Постановление от 15 ноября 2017 г. по делу № А10-3636/2016

ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 672000, г. Чита, ул. Ленина, 100б http://4aas.arbitr.ru

Р Е З О Л Ю Т И В Н А Я Ч А С Т Ь П О С Т А Н О В Л Е Н И Я от 17 августа 2017 года по делу № А10-3636/2016

Руководствуясь статьей 141, частью 2 статьи 150, статьей 268, пунктом 3 статьи 269, статьями 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

П О С Т А Н О В И Л :

решение Арбитражного суда Республики Бурятия от 01 июня 2017 года и дополнительное решение Арбитражного суда Республики Бурятия от 12 июля 2017 года по делу № А10-3636/2016 отменить.

Утвердить мировое соглашение, заключенное 16 августа 2017 года между Федеральным государственным бюджетным учреждением «Рослесинфорг» и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Байкальский государственный природный биосферный заповедник», на следующих условиях:

1.Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рослесинфорг» (далее по тексту – ФГБУ «Рослесинфорг») в срок не позднее 15 ноября 2017 года выполняет работы по гражданско-правовому договору от 28.06.2013 № 27-2013 с надлежащим качеством, в соответствии с техническим заданием и требованиями нормативных документов, в т.ч. тех, требования по которым вступили в законную силу в период с 20.12.2015 (дата окончания работ по гражданско-правовому договору от 28.06.2013 № 27-2013 на проведение лесоустройства (подготовительных, полевых и камеральных лесоустроительных работ) на территории лесничества "Байкальский государственный природный биосферный заповедник" в 2013-2015 годах) по дату утверждения настоящего мирового соглашения.

Подрядчику предоставить уточненную и достоверную информацию о животном и растительном мире (с учетом имеющейся информации в литературных источниках и рукописях в период с 1980 по настоящее время) в пояснительной записке;

Подрядчику предоставить следующие материалы:

а) материалы ДЗЗ на электронных носителях, соответствующие характеристикам, предусмотренными в ТЗ, для самостоятельной работы Заказчика с этими ДЗЗ;

б) планово-картографические материалы прежнего лесоустройства на электронных носителях, привязанные к материалам ДЗЗ;

в) материалы ДЗЗ, приобретенные у правообладателей, соответствующие характеристикам, предусмотренными в ТЗ, с нанесенной повыдельной информацией на бумажных и электронных носителях;

Подрядчику предоставить лицензионную программу МапИнфо с установленной программой ЛесГИС;

Подрядчику установить на компьютер заказчика лицензионную версию программы МапИнфо и ЛесГИС, а также произвести загрузку в 10 GPS-навигаторов заказчика картографическую векторную и атрибутивную информацию по материалам лесоустройства;

Подрядчику предоставить исправленную ЦО (цифровую основу) - дистрибутив (остается у Заказчика), с ее установкой на 10 GPS- навигаторовЗаказчика;

Подрядчику предоставить полноценный проект ГИС заповедника с топоосновой и ДЗЗ в качестве слоев ГИС, с обработанными космоснимками (ортофотоплан) по исследуемой территории в качестве одного из слоев, а также слоев (векторные, растровые и пр.), входящих в состав картографических материалов, предусмотренных Техническим заданием к передаче Заказчику. За топооснову принимается карта с открытой топографической основой;

Подрядчику включить в ГИС заповедника в виде отдельных слоев, помимо атрибутивной и картографической информации иные тематические картографические материалы, представляющие из себя схемы растительного и животного мира на территории лесничества, а именно: зоогеографическая карта, карта распространения редких и исчезающих видов животных, карта урожайности кедра и кедрового стланика, карты редких,

эндемичных и реликтовых видов растений, карты хозяйственно-ценных растений, карты проективного покрытия ягодников, почвенная карта, карта-схема участков с неудовлетворительным санитарным состоянием;

Подрядчик обеспечивает техническую поддержку баз данных переданных Заказчика в течение трех лет (гарантийный срок), в том числе обновления ПО по мере поступления запросов от Заказчика;

Предоставить формы ГЛР (государственный лесной реестр) в соответствии с действующим в настоящее время приказом Минприроды России от 06.10.2016 г. № 514;

Подрядчик устраняет следующие недостатки ГИС: а) напочвенный покров полностью не соответствует таксационным описаниям;

б) на участках гарей не указан год пожара, процент повреждения, неверно указан вид повреждения;

в) отсутствует повыдельная информация о животном мире, имеющаяся в таксационных описаниях;

г) в ГИС не указаны километровые обозначения пикетов на учетных тропах, имеющихся на планах лесонасаждений и планшетах;

д) на картографическом материале нанесены несуществующие либо проектируемые тропы;

е) имеются ошибочные данные об аренде лесных участков, что невозможно в заповедниках;

Подрядчик в ГИС осуществляет привязку объектов в системе координат WGS-84 с надлежащей точностью привязки напрямую без использования вспомогательных программ (типа TrakeMacker);

Подрядчику привести Лесохозяйственный регламент и Проект освоения лесов заповедника в соответствии с изменениями, внесенными в действующее лесное законодательство;

Подрядчику предоставить планы лесонасаждений лесничества и участковых лесничеств, доработанные в части выделения насаждений с участием голубой формы ели сибирской;

Подрядчику обеспечить наличие в доработанном лесохозяйственном регламенте раздела, отражающего действующие в настоящее время нормативно-правовые материалы;

Подрядчик вносит в Проект освоения лесов следующие сведения:

а) в таблицу 6 данные по распространению Тридактилины ФИО1 – эндемику Хамар-Дабана, основная часть ареала которого находится в Байкальском заповеднике, а также данные по распространению иных видов растений, включенных в Красную книгу растений России;

б) в таблицу 21 полный список птиц в соответствии с данными Вестник ИрГСХА, выпуск 56 в строгом соответствии с латинскими названиями видов;

в) в таблицу 22 внести полный список птиц, внесенных в Красную книгу Республики Бурятия в последней версии 2013 года;

Подрядчику предоставить космоснимки, соответствующие требованиям ТЗ, полученные (приобретенные) у правообладателей с включением в пояснительные записки информации о характеристиках снимков;

Подрядчик включает в общую пояснительную записку лесничества Байкальский государственный природный биосферный заповедник, в пояснительные записки по Мишихинскому, Юбилейному, Выдринскому, Таежному, Хамар-Дабанскому участковым лесничествам следующие сведения:

а) анализ среднегодовых температур, амплитуд колебаний температур, количества осадков с указанием метеостанций или литературных источников, данные из которых используются при описании климата;

б) полнообъемные сведения о растительном мире с указанием точных латинских названий видов;

в) полнообъемные сведения о фауне заповедника с указанием точных латинских названий видов;

г) достоверную информацию о популяции лося в заповеднике и местах его обитания, исключить ложные сведения о миграции лося (лоси в заповеднике ведут по большей части оседлый образ жизни);

д) достоверные сведения о путях миграции косули и благородного оленя;

е) достоверные сведения о динамике изменения численности популяции копытных животных, в т.ч. кабарги;

ж) исключить из пояснительных записок ложные сведения о предотвращении активных миграций и гибели медведей в неурожайные по кормам годы путем установки (выкладки) привад;

з) указать какие леса являются фонообразующими; и) указать точные видовые названия черемши, встречающейся в заповеднике.

Подрядчик включает в общую пояснительную записку лесничества Байкальский государственный природный биосферный заповедник:

а) сведения о видах деятельности на территории заповедника, направленные на осуществление познавательного туризма, в соответствии с действующим законодательством об особо охраняемых природных территориях;

б) точное описание границ и структуры проектируемого биосферного полигона.

Все пояснительные записки и материалы на бумажных носителях представляются в сброшюрованном виде в твердом переплете. Картографические материалы на бумажных носителях (карты) подлежат наклейке на тканевую основу.

2. Выполнение и приемка выполненных работ осуществляется в следующем порядке:

Сдача ФГБУ «Рослесинфорг» материалов камеральных работ и установка программных продуктов, а именно лицензионной программы Maplnfo и программы ЛесГИС осуществляется до 15.09.2017 г.;

Приемка материалов камеральных работ и программных продуктов осуществляется ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» до 15.10.2017 г.;

При обнаружении недостатков в представленных материалах и программных продуктах ФГБУ «Рослесинфорг» устраняет выявленные недостатки до 01.11.2017г.;

Приемка материалов камеральных работ и программных продуктов с устраненными недостатками осуществляется ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» до 15.11.2017 г.

3. Оплата работ, после их выполнения и приемки в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего мирового соглашения, стоимость которых составляет 11 000 000 (одиннадцать миллионов) рублей, осуществляется в следующем порядке:

2 027 750 руб. 48 коп (два миллиона двадцать семь тысяч семьсот пятьдесят рублей 48 коп.) - сумма оплаты за часть камеральных работ по гражданско-правовому договору от 28.06.2013 г. № 27-2013, уплаченная на момент заключения настоящего мирового соглашения в соответствии с подписанным актом приемки выполненных работ № 6 от 22.07.2015 г. ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» отказывается от требования о взыскании данной суммы с ФГБУ «Рослесинфорг»;

оплата остальной части работ в сумме 8 972 249 руб. 52 коп.(восемь миллионов девятьсот семьдесят две тысячи двести сорок девять рублей 52 копейки) засчитываются в счет неустойки, указанной в п. 5 настоящего мирового соглашения.

4. ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» отказывается от требования о расторжении гражданско-правового договора от 28.06.2013 г. № 27-2013.

5. Стороны мирового соглашения признают факт просрочки исполнения гражданско-правового договора от 28.06.2013 г. № 27-2013 и соглашаются с размером неустойки (пени) за весь период просрочки исполнения данного договора в размере 8 972 249 руб. 52 коп. (восемь миллионов девятьсот семьдесят две тысячи двести сорок девять

рублей 52 копейки), включая 1 000 руб. (одна тысяча рублей) части неустойки за один день 21.12.2015. Сумма неустойки является фиксированной и увеличению не подлежит. ФГБУ "Байкальский государственный природный биосферный заповедник" отказывается от взыскания иных сумм штрафов, неустоек, убытков, кроме заявленных в настоящем мировом соглашении.

6. В случае неисполнения в срок условий настоящего мирового соглашения со стороны ФГБУ «Рослесинфорг»:

1) ФГБУ «Рослесинфорг» обязан выплатить ФГБУ "Байкальский государственный природный биосферный заповедник" 2 027 750 руб. 48 коп (два миллиона двадцать семь тысяч семьсот пятьдесят рублей 48 коп.) - сумма оплаты за часть камеральных работ по гражданско-правовому договору от 28.06.2013 г. № 27-2013, уплаченная на момент заключения настоящего мирового соглашения в соответствии с подписанным актом приемки выполненных работ № 6 от 22.07.2015 г.;

2) ФГБУ «Рослесинфорг» обязан выплатить ФГБУ "Байкальский государственный природный биосферный заповедник" неустойку (пени) за весь период просрочки исполнения договора в размере 8 972 249 руб. 52 коп. (восемь миллионов девятьсот семьдесят две тысячи двести сорок девять рублей 52 копейки);

3) Гражданско-правовой договор от 28.06.2013 г. № 27-2013 будет являться расторгнутым.

7. Стороны самостоятельно несут расходы/убытки (включая, но не ограничиваясь, судебные расходы, расходы на оплату юридических услуг, упущенную выгоду, пени и штрафы, возложенные на него третьими лицами в результате действия/бездействия другой стороны и пр.), связанные с указанными в настоящем мировом соглашении обстоятельствами.

8. Расходы по госпошлине, подлежащие уплате при заключении настоящего мирового соглашения, распределяются между сторонами мирового соглашения пополам.

9. Настоящее мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

10. Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные частью 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации сторонам разъяснены и понятны.

11. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для сторон соглашения, один экземпляр представляется в материалы дела.».

Производство по делу № А10-3636/2016 прекратить.

Возвратить Федеральному государственному бюджетному учреждению «Рослесинфорг» (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета уплаченную платежными поручениями № 790432 от 17.06.2016 и № 488677 от 16.06.2017 государственную пошлину в сумме 33 931 руб.

Возвратить Федеральному государственному бюджетному учреждению «Байкальский государственный природный биосферный заповедник» (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета уплаченную платежным поручением № 892450 от 18.03.2016 государственную пошлину в сумме 7 550 руб.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в кассационном порядке в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья Е.М. Бушуева

Судьи А.В. Макарцев

ФИО2