Постановление от 25 мая 2022 г. по делу № А75-12929/2021

1214/2022-33265(2)



ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.42, канцелярия (3812)37-26-06, факс:37-26-22, www.8aas.arbitr.ru, info@8aas.arbitr.ru


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А75-12929/2021
25 мая 2022 года
город Омск


Резолютивная часть постановления объявлена 19 мая 2022 года Постановление изготовлено в полном объеме 25 мая 2022 года

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Сафронова М.М., судей Солодкевич Ю.М., Тетериной Н.В., при ведении протокола судебного заседания секретарём ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-3599/2022) государственного казенного учреждения Тюменской области «Управление капитального строительства» на решение от 04.03.2022 Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по делу № А75-12929/2021 (судья Яшукова Н.Ю.), принятое по иску общества с ограниченной ответственностью «Медстатус» (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата присвоения ОГРН: 24.07.2020, место нахождения: 121108, <...>, этаж 1, офис 30) к государственному казенному учреждению Тюменской области «Управление капитального строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата присвоения ОГРН: 25.01.2008, место нахождения: 625000, <...>) о взыскании 28 600 000 руб. 00 коп. и обязании принять товар, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская окружная клиническая больница», общество с ограниченной ответственностью «Монолитстрой»,

при участии в судебном заседании представителей:

общества с ограниченной ответственностью «Медстатус» - ФИО2, по доверенности от 24.09.2021 № 15-21, сроком действия 2 года, диплом от 26.06.2016 № 1066180353004, паспорт;

иные лица не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Медстатус» (далее – ООО «Медстатус», общество) обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к государственному казенному учреждению Тюменской области «Управление капитального строительства» (далее – ГКУ «УКС», учреждение) об обязании осуществить приёмку товара по государственным контрактам № 0167200003420008333-20/21к от 02.02.2021, № 0167200003420008621-27/21к от 02.02.2021 (далее - контракты) и взыскании 28 600 000 руб. 00 коп. оплаты за товар.


К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская окружная клиническая больница», общество с ограниченной ответственностью «Монолитсрой».

Решением от 04.03.2022 Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры требования удовлетворены.

Не согласившись с принятым решением, ГКУ «УКС» обратилось в Восьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В обоснование апелляционной жалобы ГКУ «УКС» указывает, что в соответствии с условиям контрактов обязательства по поставке товара и соответственно по его оплате возникают только после согласования государственным заказчиком срока поставки товара, подписания акта готовности помещений к монтажу в них оборудования, поскольку возможность принять товар обусловлена необходимостью подготовки соответствующего помещения или места эксплуатации, в котором будет осуществляться сборка, установка, монтаж, ввод в эксплуатацию оборудования, а также наличия подписанных документов, предусмотренных пунктом 9.4 спорных контрактов, а именно: счёта, товарной накладной, акта приема-передачи оборудования, акта ввода оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов. Акты ввода оборудования в эксплуатацию и оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов истцом ответчику не предоставлено, сторонами не подписывались, учитывая, что государственный контракт не предусматривает частичную оплату, обязательств по оплате у ответчика не возникло.

Также, в материалах дела отсутствует подписанный сторонами акт готовности помещений или мест эксплуатации к монтажу размещаемого в них оборудования, подписание которого, по мнению апеллянта, влияет на установление факта просрочки обязательств сторонами.

Кроме того, апеллянт указывает, что не предоставление помещений для установки оборудования по контрактам, связана с ненадлежащим исполнением своих обязательств по обеспечению строительной готовности объекта общества с ограниченной ответственностью «Монолитстрой» в соответствии с государственным контрактом от 17.06.2019 № 0167200003419002305-12-П/19.

Определением от 30.03.2022 апелляционная жалоба принята к производству, судебное заседание назначено на 05.05.2022.

В отзыве на апелляционную жалобу ООО «Медстатус» просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Протокольным определением от 05.05.2022 судебное заседание отложено на 19.05.2022. ГКУ «УКС» предложено представить письменные объяснения, в которых раскрыть, какие из указанных в резолютивной части решения от 21.02.2022 Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обязанности исполнены учреждением по состоянию на 15.05.2022.

ООО «Медстатус» предложено представить письменные объяснения со ссылками на материалы дела, в отсутствие таковых в материалах дела - с представлением документов суду апелляционной инстанции, из которых возможно установить наличие у общества возможности провести обучение персонала медицинского учреждения с указанием сроков проведения обучения. Раскрыть, чем защищены права ответчика в случае поставки товара


ненадлежащего качества (с учетом того обстоятельства, что истцом истребуется полная оплата до принятия и проверки оборудования).

Указанные письменные объяснения представить сторонами суду в срок до 16.05.2022 с доказательствами направления их копии в адрес участвующих в деле лиц.

17.05.2022 от ООО «Медстатус» поступили письменные объяснения, в которых общество указывает, что в связи с поступлением от ответчика писем о готовности принять товар оборудование по спорным контрактам фактически истцом поставлено учреждению и в настоящее время находится на объекте учреждения, при этом, со стороны ответчика действия по приемке товара не выполнены, акты приема-передачи и товарные накладные не подписаны. Гарантийные обязательства общество готово исполнять в установленном порядке.

Выезд специалистов истца для проведения монтажных работ и пуско-наладочных работ, а также обучения персонала ответчика по контрактам запланирован на 30.05.2022.

Кроме того, общество указывает на обеспечение исполнения государственного контракта от 02.02.2021 № 0167200003420008333-20/21к представлена банковская гарантия от 21.01.2021 № 07130/G1/210121 на сумму 1 210 000 руб. на период по 10.09.2021, а обеспечение государственного контракта от 02.02.2021 № 0167200003420008621-27/21к представлена банковская гарантия от 27.01.2021 № 07460/G1/210127 на сумму 570 000 руб. на период по 10.09.2021.

От учреждения письменных пояснений не поступало.

В судебном заседании представитель ООО «Медстатус» поддержал доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу, дополнениях к отзыву, просил оставить решение без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения, ответил на вопросы суда.

Иные лица, участвующие деле, надлежащим образом извещенные о месте и времени рассмотрения апелляционной жалобы, явку своих представителей в заседание суда апелляционной инстанции не обеспечили.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии со статьями 156, 266 АПК РФ определил рассмотреть апелляционную жалобу при данной явке.

Изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, отзыва на неё, выслушав явившихся участников судебного разбирательства, проверив в порядке статей 266, 268 АПК РФ законность и обоснованность решения суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции установил следующее.

В рассматриваемом деле правоотношения сторон возникли из двух государственных контрактов от 02.02.2021 № 0167200003420008333-20/21к «на поставку медицинских изделий (систем эндоскопической визуализации для риноларингоскопии)», от 02.02.2021 № 0167200003420008621-27/21к «на поставку медицинских изделий (систем эндоскопических визуализаций для цистоскопии), (далее - контракты) схожих по своим условиям, различающиеся в части ассортимента подлежащего поставке товара и его стоимости.

В силу пунктов 1.1 контрактов, поставщик (истец) обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, осуществить поставку медицинских изделий, в соответствии со спецификацией (приложение № 1 к контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов получателя, эксплуатирующих оборудование и специалистов получателя, осуществляющих техническое обслуживание оборудования, правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной


документации производителя (изготовителя) оборудования (далее - услуги), а государственный заказчик (ответчик) обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, принять и оплатить поставленное оборудование и надлежащим образам оказанные услуги.

Пунктами 1.3. контрактов предусмотрено, что поставка оборудования осуществляется поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: <...> объект капитального строительства; «Центральная больница на 1 100 коек в г. Нижневартовске (1,2 очереди) 1 очередь, получателю - бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская клиническая больница». Условиями Контрактов предусмотрена поставка следующего оборудования:

1) по государственному контракту 02.02.2021 № 0167200003420008333-20/21к - система эндоскопической визуализации в составе:

1.1.Видеокамера эндоскопическая: вариант исполнения: TELE PACK X LED с принадлежностями, KARL STORZ, ГЕРМАНИЯ - 1 шт.;

1.2.Видеоголовка эндоскопическая, вариант исполнения: Telecam, KARL STORZ ГЕРМАНИЯ, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ- 1 шт.;

1.3.Световод, KARL STORZ, ГЕРМАНИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ - 1 шт.; 1.4.Оптика Hopkins, KARL STORZ, ГЕРМАНИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ - 1 шт.

1.5.Контактный микрофон с ободом, KARL STORZ, ГЕРМАНИЯ- 1 шт.;

1.6.Оптика гибкая стекловолоконная, KARL STORZ, ГЕРМАНИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ1 шт.;

1.7.Оптика Hopkins, KARL STORZ, ГЕРМАНИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ - 1 шт.; 1.8.Оптика Hopkins, KARL STORZ, ГЕРМАНИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ - 1 шт.; 1.9.Оптика Hopkins, KARL STORZ, ГЕРМАНИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ - 1 шт.;

1.10.Оптика Hopkins, KARL STORZ, ГЕРМАНИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ - 1 шт.; 2020-2021 год выпуска, в количестве 2 шт.;

2. Система эндоскопической визуализации в составе: 2.1. Монитор С-МАС с принадлежностями, KARL STORZ, ГЕРМАНИЯ - 1 шт.;

2.2. Видеоларингоскоп (Video Laryngoscope С-МАС), KARL STORZ ГЕРМАНИЯ - 1 шт.;

2.3. Видеоларингоскоп (Video Laryngoscope С-МАС), KARL STORZ, ГЕРМАНИЯ1 шт.;

2.4. Видеоларингоскоп (Video Laryngoscope С-МАС), KARL STORZ, ГЕРМАНИЯ1 шт.;

2.5. Видеоларингоскоп (Video Laryngoscope С-МАС), KARL STORZ, ГЕРМАНИЯ1 шт.;

2.6. Видеоларингоскоп (Video Laryngoscope С-МАС), KARL STORZ, ГЕРМАНИЯ1 шт.;

2.7. Корзинка, KARL STORZ ГЕРМАНИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ - 1 шт.;

2.8. Штатив, для монитора С-МАС, высота 120 см, с опорой на пяти антистатических роликах, перекладина 25 см х 025 мм, KARL STORZ ГЕРМАНИЯ - 1 шт.;

2.9. Электронный модуль, KARL STORZ, ГЕРМАНИЯ - 1 шт.; 2020-2021 год выпуска, в количестве 1 шт.

2) по государственному контракту от 02.02.2021 № 0167200003420008621-27/21к - система эндоскопической визуализации в составе:

1.1. Видеоцистоуретроскоп с принадлежностями, KARL STORZ, ГЕРМАНИЯ -1 шт.;


1.2. Монитор эндоскопический, в варианте исполнения: Монитор С-МАС, KARL STORZ, ГЕРМАНИЯ-1 шт.;

1.3. Видеоголовка эндоскопическая С-САМ, KARL STORZ, ГЕРМАНИЯ-1 шт.;

1.4. Источник света светодиодный на батарейках, модель 11301 D4, KARL STORZ, ГЕРМАНИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ-1 шт.;

1.5. Оптика Hopkins, KARL STORZ, ГЕРМАНИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ-1 шт.; 1.6. Клапан, KARL STORZ, ГЕРМАНИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ-10 шт.;

1.7. Выкусыватель биопсийный, KARL STORZ, ГЕРМАНИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ-1 шт.;

1.8. Щипцы: KARL STORZ, KARL STORZ, ГЕРМАНИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ-1 шт.; 2020- 2021 год выпуска, в количестве 2 шт.

В силу пунктов 3.3.3. контрактов государственный заказчик обязан своевременно принять и оплатить поставленное оборудование и надлежащим образом оказанные услуги.

В соответствии с пунктами 6.1. контрактов, приемка поставленного оборудования осуществляется в ходе передачи оборудования уполномоченному представителю государственного заказчика в месте доставки и включает в себя следующее:

а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного оборудования на соответствие спецификации (приложение № 1 к контракту) и техническим требованиям (приложение № 2 к контракту);

б) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки оборудования;

в) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на оборудование: регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие оборудования, выданного уполномоченными органами (организациями);

г) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) оборудования на русском языке;

д) проверку комплектности и целостности поставленного оборудования;

Приемка поставленного оборудования осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По факту приемки поставленного оборудования поставщик и уполномоченный представитель государственного заказчика подписывают акт приема-передачи оборудования (приложение № 3 к контракту) и товарную накладную.

В соответствии пунктами 5.1. контрактов поставка оборудования осуществляется поставщиком одной партией в срок до 17.06.2021 с момента заключения контракта в соответствии со спецификацией в следующем порядке:

-за 50 дней до планируемой даты готовности помещений или мест эксплуатации к монтажу размещаемого в них оборудования, государственный заказчик направляет в адрес поставщика уведомление в письменном виде;

-при условии готовности помещений или мест эксплуатации к монтажу размещаемого в них оборудования, стороны подписывают акт готовности помещений или мест эксплуатации к монтажу размещаемого в них оборудования (приложение № 6 к контракту).

Поставщик должен обеспечить разгрузку поставленного оборудования в место, указанное в пункте 1.3. контракта. Поставщик не менее, чем за 5 рабочих дней до момента поставки оборудования обязан уведомить государственного заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты контракта, дату и планируемое время отгрузки, указание лиц от поставщика, ответственных за разгрузку, сборку и установку оборудования. Сообщение может быть направлено государственному заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи.


Государственный заказчик оставляет за собой право не принять оборудование в случае отсутствия согласования срока поставки.

Фактической датой поставки и оказания услуг считается дата подписания государственным заказчиком акта приема-передачи оборудования и акта ввода оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (пункты 5.2. контрактов).

В ходе исполнения контрактов, истец неоднократно обращался к ответчику с уведомлениями о готовности поставить оборудование, требованиями обеспечить готовность помещений для поставки и установки оборудования, а также требованиями о проведении приемки и оплате оборудования.

В ответ на запросы истца, письмом от 17.03.2021 № 121 ответчик сообщил, что позднее в адрес поставщика будет направлено уведомление о готовности помещений и мест эксплуатации к монтажу размещаемого в них оборудования. Истец направил в адрес ответчика письма от 15.04.2021 № МЕДС00010/110, от 28.05.2021 № МЕДС00010/200 с просьбой направить уведомление о готовности помещений для поставки и установки оборудования.

Истец направил повторно требование от 20.07.2021 № МЕДС00010/299 о приемке и оплате оборудования по контрактам. Поставщикам (по списку рассылки) от истца поступило письмо от 26.07.2021 № 2896, в котором по вопросу приемки оборудования был дан ответ о неготовности помещений для поставки оборудования.

Полагая уклонение ответчика от приемки оборудования неправомерным, истец обратился в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с настоящим иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Удовлетворяя уточнённые исковые требования, суд первой инстанции установил наличие между сторонами неисполненных обязательств контрактам, принятие истцом мер по исполнению предусмотренных контрактами обязательств по поставке оборудования, необоснованное уклонение ответчика от приемки товара и его оплаты и пришёл к выводу об обоснованности уточнённых требований истца.

Повторно исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции.

Сложившиеся между сторонами правоотношения отвечают квалифицирующим признакам обязательств поставки, которые подлежат регулированию нормами подраздела 1 раздела 3 (общие положения об обязательствах) и параграфов 1, 4 главы 30 (общие положения о купле-продаже, поставка товаров) Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).

Согласно статье 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Статьей 516 ГК РФ предусмотрено, что покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.


В соответствии со статьей 525 ГК РФ поставка товаров для государственных или муниципальных нужд осуществляется на основе государственного или муниципального контракта на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для государственных или муниципальных нужд (пункт 2 статьи 530 ГК РФ).

Как следует из материалов дела, правоотношения сторон возникли на основании заключенных между ними государственных контрактов № 0167200003420008333-20/21к от 02.02.2021, № 0167200003420008621-27/21к от 02.02.2021.

В силу статьи 526 ГК РФ по государственному или муниципальному контракту на поставку товара для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.

Как указано в статье 532 ГК РФ, при поставке товаров покупателям по договорам поставки товаров для государственных или муниципальных нужд оплата товаров производится покупателями по ценам, определяемым в соответствии с государственным или муниципальным контрактом, если иной порядок определения цен и расчетов не предусмотрен государственным или муниципальным контрактом.

В соответствии с пунктом 3 статьи 484 ГК РФ в случаях, когда покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или договора купли-продажи не принимает товар или отказывается его принять, продавец вправе потребовать от покупателя принять товар или отказаться от исполнения договора.

Согласно пункту 4 статьи 486 ГК РФ, если покупатель в нарушение договора купли-продажи отказывается принять и оплатить товар, продавец вправе по своему выбору потребовать оплаты товара, либо отказаться от исполнения договора.

В силу норм статьи 513 ГК РФ покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором поставки.

Пунктом 4 статьи 514 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, когда покупатель без установленных законом, иными правовыми актами или договором оснований не принимает товар от поставщика или отказывается от его принятия, поставщик вправе потребовать от покупателя оплаты такого товара. Возможность кредитора понудить должника к совершению действий, связанных с исполнением обязательства, вытекает также из общих положений пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ.

Ограничение соответствующего права кредитора может быть обусловлено обстоятельствами объективной невозможности исполнения (пункт 23 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», далее - постановления № 7).

Из указанных норм права следует, что если покупатель в нарушение закона, либо условий договора необоснованно отказывается принять товар продавец вправе потребовать от покупателя принять и оплатить его стоимость. Соответствующее толкование вытекает как из специальных положений законодательства, регулирующих отношения, связанные с поставкой товара, так и из общих принципов гражданского права, пресекающих возможность извлечения участником гражданского оборота выгоды из своего недобросовестного поведения.


Из пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» следует, что при установлении недобросовестного поведения одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения может применить иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ), например, признать условие, которому недобросовестно воспрепятствовала или содействовала эта сторона соответственно наступившим или ненаступившим (пункт 3 статьи 157 ГК РФ).

Как следует из материалов дела, истец неоднократно извещал покупателя о его готовности к передаче товара.

Ответчик в свою очередь по истечению длительного срока с даты уведомления поставщика о готовности исполнить обязательства по поставке, не приступил к приемке, указал лишь о неготовности помещений для поставки оборудования.

Доказательства, подтверждающие принятие ответчиком разумных и достаточных мер, направленных на принятие товара, в материалы дела в нарушение статьи 65 АПК РФ, не представлены.

Положения договора об окончательной оплате, поставленные под условие совершения контрагентом необходимых действий, не противоречат статье 327.1 ГК РФ. Стороны вправе, руководствуясь принципом свободы договора (пункт 1 статьи 1, статья 421 ГК), обусловить исполнение обязательства возникновением обстоятельств, полностью или частично относящихся к сфере контроля одной из сторон обязательства, и формально не обладающих свойством неизбежности наступления.

Между тем, защита интересов другой стороны договора, не имеющей возможности контролировать обстоятельство, от которого зависит срок исполнения обязанности его контрагента, осуществляется иным образом, а именно через механизм фиксации наступления или ненаступления определенного обстоятельства, чему намеренно способствовала сторона, которой это выгодно (пункт 1 статьи 6, пункт 3 статьи 157 ГК РФ).

В таком случае, если одна из сторон обязательства в обоснование отсутствия своей обязанности недобросовестно ссылается на выгодное для нее ненаступление обстоятельства, находящегося полностью или частично в сфере ее контроля, при истечении разумного и обычного для наступления такого рода обстоятельств срока, суд вправе в соответствии с пунктом 4 статьи 1 ГК РФ счесть такую обязанность наступившей.

Поскольку обстоятельство, с которым стороны связали наступление обязанности по окончательной оплате оказанных услуг, находится в сфере контроля ответчика (ответчика), именно ответчик при добросовестном осуществлении гражданских прав был обязан совершить действия, направленные на организацию и начало проведения приемки товара и оказания услуг, от которых зависела окончательная оплата.

В течение длительного времени с даты направления поставщиком о готовности поставить товар, ответчик не обеспечил условий приемки, в связи с чем истец не получил стоимость товара, понеся при этом фактические затраты на его приобретение.

Согласно абзацу три пункта 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 54 от 22.11.2016 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении», если наступлению обстоятельства, с которым связано начало течения срока исполнения обязательства, недобросовестно воспрепятствовала или содействовала сторона, которой наступление или ненаступление этого обстоятельства невыгодно, то по


требованию добросовестной стороны это обстоятельство может быть признано соответственно наступившим или ненаступившим (пункт 1 статьи 6, статья 157 ГК РФ).

По правилам части 2 статьи 781 ГК РФ, в случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг.

Установленными судом фактическими обстоятельствами подтверждается довод истца о нарушении ответчиком условий контракта о приемке оборудования, в том числе в обеспечения возможности поставки в установленный срок, в связи с чем общество не смогло поставить оборудование, выполнить условия о поставке оборудования и надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов получателя, эксплуатирующих оборудование и специалистов получателя, осуществляющих техническое обслуживание оборудования.

Вследствие данного нарушения общество лишено возможности получения оплаты за поставленное оборудование и оказанные услуги, на что оно рассчитывало при заключении контракта.

Поскольку невозможность исполнения обязательств по поставке товара и выполнения услуг возникла в результате невыполнения условий контракта со стороны заказчика, требование поставщика о возложении на заказчика обязанности по приемке оборудования и взыскании стоимости поставленного оборудования и выполненных услуг, т.е. установленной контрактами их цены, подлежит удовлетворению.

При таких обстоятельствах, удовлетворив исковые требования об обязании ответчика принять товар и о взыскании задолженности по его оплате, суд первой инстанции принял законное и обоснованное решение.

Ссылка учреждения на невозможность предоставления помещения для установки оборудования, в связи с ненадлежащим исполнением ООО «Монолитстрой» контрактных обязательств по обеспечению строительной готовности объекта, в помещениях которого предусматривалось размещение и установка оборудования по спорным контрактам, отклоняется судом апелляционной инстанции, так как нарушение обязанностей со стороны контрагентов учреждения не являются обстоятельствами, свидетельствующими об отсутствии его вины в нарушении обязательства, и не является основанием для освобождения ответчика от такой ответственности.

Доводы апелляционной жалобы признаются несостоятельными, поскольку не содержат фактов, которые не были учтены, проверены судом при рассмотрении дела, имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли бы на обоснованность и законность обжалуемого судебного акта либо опровергали выводы суда.

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, суд апелляционной инстанции не установил.

Апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Ввиду освобождения ГКУ «УКС» от уплаты государственной пошлины при обращении в арбитражные суды, вопрос о распределении расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы в соответствии с положениями статьи 110 АПК РФ апелляционным судом не разрешается.


На основании изложенного и руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение от 04.03.2022 Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по делу № А75-12929/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Арбитражный суд Западно-Cибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий М.М. Сафронов Судьи Ю.М. Солодкевич

Н.В. Тетерина