявленное ходатайство удовлетворить и восстановить пропущенный ответчиком процессуальный срок подачи апелляционной жалобы.

Законность и обоснованность решения суда проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьей 266, частью 5 статьи 268 АПК РФ в обжалуемой части.

Как следует из материалов дела и установлено судом, обществом СЗ «Южно-Уральская КЖСИ» (заказчик) и обществом «Регион» (подрядчик) заключены следующие договоры:

- договор от 03.02.2020 № 04-01/8-14-20, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить работы на объекте: оси 4-5 (4 подъезд) жилого дома № 16 (стр.) в микрорайоне № 50 жилого района № 12 Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе г. Челябинска (л.д. 14- 22);

- договор от 25.03.2020 № 04-01/8-92-20, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить работы на объекте: жилые помещения жилого дома № 16 (стр.) в микрорайоне № 50 жилого района № 12 Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе г. Челябинска, расположенные в осях 1-3/Б-В второй блок секции (л.д. 23-27).

В дальнейшем собственники квартир в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Челябинская область, Курчатовский район, Краснопольская площадка, мкр. № 50, ул. Александра Шмакова, д. 25А, обращались к обществу СЗ «Южно-Уральская КЖСИ» за устранением строительных недостатков переданных застройщиком квартир.

Вступившим в законную силу решением Центрального районного суда г. Челябинска от 18.05.2022 по делу № 2-1801/2022 подтверждается наличие строительных недостатков в квартире ФИО2, ФИО3 (кв. 68). Данным решением суда с общества СЗ «Южно-Уральская КЖСИ» в пользу

ФИО2, ФИО3 в равных долях взыскана стоимость устранения недостатков квартиры 49 474 руб. 80 коп., неустойка за период с 19.12.2021 по 28.03.2022 в размере 14 000 руб., продолжено начисление неустойки с 01.01.2023 в размере 1%, начисляемую на сумму 49 474 руб. 80 коп. до фактического погашения задолженности, компенсация морального вреда в размере 2000 руб., расходы по оплате услуг оценщика 12 000 руб., расходы по оплате услуг нотариуса 2200 руб., а также почтовые расходы 245 руб. 14 коп. и 241 руб. 86 коп. в пользу ФИО3 С общества СЗ «Южно-Уральская КЖСИ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Центр независимых экспертиз» также взысканы расходы по оплате экспертизы в размере 35 000 руб., а также в доход местного бюджета взыскана государственная пошлина в размере 2404 руб. 24 коп. (л.д. 32-33).

Вступившим в законную силу определением Курчатовского районного суда г. Челябинска от 26.11.2020 по делу № 2-6065/2020 подтверждается наличие строительных недостатков в квартире ФИО4 (кв. 99). Данным определением суда утверждено мировое соглашение, по условиям которого общество СЗ «Южно-Уральская КЖСИ» в отношении квартиры № 99 жилого дома № 25А, расположенного по ул. Александра Шмакова, г. Челябинск, обязалось компенсировать ФИО4 стоимость устранения строительных недостатков в размере 45 000 руб. и стоимость расходов на представителя в размере 15 000 руб. (л.д. 35-36).

Вступившим в законную силу решением мирового судьи судебного участка № 6 Центрального района г. Челябинска от 19.07.2021 по делу № 21311/2021 подтверждается наличие строительных недостатков в квартире ФИО5 (кв. 104). Данным решением суда с общества СЗ «Южно-Уральская КЖСИ» в пользу ФИО5 взысканы возмещение ущерба в сумме 55 689 руб., неустойка за период с 27.02.2021 по 06.07.2021 в размере 21 718 руб. 71 коп., штраф в размере 3870 руб. 39 коп., расходы на проведение оценки 42 000 руб., на оплату услуг представителя 2500 руб., на копирование 420 руб. и на оформление доверенности 1900 руб. С застройщика также в доход местного бюджета взыскана государственная пошлина в размере 2522 руб. 23 коп. (л.д. 34).

Вступившим в законную силу решением Центрального районного суда г. Челябинска от 06.10.2021 по делу № 2-6979/2021 подтверждается наличие строительных недостатков в квартире ФИО6 (кв. 156). Данным решением суда с общества СЗ «Южно-Уральская КЖСИ» в пользу ФИО6 взыскана стоимость устранения недостатков 141 282 руб., неустойка в размере 30 000 руб., штраф в размере 30 000 руб., продолжено начисление неустойки с 07.10.2021 в размере 1%, от суммы 141 282 руб. до фактического погашения задолженности, компенсация морального вреда в размере 1000 руб., расходы по оценке 35 000 руб., нотариальные расходы 2480 руб., юридические расходы 5000 руб. (л.д. 77-82).

Вступившим в законную силу решением Центрального районного суда г. Челябинска от 15.10.2021 по делу № 2-6701/2021 подтверждается наличие

строительных недостатков в квартире ФИО7 (кв. 168). Данным решением суда с общества СЗ «Южно-Уральская КЖСИ» в пользу ФИО7 взыскана стоимость устранения недостатков квартиры 48 782 руб., неустойка в размере 1652 руб. 88 коп., неустойка за нарушение срока удовлетворения требования потребителя за период с 21.06.2021 по 15.10.2021 в размере 15 000 руб., продолжено начисление неустойки с 16.10.2021 в размере 1%, от суммы 48 782 руб. до фактического погашения задолженности, компенсация морального вреда в размере 1500 руб., штраф в размере 9076 руб. 44 коп., расходы на оплату экспресс – доставки в размере 900 руб., расходы по оплате услуг специалиста в размере 20 000 руб.

Кроме того, собственники квартиры № 101 в многоквартирном доме по адресу: <...>, ФИО8 и ФИО9 обратились к обществу СЗ «Южно-Уральская КЖСИ» с требованием о возмещении стоимости расходов на устранение строительных недостатков внутренней отделки квартиры.

Специалистами заказчика составлена дефектная ведомость от 25.10.2021 № 25а/101 АлШм (л.д. 44).

Заключением специалиста от 12.10.2021 № 337-21 стоимость работ, услуг и материалов, необходимых для устранения выявленных недостатков (дефектов) внутренней отделки квартиры, расположенной по адресу: <...> на дату проведения исследования с учетом необходимого округления составила 72 554 руб. (л.д. 45- 50).

Платежным поручением от 16.11.2021 № 635 застройщик перечислил указанную сумму во исполнение претензии ФИО8, ФИО9 (л.д. 37).

Платежным поручением от 07.12.2021 № 87525 общество СЗ «Южно-Уральская КЖСИ» уплатило ФИО7 задолженность по исполнительному листу по делу № 2-6701/2021 в сумме 122 765 руб. 78 коп. (л.д. 42).

Платежным поручением от 28.04.2021 № 540 общество СЗ «Южно-Уральская КЖСИ» оплатило судебную экспертизу по делу № 2-1311/2021 по иску ФИО5 в сумме 28 000 руб. (л.д. 38), а платежным поручением от 23.09.2021 № 66825 истец уплатил ФИО5 задолженность по исполнительному листу по делу № 2-1311/2021 в сумме 128 098 руб. 10 коп. (л.д. 43).

Претензиями от 14.11.2022, от 20.08.2022, от 30.04.2021 общество СЗ «Южно-Уральская КЖСИ» обращалось к ответчику с требованиями о возмещении соответствующих сумм в качестве убытков (л.д. 8-13).

Ссылаясь на неисполнение данных требований, истец обратился в арбитражный суд с исковыми требованиями о взыскании с ответчика в порядке регресса взысканных с застройщика и уплаченных им добровольно в пользу граждан-участников строительства денежных средств, включая расходы на устранение недостатков в отделке квартир, расходы на оплату услуг по оценке,

суммы неустоек, штрафов, присужденных компенсаций морального вреда, расходов на уплату государственной пошлины.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковое заявление общества СЗ «Южно-Уральская КЖСИ» в части требований о взыскании 561 281 руб. 80 коп., исходил из того, что расходы на устранение недостатков в отделке квартир непосредственно связаны с неправомерными действиями общества «Регион» по выполнению строительных работ с ненадлежащим качеством; расходы на проведение досудебных экспертиз выявленных недостатков строительных работ в рамках гражданских дел также подлежат взысканию с подрядчика, поскольку необходимость их несения в данном конкретном случае не связана с действиями застройщика; и подрядчик отвечает перед заказчиком за понесенные им расходы, связанные с выплатой физическим лицам компенсации морального вреда.

В данной части решение суда первой инстанции участвующими в деле лицами в порядке апелляционного производства не обжалуется, в связи с чем законность и обоснованность судебного акта в данной части судебной коллегией апелляционного суда не проверяется.

Отказывая во взыскании с ответчика в качестве убытков сумм взысканных судебными актами судов общей юрисдикции судебных издержек и штрафных санкций за неисполнение требований в добровольном порядке, суд первой инстанции указал на то, что истец является самостоятельным субъектом ответственности по Закону Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон № 2300-1) и несет самостоятельную ответственность перед потребителем за удовлетворение требований в установленные законом сроки, не доводя до судебных разбирательств.

Повторно исследовав и оценив материалы дела в соответствии с положениями статьи 71 АПК РФ, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд не установил оснований для отмены или изменения решения суда в обжалуемой части ввиду следующего.

В силу статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) возмещение убытков является одним из способов защиты гражданских прав.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом, имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом (пункт 1 статьи 1081 ГК РФ).

Общим правилом, вытекающим из положений статьи 1081 ГК РФ, является то, что ущерб, понесенный регредиентом (лицом, возместившим вред

потерпевшему по вине другого лица), возмещается ему в полном объеме.

При этом приведенная норма не освобождает лицо, возместившее вред, от доказывания обстоятельств, составляющих предмет спора, при предъявлении регрессных требований к лицу, которого оно считает непосредственным причинителем вреда.

На основании статьи 1082 ГК РФ, удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

По смыслу данной правовой нормы истец в соответствии со статьей 65 АПК РФ должен представить доказательства, свидетельствующие о наличии совокупности нескольких условий (основания возмещения убытков): противоправность действий (бездействия) причинителя убытков, причинно-следственную связь между противоправными действиями (бездействием) и убытками, а также наличие и размер понесенных убытков.

В пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

В силу пункта 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» по смыслу статей 15 и 393 ГК РФ, кредитор представляет доказательства, подтверждающие наличие у него убытков, а также обосновывающие с разумной степенью достоверности их размер и причинную связь между неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником и названными убытками. При установлении причинной связи между нарушением обязательства и убытками необходимо учитывать, в частности, то, к каким последствиям в обычных условиях гражданского оборота могло привести подобное нарушение. Должник, опровергающий доводы кредитора относительно причинной связи между своим поведением и убытками кредитора, не лишен возможности представить доказательства существования иной причины возникновения этих убытков.

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле,

должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений.

Арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, исходя из представленных доказательств (часть 1 статьи 64, статья 168 АПК РФ).

Согласно требованиям статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В данном случае судом установлено, что расходы общества СЗ «Южно-Уральская КЖСИ» в размере присужденных судами общей юрисдикции к взысканию с него в пользу участников строительства и штрафов, а также судебных издержек документально подтверждены и это не никем не оспаривается.

Между тем суд первой инстанции признал данные расходы не подлежащими взысканию с ответчика, поскольку такие расходы произведены вследствие просрочки или ненадлежащего исполнения самим истцом обязательств перед потребителями, что является верным и соответствует нормам действующего законодательства.

В соответствии со статьей 29 Закона № 2300-1 потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги); соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги); безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы; возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.

Согласно пункту 2 статьи 7 Федерального закона от 30.12.2014 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», в случае, если объект долевого строительства построен (создан) застройщиком с отступлениями от условий договора и (или) иных обязательных требований, приведшими к ухудшению качества такого объекта, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного договором использования, участник долевого строительства, если иное не установлено договором, по своему выбору вправе потребовать от застройщика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения цены договора; возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Статьей 22 Закона № 2300-1 предусмотрено, что требования потребителя о соразмерном уменьшении покупной цены товара, возмещении расходов на

исправление недостатков товара потребителем или третьим лицом, возврате уплаченной за товар денежной суммы, а также требование о возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие продажи товара ненадлежащего качества либо предоставления ненадлежащей информации о товаре, подлежат удовлетворению продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования. Если в течение 10 дней претензия потребителя о выплате денежных средств не удовлетворена, потребитель обращается в суд.

На основании части 6 статьи 13 Закона № 2300-1 при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Таким образом, исполнив добровольно установленную законом обязанность по удовлетворению законных требований потребителей, истец избежал бы наступления последствий в виде начисления и взыскания с него сумм штрафов по указанной норме, а также судебных издержек, взыскание которых является прямым результатом удовлетворения обоснованных исков граждан к застройщику.

Того обстоятельства, что обществом СЗ «Южно-Уральская КЖСИ» объективно не могли быть приняты меры, направленные на досудебное урегулирование возникших споров с гражданами – участниками долевого строительства, в том числе по согласованию размера штрафных санкций, из материалов дела с очевидностью не следует.

То есть соответствующие расходы истца не находятся в причинно-следственной связи с действиями ответчика как подрядчика, в связи с чем суд первой инстанции правомерно отказал в их взыскании с последнего в качестве убытков.

Доводы заявителя апелляционной жалобы в обозначенной части со ссылками в том числе на условия договора подряда, отклоняются судебной коллегией как основанные на неправильном толковании норм материального права применительно к установленным по делу обстоятельствам и заявленные без учета сложившейся устойчивой судебной практики их применения.

Выводы суда первой инстанции соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, нарушений применения норм материального права не допущено.

Нарушений норм процессуального права, в том числе являющихся в соответствии с частью 4 статьи 270 АПК РФ безусловными основаниями к отмене судебных актов, судом апелляционной инстанции не установлено.

С учетом вышеизложенного, оснований для отмены (изменения) решения суда в обжалуемой части не имеется. В удовлетворении апелляционной жалобы

следует отказать.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе относятся на заявителя, поскольку в удовлетворении жалобы отказано.

Руководствуясь статьями 176, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:


решение Арбитражного суда Челябинской области от 13.09.2023 по делу № А76-43344/2022 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу акционерного общества специализированный застройщик «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций» - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья Т.В. Курносова

Судьи: М.В. Ковалева

А.А. Румянцев



Суд:

18 ААС (Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд) (подробнее)

Истцы:

АО "Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки" (подробнее)

Ответчики:

ООО "Регион" (подробнее)

Судьи дела:

Румянцев А.А. (судья) (подробнее)


Судебная практика по:

Упущенная выгода
Судебная практика по применению норм ст. 15, 393 ГК РФ

Взыскание убытков
Судебная практика по применению нормы ст. 393 ГК РФ

Возмещение убытков
Судебная практика по применению нормы ст. 15 ГК РФ