Решение от 26 марта 2021 г. по делу № А40-223788/2020

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-223788/20-121-1127
г. Москва
26 марта 2021 г.
Резолютивная часть решения объявлена 16 марта 2021 года

Решение в полном объеме изготовлено 26 марта 2021 года.

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

председательствующего - судьи Е. А. Аксёновой

при секретаре судебного заседания – Е.В. Каркавцевой

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению

ООО "ГСК "Лаврский" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, дата регистрации: 02.03.2006, 129090, <...>) в лице конкурсного управляющего ФИО1

к Москомстройинвесту (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, дата регистрации: 03.05.2011, 125009, Москва город, улица Воздвиженка, 8/1, стр.1)

об отмене постановления от 30.10.2020 по делу № 05-07-20-683 о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ,

В судебное заседание явились:

от заявителя: ФИО2 (по дов. о 08.09.2020 б/н, паспорт),

от ответчика: ФИО3 (по дов. от 28.07.2020 № 77-30-23/20, удостоверение),

УСТАНОВИЛ:

ООО "ГСК "Лаврский" (далее – Заявитель) обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с заявлением о признании незаконным и отмене постановления Москомстройинвеста (далее – ответчик, административный орган) от 30.10.2020 по делу № 05-07-20-683 о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ.

Заинтересованным лицом представлены письменные пояснения на заявление, в которых просит суд в удовлетворении заявленных требований отказать.

Представитель заявителя в судебном заседании поддержал заявленные требования.

Представитель заинтересованного лица в судебном заседании возражал против удовлетворения заявленных требований.

Рассмотрев материалы дела, заслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, суд приходит к выводу, что заявленные требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ, ч. 2 ст. 208 АПК РФ заявление об оспаривании постановления по делу об административном правонарушении может быть подано в арбитражный суд в течение десяти дней со дня получения копии оспариваемого постановления.

Судом проверено и установлено, что срок на обжалование предусмотренный ч. 2 ст. 208 АПК РФ, ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ заявителем соблюден.

В соответствии с ч. 6 ст. 210 АПК РФ, при рассмотрении дела об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании проверяет законность и обоснованность оспариваемого решения, устанавливает наличие соответствующих полномочий административного органа, принявшего оспариваемое решение, устанавливает, имелись ли законные основания для привлечения к административной ответственности, соблюден ли установленный порядок привлечения к ответственности, не истекли ли сроки давности привлечения к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

При рассмотрении дела об оспаривании решения административного органа арбитражный суд не связан доводами, содержащимися в заявлении, в связи с чем, согласно ч.7 ст. 210 АПК РФ, оспариваемое постановление проверено судом в полном объеме.

Как следует из материалов дела, деятельность ООО "ГСК "ЛАВРСКИЙ" связана с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства Объекта(ов):

Гостиница с подземным гаражом-стоянкой: Олимпийский просп. вл.10.

В рамках реализации проекта строительства вышеуказанного Объекта(ов) у ООО "ГСК "ЛАВРСКИЙ" имеется:

Земельно-правовые отношения оформлены: дополнительное соглашение от 27.05.2011 к договору аренды земельного участка от 16.04.1999 № М-01-013941, кадастровый номер земельного участка:77:01:0003044:35;

Разрешение на строительство: № RU77158000-009832 от 21.08.2014, срок действия до 21.12.2015;

Согласно выписке ЕГРН от 19.10.2019 № 99-5241470 у ООО "ГСК "ЛАВРСКИЙ" имеются зарегистрированные договоры участия в долевом строительстве.

Таким образом, установлено, что в соответствии с ч.1 ст.3 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ ООО "ГСК "ЛАВРСКИЙ" является застройщиком Объекта(ов), осуществляет привлечение денежных средств граждан и юридических лиц для строительства Объекта(ов).

В ходе проведенного Москомстройинвестом анализа по соблюдению п. 6 ч. 6 ст. 23 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ установлено, что отчетность ООО "ГСК "ЛАВРСКИЙ" за I квартал 2020 г. об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства в Москомстройинвест не представлена.

Москомстройинвестом выдано предписание об устранении ООО "ГСК "ЛАВРСКИЙ" нарушений требований Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2020 № 77-21-905/20.

В соответствии с предписанием от 13.07.2020 № 77-21-905/20 ООО "ГСК "ЛАВРСКИЙ" в срок до 31.08.2020 должно представить в Москомстройинвест отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства по итогам I квартала 2020 г. в виде электронного документа посредством личного кабинета застройщика в единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС).

Оригинал предписания от 13.07.2020 № 77-21-905/20 направлен через ФГУП «Почта России» в адрес: - 129090, <...> (почтовый идентификатор: 12500948043657). Согласно отчету ФГУП «Почта России» об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 12500948043657, предписание от 13.07.2020 № 77-21-905/20 на дату 16.07.2020 - Ожидает адресата в месте вручения.

Предписание об устранении нарушений требований Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2020 № 77-21-905/20 ООО "ГСК "ЛАВРСКИЙ" в установленный срок не исполнено.

За данное нарушение ч.4 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность.

На основании выявленных нарушений советником отдела финансового контроля и анализа Управления по контролю и надзору в области долевого строительства Москомстройинвеста в отношении ООО "ГСК "Лаврский" составлен протокол от 08.10.2020 № 05-07-20-683-01 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.

Данный протокол составлен в присутствии полномочного представителя ООО "ГСК "Лаврский" по доверенности при наличии сведений об извещении об извещении надлежащим образом законного представителя общества о времени и месте составления протокола об административном правонарушении.

Консультантом отдела финансового контроля и анализа Управления по контролю и надзору в области долевого строительства Москомстройинвеста в отношении ООО "ГСК "Лаврский" вынесено оспариваемое постановление от 30.10.2020 по делу № 05-07-20-683 о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 200 000 руб.

Данное постановление вынесено в присутствии законного представителя ООО "ГСК "Лаврский".

В соответствии с ч.ч. 6, 7 ст. 210 АПК РФ судом проверено и установлено, что протокол об административном правонарушении и оспариваемое постановление вынесены должностными лицами в пределах их полномочий, предоставленных ч. 2 ст. 22.1 КоАП РФ.

Проверив порядок привлечения заявителя к административной ответственности, суд считает, что положения 25.1, 28.2, 29.7 КоАП РФ соблюдены административным органом, что заявителем не оспаривается. Нарушений процедуры привлечения заявителя к административной ответственности, которые могут являться основанием для отмены оспариваемого постановления в соответствии с п.10 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 №10, судом не установлено.

Согласно ч.4 ст.19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Согласно сг.23 Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ), постановлению Правительства Москвы от 26.04.2011 № 157-ПП «Об утверждении Положения о Комитете города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства», постановлению Правительства Москвы от 03.07.2012 №317-ПП «Об утверждении Административного регламента исполнения Комитетом города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства государственное функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и Порядку осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории города Москвы», Москомстройинвест наделен полномочиями осуществлять контроль (надзор) в области долевого строительства и соблюдением требований Федерального закона от 30.12.2004 Ж214-ФЗ.

В соответствии с п. 6 ч. 6 ст. 23 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ Москомстройинвест вправе ежеквартально получать от застройщика отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении своих обязательств по договорам, по формам и в порядке, которые установлены уполномоченным Правительством Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти.

В соответствии с п. 1 Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.10.2018 № 656/пр утвержден Порядок предоставления застройщиком отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства (далее - Отчетность) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее -Порядок).

В соответствии с п. 2 Порядка отчетность составляется застройщиком по форме, утвержденной настоящим приказом. К отчетности должна прилагаться бухгалтерская (финансовая) отчетность (промежуточная по итогам I - III кварталов и годовая по итогам IV квартала), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

В соответствии с п. 3 Порядка отчетность предоставляется застройщиком в контролирующий орган ежеквартально при условии, что в течение отчетного периода действовал хотя бы один договор участия в долевом строительстве, заключенный застройщиком с участником долевого строительства (далее - договор участия в долевом строительстве), или если у застройщика имелись неисполненные обязательства по договору участия в долевом строительстве.

В соответствии с п. 5 Порядка отчетность предоставляется застройщиком в контролирующий орган не позднее 30 календарных дней после окончания отчетного периода, за исключением отчетности за IV квартал, которая предоставляется застройщиком в контролирующий орган не позднее 90 календарных дней после окончания IV квартала.

В соответствии с ч. 4 ст. 210 АПК РФ по делам об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для привлечения к административной ответственности, возлагается на административный орган, принявший оспариваемое решение.

23.01.2004г. ООО «ГСК «Лаврский» заключил с Правительством г. Москвы Инвестиционный контракт № 01-00467, реестровый номер № 14-027327-5001-0012-00001-04 предметом которого являлась реализация инвестиционного проекта по строительству и вводу в эксплуатацию гостиницы с подземным гаражом-стоянкой но адресу: <...>, далее именуемому «инвестиционный объект».

Срок реализации инвестиционного контракта 21.12.2016 года.

Согласно пунктам 2.1. и 3.7 Инвестиционный контракт № 01-00467, неотъемлемым условием его реализации являлось условия о праве аренды ООО «ГСК «Лаврский» на земельный участок, кадастровый номер 77:01:0003044:45, расположенный по адресу: <...>.

Во исполнение вышеизложенного условия Инвестиционного контракта, ООО «ГСК «Лаврский» и Департамент городского имущества города Москвы 16.04.1999г. заключили сроком на 49 лет, т.е. до 16.04.2048 года, Договор аренды №М-01-013941 вышеуказанного земельного участка, расположенного по адресу: <...>.

В связи с просрочкой исполнения своих обязательств по вышеуказанному Инвестиционному контракту, а также допущенной ООО «ГСК «Лаврский» просрочкой в уплате Правительству г. Москвы 457 279 297,05 рублей задолженности за выкупленные права на строящееся недвижимое имущество в возводимом объекте инвестирования, 02 сентября 2019г., во исполнение Постановления Правительства Москвы № 1108-ПП от 27 августа 2019г., ООО «ГСК «Лаврский» заключил с Правительством Москвы и ООО «ЕвроФармакол» трехстороннее Дополнительное соглашение № 8 к Инвестиционному контракту от 23.01.2004г. №5-2305/н-2 (реестровый № 14-027327-5001-0012-00001-04), согласно которому ООО «ГСК «Лаврский» с согласия Правительства г. Москвы уступил ООО «ЕвроФармакол» в полном объеме все свои прав и обязанностей по инвестиционному контракту от 23 января 2004 г. № 01-00467 (реестровый № 14-027327-5001-0012-00001-04) на строительство (возведение) инвестиционного объекта, включая также свои обязательства по договорам соинвестирования и долевого участия, ранее заключенным Истцом инвесторами - юридическими и физическими лицами.

В связи с тем, что ООО «ГСК «Лаврский» прекратил осуществлять уплату арендной платы за вышеуказанный земельный участок по названному выше договору аренды, а также возникшей просрочкой в реализации Инвестиционного контракта, 29.10.2019г. ООО «ГСК «Лаврский» заключил трехстороннее Дополнительное соглашение к Договору аренды земельного участка по условиям которого все права и обязанности арендатора, включая обязательство по уплате ранее не уплаченных ООО «ГСК «Лаврский» арендных платежей, в полном объеме перешли к новому арендатору – ООО «ЕвроФармакол».

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 01.09.2020г. по делу №А40-171042/18 ООО «ГСК «Лаврский» признано банкротом, конкурсным управляющим утверждена ФИО1

13.07.2020 Москомстройинвестом выдано предписание N 77-21-905/20 об устранении Обществом нарушений требований ФЗ от 30.12.2004 N 214-ФЗ, в соответствии с которым Общество в срок до 31.08.2020 должно представить в административный орган отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства, по итогам 1 квартала 2020 года

Предписание от 03.07.2020 N 77-21-905/20 было направлено в адрес ФИО5 (129090, <...>), согласно РПО 12500948043657 и не было им получено.

06.10.2020 г. Москомстройинвест вручил представителю ООО «ГСК «Лаврский» и конкурсного управляющего ФИО1, ФИО4 уведомление о вызове для дачи показаний с целью составления протокола об административном правонарушении в адрес ФИО1 от №77-21-2127/20.

По факту выявленного нарушения в отношении ООО «ГСК «Лаврский» административным органом составлен протокол об административном правонарушении, в котором были даны все объяснения.

Постановлением Москомстройинвеста по делу N 05-07-20-683 от 30.10.2020 ООО «ГСК «Лаврский» привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ.

В соответствии с п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника).

Также, судом, в соответствии с ч. 2 ст. 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», была установлена обязанность бывшего руководителя ООО «ГСК «Лаврский» в трехдневный срок передать конкурсному управляющему бухгалтерскую и иную документацию организации-должника, печати, штампы, материальные и иные ценности.

Однако, бывшим руководителем Должника, ФИО5 по настоящее время не передано конкурсному управляющему ни одного документа Должника (бухгалтерской или иной документации, печати, штампа, материальные или иные ценности). Бывшему руководителю были направлены запросы на передачу: 09.10.2020, 06.10.2020, посредством почтовой службы «Почта России».

Так как после запросов передачи бывшим руководителем запрашиваемой документации не последовало, 05.10.2020 г. конкурсным управляющим ООО «ГСК «Лаврский» ФИО1 подано в Арбитражный суд г. Москвы в дело № А40-171042/18 о выдаче исполнительного листа в отношении ФИО5 29.10.2020 г. Арбитражным Судом г. Москвы был выдан исполнительного листа серия ФС № 036444526 в отношении ФИО5

После этого, 05.11.2020 г. конкурсным управляющим ООО «ГСК «Лаврский» подано заявление в Отдел судебных приставов по г. Сыктывкару № 1 о возбуждении в отношении ФИО5 исполнительного производства на основании исполнительного листа серия ФС № 036444526 от 29.10.2020 г. об истребовании бухгалтерской и иной документации, печатей, штампов, материальных и иных ценностей ООО «ГСК «Лаврский».

Кроме того, конкурсным управляющим как до вынесения оспариваемого постановления, так и после его вынесения, велась работа по сбору документации по хозяйственной деятельности общества.

Так, конкурсный управляющий общества обращался к бывшему руководителю ООО «ГСК «Лаврский» Шока Е.И., к временному управляющему ООО «ГСК «Лаврский» ФИО6

Таким образом, у ООО «ГСК «Лаврский» не было документации Должника, которую запрашивал Москомстройинвест, что делало предписание последнего неисполнимыми. Попытки ее получить у ФИО5 предпринимались, однако, на данный момент они так и не были переданы.

Таким образом, непредставление ООО «ГСК «Лаврский» документации Москомстройинвесту обусловлено отсутствием возможности для соблюдения правил и норм, однако данным лицом были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

При таких обстоятельствах нельзя сделать вывод, что общество в лице конкурсного управляющего бездействовало в части сбора документации по хозяйственной деятельности.

Необходимо отметить, что по сведениям, имеющимся у конкурсного управляющего, а также согласно данным, предоставляемым Должником в виде обязательной отчетности в ПФР РФ, в ООО «ГСК «Лаврский» с ноября 2019 года работал лишь один сотрудник – сам руководитель ФИО5 Таким образом в период с ноября 2019 года в обществе не имелось сотрудников, которые могли бы обеспечить сохранность документов предприятия, в том числе сохранность запрашиваемых документов и сведений.

Сведения о страховом стаже (по Форме СЗВ-Стаж) за 2019 год подтверждают, что в обществе в указанный период числилось лишь одно застрахованное лицо – ФИО5 Расчет по страховым взносам за 2018 год также подтверждает, что количество застрахованных лиц, сумма страховых взносов равняются нулю.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что отсутствует вина ООО “ГСК “Лаврский” в совершении административного правонарушения, т.е. отсутствует состав административного деяния.

Кроме того из материалов дела следует, что 02 сентября 2019г., во исполнение Постановления Правительства Москвы № 1108-ПП от 27 августа 2019г., ООО «ГСК «Лаврский» заключил с Правительством Москвы и ООО «ЕвроФармакол» трехстороннее Дополнительное соглашение № 8 к Инвестиционному контракту от 23.01.2004г. №5-2305/н-2 (реестровый № 14-027327-5001-0012-00001-04), согласно которому ООО «ГСК «Лаврский» с согласия Правительства г. Москвы уступил ООО «ЕвроФармакол» в полном объеме все свои права и обязанностей по инвестиционному контракту от 23 января 2004 г. № 01-00467 (реестровый № 14-027327-5001-0012-00001-04) на строительство (возведение) инвестиционного объекта (гостиницы с подземным гаражом-стоянкой по адресу Г.Москва, Олимпийский проспект вл.10), включая также свои обязательства по договорам соинвестирования и долевого участия, ранее заключенным Истцом инвесторами - юридическими и физическими лицами. 29.10.2019г. ООО «ГСК «Лаврский» заключил трехстороннее Дополнительное соглашение к Договору аренды земельного участка, по условиям которого все права и обязанности арендатора, включая обязательство по уплате ранее не уплаченных ООО «ГСК «Лаврский» арендных платежей, в полном объеме перешли к новому арендатору – ООО «ЕвроФармакол».

По результатам данных соглашений объект незавершенного строительства был передан ООО «ЕвроФармакол» и в данный момент отсутствует у ООО «ГСК «Лаврский».

Таким образом, исходя из подписанных трехсторонних соглашений, все права и обязанности по инвестиционному контракту, в том числе в отношение дольщиков и соинвесторов, а также договору аренды земельного участка перешли к ООО «Ефрофармакол». Фактически, с 2019 года по настоящее время ООО «ГСК «Лаврский» уже не является застройщиком, не имеет тех обязательств перед дольщиками и соинвесторами, и утратил право осуществлять строительство.

В соответствии с ч. 3 с. 1.5 КоАП РФ лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, за исключением случаев, предусмотренных примечанием к настоящей статье.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 1.6 КоАП РФ лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию иначе как на основании и в порядке, установленных законом.

Как следует из ч. 4 ст. 1.5 КоАП РФ неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

При таких обстоятельствах суд делает вывод, что имеются неустранимые сомнения в виновности лица, привлеченного к административной ответственности, которые в соответствии с положениями ч. 4 ст. 1.5 КоАП РФ толкуются в пользу этого лица.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению.

В соответствии с ч. 2 ст. 211 АПК РФ в случае, если при рассмотрении заявления об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд установит, что оспариваемое решение или порядок его принятия не соответствует закону, либо отсутствуют основания для привлечения к административной ответственности или применения конкретной меры ответственности, либо оспариваемое решение принято органом или должностным лицом с превышением их полномочий, суд принимает решение о признании незаконным и об отмене оспариваемого решения полностью или в части либо об изменении решения.

В силу п.4 ст.208 АПК РФ, заявление об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности государственной пошлиной не облагается.

На основании изложенного, ст.ст. 1.5. 2.1. 2.2, 2.10, 19.5 (4), 26.1, 26.2, 26.11, 28.2, 29.6, 29.10 КоАП РФ и руководствуясь ст.ст. 66, 71, 167-170, 176, 180, 181, 208, 210, 211 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Признать незаконным и отменить полностью постановление Москомстройинвеста от 30.10.2020 по делу № 05-07-20-683 о привлечении ООО "ГСК "Лаврский" к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в десятидневный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

Судья Е.А. Аксенова