Решение от 15 мая 2024 г. по делу № А40-31587/2024

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А40-31587/24-96-217
16 мая 2024 года
г. Москва



Резолютивная часть решения объявлена 06.05.2024

Полный текст решения изготовлен  16.05.2024


Арбитражный суд в составе:

судья Гутник П.С. (единолично), при ведении протокола секретарем судебного заседания Анпиловой Э.Ю., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ИП ФИО1 ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>, Дата присвоения ОГРНИП: 16.05.2022 к ООО "ШАРКС"109386, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЮБЛИНО, ТАГАНРОГСКАЯ УЛ., Д. 10/21, ПОМЕЩ. III, ПОМЕЩ. 5, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 16.07.2008, ИНН: <***>, КПП: 772301001 о взыскании 9 170 497 руб. 67 коп.

при участии:

от истца: ФИО2 по дов. от 07.02.24г.; адвокат;

от ответчика: ФИО3 по дов. от 21.03.24г.; диплом,

Рассмотрев материалы дела, суд 



УСТАНОВИЛ:

ИП ФИО1 (далее по тексту – Истец) обратилось в арбитражный суд с иском к ООО "ШАРКС" (далее по тексту – Ответчик) о взыскании

- задолженности по Договору подряда № 0801/23 от 08 января 2023 г. - 461 357 (Четыреста шесть одна тысяча триста пятьдесят семь) руб. 10 коп.,

- процентов за пользование чужими денежными средствами – 26 784 (Двадцать шесть тысяч семьсот восемьдесят четыре) руб. 40 коп.

- задолженности по Договору субподряда № 04-04/2023 от 04 апреля 2023 г. - 760 128 (Семьсот шестьдесят тысяч сто двадцать восемь) руб. 55 коп.,

- процентов за пользование чужими денежными средствами - 48 044 (Сорок восемь тысяч сорок четыре) руб. 98 коп.,

- задолженности по Договору субподряда № 04-04-1/2023 от 04 апреля 2023 г. - 574 184 (Пятьсот семьдесят четыре тысячи сто восемьдесят четыре) руб. 86 коп.,

- процентов за пользование чужими денежными средствами - 35 914 (Тридцать пять тысяч девятьсот четырнадцать) руб. 59 коп.,

- задолженности по Договору субподряда № 26-04/23 от 26 апреля 2023 г. - 514 904 (Пятьсот четырнадцать тысяч девятьсот четыре) руб. 75 коп.,

- процентов за пользование чужими денежными средствами - 32 545 (Тридцать две тысячи пятьсот сорок пять) руб. 26 коп.,

- задолженности по Договору подряда № 2704/23 от 27 апреля 2023 г. - 2 686 989 руб. (Два миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят девять) руб. 84 коп.,

- процентов за пользование чужими денежными средствами – 206 827 (Двести шесть тысяч восемьсот двадцать семь) руб. 01 коп.,

- задолженности по Договору субподряда № 05-05/2023 от 05 мая 2023 г. - 1 555 240 (Один миллион пятьсот пятьдесят пят тысяч двести сорок) руб. 51 коп.,

- процентов за пользование чужими денежными средствами - 64 426 (Шестьдесят четыре тысячи четыреста двадцать шесть) руб. 71 коп.,

- задолженности по Договору субподряда № 06-05/2023 от 06 мая 2023 г. - 1 537 849 руб. (Один миллион пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок девять) руб. 00 коп.,

- процентов за пользование чужими денежными средствами - 63 706 (Шестьдесят три тысячи семьсот шесть) руб. 25 коп.

- задолженности по Договору субподряда № 01-08/2023 от 01 августа 2023 г. - 565 829 (Пятьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот двадцать девять) руб. 00 коп,

- процентов за пользование чужими денежными средствами - 35 764 (Тридцать пять тысяч семьсот шестьдесят четыре) руб. 03 коп.

Представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме по основаниям, изложенным в иске.

Представитель ответчика по иску возражал по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав представителей сторон спора, исследовав письменные материалы дела, арбитражный суд приходит к следующему.

Между сторонами заключен договор подряда, к правоотношениям сторон применяются положения гл. 37 ГК РФ.

Согласно п. 1 ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Согласно ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) (ч. 1 ст. 708 ГК РФ).

Согласно ч. 1 ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

Как установлено ч. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).

Частью 1 ст. 711 ГК РФ установлено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

08 января 2023 г. между Ответчиком ООО «ШАРКС» (далее – Ответчик, Заказчик) в лице Генерального директора ФИО4, с одной стороны, и Истцом ИП ФИО5 (далее – Истец, Подрядчик), с другой стороны, заключен Договор подряда № 0801/23, в соответствии с п. 1.1. которого Истец принял на себя обязательство в установленный срок по заданию Ответчика выполнить работы по устройству фасада на объекте здравоохранения (ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ» филиал № 5) по адресу: <...> поля, д. 2, стр. 1, а Ответчик принял на себя обязательство принять надлежащим образом результат выполненных работ и оплатить его.

В соответствии с п.п. 2.1-2.5., 3.5. Договора, стоимость вышеуказанных работ составляет 461 357 (Четыреста шестьдесят одна тысяча триста пятьдесят семь) руб. 10 коп., НДС не облагается. Заказчик производит оплату аванса в размере 50% от суммы Договора, в течение 15 рабочих дней с даты получения от Подрядчика счета на аванс. Расчет производится с Подрядчиком по факту выполнения работ ежемесячно, не позднее 25-го числа каждого месяца, после подписания Заказчиком Акта приемки-передачи работ, Акта о приеме выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, отчета расходования материалов, счета-фактуры, счета на оплату, иных документов, связанных с исполнением Договора. Расчеты с Подрядчиком осуществляются в безналичном порядке, путем перечисления соответствующих средств на расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета.

14 сентября 2023 г. Истцом и Ответчиком, в лице уполномоченных лиц, подписаны документы, в соответствии с условиями Договора, являющиеся основанием для исполнения Ответчиком обязательств по оплате выполненных Истцом работ: Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 на сумму 461 357 (Четыреста шестьдесят одна тысяча триста пятьдесят семь) руб. 10 коп., Справка стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 2 на сумму 461 357 (Четыреста шестьдесят одна тысяча триста пятьдесят семь) руб. 10 коп., и Счет-фактура.

На основании вышеуказанных документом Истцом был выставлен Счет № 14-1 от 14 сентября 2023 г. на сумму 461 357 (Четыреста шестьдесят одна тысяча триста пятьдесят семь) руб. 10 коп., который, исходя из вышеприведенных условий Договора, Ответчик был обязан оплатить не позднее 25 сентября 2023 г.

Однако, вышеуказанные денежные средства Ответчик до настоящего времени в пользу Истца не перечислил.

При таких обстоятельствах, Истец полагает, что в его пользу с Ответчика подлежит взысканию задолженность по Договору подряда № 0801/23 от 08 января 2023 г. в сумме 461 357 (Четыреста шестьдесят одна тысяча триста пятьдесят семь) руб. 10 коп.


04 апреля 2023 г. между Ответчиком ООО «ШАРКС» (далее – Ответчик, Генподрядчик) в лице Генерального директора ФИО6, с одной стороны, и Истцом ИП ФИО5 (далее – Истец, Субподрядчик), с другой стороны, заключен Договор субподряда № 04-04/2023, в соответствии с п. 1.1. которого Истец принял на себя обязательство в установленный срок по заданию Ответчика выполнить работы: монтаж кассет, отливов, парапетов, откосов, отливов на оконных и дверных проемах на объекте здравоохранения (ГБУЗ «Городская поликлиника № 3 филиал № 5 Департамента здравоохранения г. Москвы» по адресу: <...>, а Ответчик принял на себя обязательство принять надлежащим образом результат выполненных работ и оплатить его.

В соответствии с п.п. 2.1-2.5., 3.5. Договора, стоимость вышеуказанных работ составляет 2 995 (Два миллиона девятьсот девяносто пять тысяч двести сорок один) руб. 40 коп., НДС не облагается. Генподрядчик производит оплату аванса в размере 75% от суммы Договора, в течение 15 рабочих дней с даты получения от Субподрядчика счета на аванс. течение 15 рабочих дней со дня подписания Генподрядчиком Акта приемки-передачи работ, Акта о приеме выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, отчета расходования материалов, счета-фактуры, счета на оплату, иных документов, связанных с исполнением Договора. Расчеты с Субподрядчиком осуществляются в безналичном порядке, путем перечисления соответствующих средств на расчетный счет. Обязательства Генподрядчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета.

В соответствии с п. 3.1. Договора, Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Субподрядчиком в следующие сроки: начало работ – 04 апреля 2023 г.; окончание работ – 31 мая 2023 г.

01 июня 2023 г. между Истцом и Ответчиком заключено Дополнительное соглашение о продлении сроков к Договору субподряда № 04-04/2023 от 04 апреля 2023 г., в соответствии с п. 1 которого изменить раздел 3 п. 3.1 и изложить в следующей редакции:

«3.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Субподрядчиком в следующие сроки: начало работ – 04 апреля 2023 г.; окончание работ – 05 сентября 2023 г.»

15 июля 2023 г. между Истцом и Ответчиком заключено Дополнительное соглашение № 1 к Договору субподряда № 04-04/2023 от 04 апреля 2023 г., в соответствии с п. 5 которого, внести изменения в п. 2.1. Договора, изложить, читать и применять в следующей редакции:

«2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет 3 755 369 (Три миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч триста шестьдесят девять) руб. 55 коп., НДС не облагается».

22 мая 2023 г. Истцом и Ответчиком, в лице уполномоченных лиц, подписаны документы, в соответствии с условиями Договора, являющиеся основанием для исполнения Ответчиком обязательств по оплате выполненных Истцом работ: Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 на сумму 2 995 241 (Два миллиона девятьсот девяносто пять тысяч двести срок один) руб. 40 коп., Справка стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 на сумму 2 995 241 (Два миллиона девятьсот девяносто пять тысяч двести срок один) руб. 40 коп. и Счет-фактура.

На основании вышеуказанных документом Истцом был выставлен Счет № 6 от 22 мая 2023 г. на сумму 2 995 241 (Два миллиона девятьсот девяносто пять тысяч двести срок один) руб. 40 коп.

Исходя из вышеприведенных условий Договора, Ответчик был обязан оплатить вышеуказанный счет в течение 15 рабочих дней, то есть, не позднее 13 июня 2023 г.

23 мая 2023 г. Истцом и Ответчиком, в лице уполномоченных лиц, подписаны документы, в соответствии с условиями Договора, являющиеся основанием для исполнения Ответчиком обязательств по оплате выполненных Истцом работ: Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 на сумму 299 524 (Двести девяносто девять тысяч пятьсот двадцать четыре) руб. 14 коп., Справка стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 на сумму 299 524 (Двести девяносто девять тысяч пятьсот двадцать четыре) руб. 14 коп., и Счет-фактура.

На основании вышеуказанных документом Истцом был выставлен Счет № 18 от 06 июля 2023 г. на сумму 299 524 (Двести девяносто девять тысяч пятьсот двадцать четыре) руб. 14 коп.

Исходя из вышеприведенных условий Договора, Ответчик был обязан оплатить вышеуказанный счет в течение 15 рабочих дней, то есть, не позднее 27 июля 2023 г.

21 августа 2023 г. Истцом и Ответчиком, в лице уполномоченных лиц, подписаны документы, в соответствии с условиями Договора, являющиеся основанием для исполнения Ответчиком обязательств по оплате выполненных Истцом работ: Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 на сумму 760 128 (Семьсот шестьдесят тысяч сто двадцать восемь) руб. 55 коп., Справка стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 на сумму 760 128 (Семьсот шестьдесят тысяч сто двадцать восемь) руб. 55 коп., и Счет-фактура.

На основании вышеуказанных документом Истцом был выставлен Счет № 21-2 от 21 августа 2023 г. на сумму 760 128 (Семьсот шестьдесят тысяч сто двадцать восемь) руб. 55 коп.

Исходя из вышеприведенных условий Договора, Ответчик был произвести окончательный расчет в течение 15 рабочих дней, то есть, не позднее 11 сентября 2023 г.

Однако, Ответчик в полном объеме оплату не произвел, задолженность по Договору субподряда № 04-04/2023 на дату подачи настоящего искового заявления составляет 760 128 (Семьсот шестьдесят тысяч сто двадцать восемь) руб. 55 коп., просрочка Ответчика в оплате составляет 157 дня.


04 апреля 2023 г. между Ответчиком ООО «ШАРКС» (далее – Ответчик, Генподрядчик) в лице Генерального директора ФИО6, с одной стороны, и Истцом ИП ФИО5 (далее – Истец, Субподрядчик), с другой стороны, заключен Договор субподряда № 04-04-1/2023, в соответствии с п. 1.1. которого Истец принял на себя обязательство в установленный срок по заданию Ответчика выполнить работы: монтаж кассет, отливов, парапетов, откосов, отливов на оконных и дверных проемах на объекте здравоохранения (ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 ДЗМ филиал № 2» по адресу: <...>, стр. 1, а Ответчик принял на себя обязательство принять надлежащим образом результат выполненных работ и оплатить его.

В соответствии с п.п. 2.1-2.5., 3.5. Договора, стоимость вышеуказанных работ составляет 2 995 (Два миллиона девятьсот девяносто пять тысяч двести сорок один) руб. 40 коп., НДС не облагается. Генподрядчик производит оплату аванса в размере 75% от суммы Договора, в течение 15 рабочих дней с даты получения от Субподрядчика счета на аванс. течение 15 рабочих дней со дня подписания Генподрядчиком Акта приемки-передачи работ, Акта о приеме выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, отчета расходования материалов, счета-фактуры, счета на оплату, иных документов, связанных с исполнением Договора. Расчеты с Субподрядчиком осуществляются в безналичном порядке, путем перечисления соответствующих средств на расчетный счет. Обязательства Генподрядчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета.

В соответствии с п. 3.1. Договора, Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Субподрядчиком в следующие сроки: начало работ – 04 апреля 2023 г.; окончание работ – 31 мая 2023 г.

01 июня 2023 г. между Истцом и Ответчиком заключено Дополнительное соглашение № 1 к Договору субподряда № 04-04-1/2023 от 04 апреля 2023 г., в соответствии с п. 1 которого изменить раздел 3 п. 3.1 и изложить в следующей редакции:

«3.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Субподрядчиком в следующие сроки: начало работ – 04 апреля 2023 г.; окончание работ – 25 сентября 2023 г.»

15 июля 2023 г. между Истцом и Ответчиком заключено Дополнительное соглашение № 1 к Договору субподряда № 04-04-1/2023 от 04 апреля 2023 г., в соответствии с п. 5 которого, внести изменения в п. 2.1. Договора, изложить, читать и применять в следующей редакции:

«2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет 3 569 522 (Три миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот двадцать два) руб. 16 коп., НДС не облагается».

23 мая 2023 г. Истцом и Ответчиком, в лице уполномоченных лиц, подписаны документы, в соответствии с условиями Договора, являющиеся основанием для исполнения Ответчиком обязательств по оплате выполненных Истцом работ: Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 на сумму 1 943 470 (Один миллион девятьсот сорок три тысячи четыреста семьдесят) руб. 45 коп., Справка стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 на сумму 1 943 470 (Один миллион девятьсот сорок три тысячи четыреста семьдесят) руб. 45 коп.,. и Счет-фактура.

На основании вышеуказанных документом Истцом был выставлен Счет № 14 от 23 мая 2023 г. на сумму 1 943 470 (Один миллион девятьсот сорок три тысячи четыреста семьдесят) руб. 45 коп.

Исходя из вышеприведенных условий Договора, Ответчик был обязан оплатить вышеуказанный счет в течение 15 рабочих дней, то есть, не позднее 14 июня 2023 г.

24 мая 2023 г. Истцом и Ответчиком, в лице уполномоченных лиц, подписаны документы, в соответствии с условиями Договора, являющиеся основанием для исполнения Ответчиком обязательств по оплате выполненных Истцом работ: Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 на сумму 1 051 770 (Один миллион пятьдесят одна тысяча семьсот семьдесят) руб. 94 коп., Справка стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 на сумму 1 051 770 (Один миллион пятьдесят одна тысяча семьсот семьдесят) руб. 94 коп., и Счет-фактура.

На основании вышеуказанных документом Истцом был выставлен Счет № 16 от 06 июля 2023 г. на сумму 1 051 770 (Один миллион пятьдесят одна тысяча семьсот семьдесят) руб. 94 коп.

Исходя из вышеприведенных условий Договора, Ответчик был обязан оплатить вышеуказанный счет в течение 15 рабочих дней, то есть, не позднее 27 июля 2023 г.

23 августа 2023 г. Истцом и Ответчиком, в лице уполномоченных лиц, подписаны документы, в соответствии с условиями Договора, являющиеся основанием для исполнения Ответчиком обязательств по оплате выполненных Истцом работ: Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 на сумму 574 184 (Пятьсот семьдесят четыре тысячи сто восемьдесят четыре) руб. 76 коп., Справка стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 на сумму 574 184 (Пятьсот семьдесят четыре тысячи сто восемьдесят четыре) руб. 76 коп. и Счет-фактура.

На основании вышеуказанных документом Истцом был выставлен Счет № 23-2 от 23 августа 2023 г. на сумму 574 184 (Пятьсот семьдесят четыре тысячи сто восемьдесят четыре) руб. 76 коп.

Исходя из вышеприведенных условий Договора, Ответчик был обязан оплатить вышеуказанный счет в течение 15 рабочих дней, то есть, не позднее 13 сентября 2023 г.

Однако, Ответчик в полном объеме оплату не произвел, задолженность по Договору субподряда № 04-04-1/2023 на дату подачи настоящего искового заявления составляет 574 184 (Пятьсот семьдесят четыре тысячи сто восемьдесят четыре) руб. 76 коп., просрочка Ответчика в оплате составляет 155 дня.


26 апреля 2023 г. между Ответчиком ООО «ШАРКС» (далее – Ответчик, Заказчик) в лице Генерального директора ФИО6, с одной стороны, и Истцом ИП ФИО5 (далее – Истец, Подрядчик), с другой стороны, заключен Договор подряда № 2604/23, в соответствии с п. 1.1. которого Истец принял на себя обязательство в установленный срок по заданию Ответчика выполнить работы по покраске фасада на объекте здравоохранения (ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ» филиал № 5) по адресу: <...>, а Ответчик принял на себя обязательство принять надлежащим образом результат выполненных работ и оплатить его.

В соответствии с п.п. 2.1-2.5., 3.5. Договора, стоимость вышеуказанных работ составляет 2 327 500 (Два миллиона триста двадцать семь тысяч пятьсот) руб. 40 коп., НДС не облагается. Заказчик производит оплату аванса в размере 75% от суммы Договора, в течение 15 рабочих дней с даты получения от Подрядчика счета на аванс. Расчет с Подрядчиком производится ежемесячно, не позднее 25-го числа каждого месяца, после подписания Заказчиком Акта приемки-передачи работ, Акта о приеме выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, отчета расходования материалов, счета-фактуры, счета на оплату, иных документов, связанных с исполнением Договора. Расчеты с Подрядчиком осуществляются в безналичном порядке, путем перечисления соответствующих средств на расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета.

В соответствии с п. 3.1. Договора, Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Субподрядчиком в следующие сроки: начало работ – 26 апреля 2023 г.; окончание работ – 31 мая 2023 г.

01 июня 2023 г. между Истцом и Ответчиком заключено Дополнительное соглашение к Договору подряда № 2604/23 от 26 апреля 2023 г., в соответствии с п. 1 которого изменить раздел 3 п. 3.1 и изложить в следующей редакции:

«3.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Субподрядчиком в следующие сроки: начало работ – 26 апреля 2023 г.; окончание работ – 05 сентября 2023 г.»

15 июля 2023 г. между Истцом и Ответчиком заключено Дополнительное соглашение № 1 к Договору подряда № 2604/23 от 26 апреля 2023 г., в соответствии с п. 5 которого, внести изменения в п. 2.1. Договора, изложить, читать и применять в следующей редакции:

«2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет 2 842 404 (Два миллиона восемьсот сорок две тысячи четыреста четыре) руб. 75 коп., НДС не облагается».

06 июля 2023 г. Истцом и Ответчиком, в лице уполномоченных лиц, подписаны документы, в соответствии с условиями Договора, являющиеся основанием для исполнения Ответчиком обязательств по оплате выполненных Истцом работ: Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 на сумму 2 327 500 (Два миллиона триста двадцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., Справка стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 на сумму 2 327 500 (Два миллиона триста двадцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп. и Счет-фактура.

На основании вышеуказанных документом Истцом был выставлен Счет № 19 от 06 июля 2023 г.

21 августа 2023 г. Истцом и Ответчиком, в лице уполномоченных лиц, подписаны документы, в соответствии с условиями Договора, являющиеся основанием для исполнения Ответчиком обязательств по оплате выполненных Истцом работ: Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 на сумму 514 904 (Пятьсот четырнадцать тысяч девятьсот четыре) руб. 75 коп., Справка стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 на сумму 514 904 (Пятьсот четырнадцать тысяч девятьсот четыре) руб. 75 коп., и Счет-фактура.

На основании вышеуказанных документом Истцом был выставлен Счет № 21-1 от 21 августа 2023 г. на сумму 514 904 (Пятьсот четырнадцать тысяч девятьсот четыре) руб. 75 коп.

Исходя из вышеприведенных условий Договора, Ответчик был обязан оплатить вышеуказанный счет в течение 15 рабочих дней, то есть, не позднее 11 сентября 2023 г.

Однако, Ответчик в полном объеме оплату не произвел, задолженность по Договору субподряда № 2604/23 на дату подачи настоящего искового заявления составляет 514 904 (Пятьсот четырнадцать тысяч девятьсот четыре) руб. 75 коп., просрочка Ответчика в оплате составляет 157 дней.


27 апреля 2023 г. между Ответчиком ООО «ШАРКС» (далее – Ответчик, Заказчик) в лице Генерального директора ФИО6, с одной стороны, и Истцом ИП ФИО5 (далее – Истец, Подрядчик), с другой стороны, заключен Договор подряда № 2704/23, в соответствии с п. 1.1. которого Истец принял на себя обязательство в установленный срок по заданию Ответчика выполнить работы по покраске фасада на объекте здравоохранения (ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 ДЗМ» филиал № 2) по адресу: <...>, стр. 1, а Ответчик принял на себя обязательство принять надлежащим образом результат выполненных работ и оплатить его.

В соответствии с п.п. 2.1-2.5., 3.5. Договора, стоимость вышеуказанных работ составляет 2 327 500 (Два миллиона триста двадцать семь тысяч пятьсот) руб. 40 коп., НДС не облагается. Заказчик производит оплату аванса в размере 75% от суммы Договора, в течение 15 рабочих дней с даты получения от Подрядчика счета на аванс. Расчет с Подрядчиком производится ежемесячно, не позднее 25-го числа каждого месяца, после подписания Заказчиком Акта приемки-передачи работ, Акта о приеме выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, отчета расходования материалов, счета-фактуры, счета на оплату, иных документов, связанных с исполнением Договора. Расчеты с Подрядчиком осуществляются в безналичном порядке, путем перечисления соответствующих средств на расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета.

В соответствии с п. 3.1. Договора, Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Субподрядчиком в следующие сроки: начало работ – 27 апреля 2023 г.; окончание работ – 31 мая 2023 г.

01 июня 2023 г. между Истцом и Ответчиком заключено Дополнительное соглашение к Договору подряда № 2704/23 от 27 апреля 2023 г., в соответствии с п. 1 которого изменить раздел 3 п. 3.1 и изложить в следующей редакции:

«3.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Субподрядчиком в следующие сроки: начало работ – 26 апреля 2023 г.; окончание работ – 25 сентября 2023 г.»

15 июля 2023 г. между Истцом и Ответчиком заключено Дополнительное соглашение № 1 к Договору подряда № 2704/23 от 27 апреля 2023 г., в соответствии с п. 5 которого, внести изменения в п. 2.1. Договора, изложить, читать и применять в следующей редакции:

«2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет 2 792 615 (Два миллиона семьсот девяносто одна тысяча шестьсот пятнадцать) руб. 38 коп., НДС не облагается».

06 июля 2023 г. Истцом и Ответчиком, в лице уполномоченных лиц, подписаны документы, в соответствии с условиями Договора, являющиеся основанием для исполнения Ответчиком обязательств по оплате выполненных Истцом работ: Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 на сумму 2 327 500 (Два миллиона триста двадцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп., Справка стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 на сумму 2 327 500 (Два миллиона триста двадцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп. и Счет-фактура.

На основании вышеуказанных документом Истцом был выставлен Счет № 16 от 06 июля 2023 г.

Исходя из вышеприведенных условий Договора, Ответчик был обязан оплатить вышеуказанный счет не позднее 25 июля 2023 г.

23 августа 2023 г. Истцом и Ответчиком, в лице уполномоченных лиц, подписаны документы, в соответствии с условиями Договора, являющиеся основанием для исполнения Ответчиком обязательств по оплате выполненных Истцом работ: Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 на сумму 464 115 (Четыреста шестьдесят четыре тысячи сто пятнадцать) руб. 38 коп., Справка стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 на сумму 464 115 (Четыреста шестьдесят четыре тысячи сто пятнадцать) руб. 38 коп. и Счет-фактура.

На основании вышеуказанных документом Истцом был выставлен Счет № 23-1 от 23 августа 2023 г.

Исходя из вышеприведенных условий Договора, Ответчик был обязан произвести окончательный расчет с Истцом не позднее 25 июля 2023 г.

Однако, Ответчик в полном объеме оплату не произвел, задолженность по Договору субподряда № 2704/23 на дату подачи настоящего искового заявления составляет 2 686 989 (Два миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят девять) руб. 84 коп., просрочка Ответчика в оплате составляет 219 дней.


05 мая 2023 г. между Ответчиком ООО «ШАРКС» (далее – Ответчик, Генподрядчик) в лице Генерального директора ФИО6, с одной стороны, и Истцом ИП ФИО5 (далее – Истец, Субподрядчик), с другой стороны, заключен Договор субподряда № 05-05/2023, в соответствии с п. 1.1. которого Истец принял на себя обязательство в установленный срок по заданию Ответчика выполнить работы по монтажу гранита на объекте здравоохранения (ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ» филиал № 5) по адресу: <...>, а Ответчик принял на себя обязательство принять надлежащим образом результат выполненных работ и оплатить его.

В соответствии с п.п. 2.1-2.5., 3.5. Договора, стоимость вышеуказанных работ составляет 2 235 539 (Два миллиона двести тридцать пять тысяч пятьсот тридцать девять) руб. 12 коп., НДС не облагается. Заказчик производит оплату аванса в размере 75% от суммы Договора, в течение 15 рабочих дней с даты получения от Подрядчика счета на аванс. Окончательный расчет с Субподрядчиком производится по факту выполненных работ, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Генподрядчиком Акта приемки-передачи работ, Акта о приеме выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, отчета расходования материалов, счета-фактуры, счета на оплату, иных документов, связанных с исполнением Договора. Расчеты с Субподрядчиком осуществляются в безналичном порядке, путем перечисления соответствующих средств на расчетный счет. Обязательства Генподрядчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета.

В соответствии с п. 3.1. Договора, Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Субподрядчиком в следующие сроки: начало работ – 05 мая 2023 г.; окончание работ – 10 сентября 2023 г.

05 сентября 2023 г. между Истцом и Ответчиком заключено Дополнительное соглашение к Договору субподряда № 05-05/2023 от 05 мая 2023 г., в соответствии с п. 1 которого изменить раздел 2 и п. 2.1. Договора изложить в следующей редакции:

«2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет 1 555 240 (Один миллион пятьсот пятьдесят пять тысяч двести сорок) руб. 51 коп., НДС не облагается».

19 октября 2023 г. Истцом и Ответчиком, в лице уполномоченных лиц, подписаны документы, в соответствии с условиями Договора, являющиеся основанием для исполнения Ответчиком обязательств по оплате выполненных Истцом работ: Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 на сумму 1 555 240 (Один миллион пятьсот пятьдесят пять тысяч двести сорок) руб. 51 коп., Справка стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 на сумму 1 555 240 (Один миллион пятьсот пятьдесят пять тысяч двести сорок) руб. 51 коп. и Счет-фактура.

На основании вышеуказанных документом Истцом был выставлен Счет № 7 от 31 октября 2023 г.

Исходя из вышеприведенных условий Договора, Ответчик был обязан произвести окончательный расчет с Истцом не позднее 10 ноября 2023 г.

Однако, Ответчик до настоящего времени свои обязательства не исполнил, задолженность по Договору субподряда № 05-05/2023 на дату подачи настоящего искового заявления составляет 1 555 240 (Один миллион пятьсот пятьдесят пять тысяч двести сорок) руб. 51 коп., просрочка Ответчика в оплате составляет 97 дней.


06 мая 2023 г. между Ответчиком ООО «ШАРКС» (далее – Ответчик, Генподрядчик) в лице Генерального директора ФИО6, с одной стороны, и Истцом ИП ФИО5 (далее – Истец, Субподрядчик), с другой стороны, заключен Договор субподряда № 06-05/2023, в соответствии с п. 1.1. которого Истец принял на себя обязательство в установленный срок по заданию Ответчика выполнить работы по монтажу гранита на объекте здравоохранения (ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 ДЗМ» филиал № 2) по адресу: <...>, стр. 1, а Ответчик принял на себя обязательство принять надлежащим образом результат выполненных работ и оплатить его.

В соответствии с п.п. 2.1-2.5., 3.5. Договора, стоимость вышеуказанных работ составляет 2 089 288 (Два миллиона восемьдесят девять тысяч двести восемьдесят восемь) руб. 90 коп., НДС не облагается. Генподрядчик производит оплату аванса в размере 75% от суммы Договора, в течение 15 рабочих дней с даты получения от Подрядчика счета на аванс. Окончательный расчет с Субподрядчиком производится по факту выполненных работ, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Генподрядчиком Акта приемки-передачи работ, Акта о приеме выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, отчета расходования материалов, счета-фактуры, счета на оплату, иных документов, связанных с исполнением Договора. Расчеты с Субподрядчиком осуществляются в безналичном порядке, путем перечисления соответствующих средств на расчетный счет. Обязательства Генподрядчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета.

В соответствии с п. 3.1. Договора-1, Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Субподрядчиком в следующие сроки: начало работ – 06 мая 2023 г.; окончание работ – 01 июля 2023 г.

16 августа 2023 г. между Истцом и Ответчиком заключено Дополнительное соглашение к Договору субподряда № 05-05/2023 от 05 мая 2023 г., в соответствии с п. 1 которого изменить раздел 3 п. 3.1 и изложить в следующей редакции:

«3.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Субподрядчиком в следующие сроки: начало работ – 06 мая 2023 г.; окончание работ – 25 сентября 2023 г.»

06 сентября 2023 г. между Истцом и Ответчиком заключено Дополнительное соглашение к Договору субподряда № 06-05/2023 от 06 мая 2023 г., в соответствии с п. 1 которого изменить раздел 2 и п. 2.1. Договора изложить в следующей редакции:

«2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет 1 571 178 (Один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча сто семьдесят восемь) руб. 50 коп., НДС не облагается».

19 октября 2023 г. Истцом и Ответчиком, в лице уполномоченных лиц, подписаны документы, в соответствии с условиями Договора, являющиеся основанием для исполнения Ответчиком обязательств по оплате выполненных Истцом работ: Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 на сумму 1 537 849 (Один миллион пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок девять) руб. 00 коп., Справка стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 на сумму 1 537 849 (Один миллион пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок девять) руб. 00 коп.. и Счет-фактура.

На основании вышеуказанных документом Истцом был выставлен Счет № 8 от 31 октября 2023 г.

Исходя из вышеприведенных условий Договора, Ответчик был обязан произвести окончательный расчет с Истцом не позднее 10 ноября 2023 г.

Однако, Ответчик до настоящего времени свои обязательства не исполнил, задолженность по Договору субподряда № 06-05/2023 на дату подачи настоящего искового заявления составляет 1 537 849 (Один миллион пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок девять) руб. 00 коп., просрочка Ответчика в оплате составляет 97 дней.


01 августа 2023 г. между Ответчиком ООО «ШАРКС» (далее – Ответчик, Генподрядчик) в лице Генерального директора ФИО6, с одной стороны, и Истцом ИП ФИО5 (далее – Истец, Субподрядчик), с другой стороны, заключен Договор субподряда № 01-08/2023, в соответствии с п. 1.1. которого Истец принял на себя обязательство в установленный срок по заданию Ответчика выполнить работы по монтажу потолков металлосайдингом на объекте здравоохранения (ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ» филиал № 5) по адресу: <...>, а Ответчик принял на себя обязательство принять надлежащим образом результат выполненных работ и оплатить его.

В соответствии с п.п. 2.1-2.5., 3.5. Договора-1, стоимость вышеуказанных работ составляет 565 829 (Пятьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот двадцать девять) руб. 90 коп., НДС не облагается. Генподрядчик производит оплату аванса в размере 75% от суммы Договора, в течение 15 рабочих дней с даты получения от Подрядчика счета на аванс. Окончательный расчет с Субподрядчиком производится по факту выполненных работ, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Генподрядчиком Акта приемки-передачи работ, Акта о приеме выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, отчета расходования материалов, счета-фактуры, счета на оплату, иных документов, связанных с исполнением Договора. Расчеты с Субподрядчиком осуществляются в безналичном порядке, путем перечисления соответствующих средств на расчетный счет. Обязательства Генподрядчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета.

В соответствии с п. 3.1. Договора-1, Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Субподрядчиком в следующие сроки: начало работ – 01 августа 2023 г.; окончание работ – 30 августа 2023 г.

21 августа 2023 г. Истцом и Ответчиком, в лице уполномоченных лиц, подписаны документы, в соответствии с условиями Договора, являющиеся основанием для исполнения Ответчиком обязательств по оплате выполненных Истцом работ: Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 на сумму 565 829 (Пятьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот двадцать девять) руб. 90 коп., Справка стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 на сумму 565 829 (Пятьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот двадцать девять) руб. 90 коп. и Счет-фактура.

На основании вышеуказанных документом Истцом был выставлен Счет № 21-4 от 21 августа 2023 г.

Исходя из вышеприведенных условий Договора, Ответчик был обязан произвести окончательный расчет с Истцом не позднее 11 сентября 2023 г.

Однако, Ответчик до настоящего времени свои обязательства не исполнил, задолженность по Договору субподряда № 01-08/2023 на дату подачи настоящего искового заявления составляет 565 829 (Пятьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот двадцать девять) руб. 90 коп., просрочка Ответчика в оплате составляет 157 дней.

Доводы ответчика, изложенные в отзыве  не исключают правомерности требований истца, опровергаются имеющимися в материалах дела доказательствами,  сделаны при не правильном и не верном применении норм материального и процессуального права, регулирующих спорные правоотношения.

Ответчиком было заявлено ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы.

В соответствии с ч. 1 ст. 82 АПК РФ для разъяснения, возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Данная норма не носит императивного характера, а предусматривает рассмотрение ходатайства и принятие судом решения о его удовлетворении либо отклонении. При этом удовлетворение ходатайства о проведении экспертизы является правом, а не обязанностью суда.

Правовое значение заключения экспертизы определено законом в качестве доказательства, которое не имеет заранее установленной силы, не носит обязательного характера и в силу ст. 71 АПК РФ подлежит оценке судом наравне с другими представленными доказательствами.

На основании ч. 2 ст. 64, ч. 3 ст. 86  АПК РФ заключения экспертов являются одним из доказательств по делу и оцениваются наряду с другими доказательствами. Таким образом, судебная экспертиза назначается судом в случаях, когда вопросы права нельзя разрешить без оценки фактов, для установления которых требуются специальные познания, а, следовательно, требование одной из сторон о назначении судебной экспертизы не создает обязанности суда ее назначить.

Суд, оценив имеющиеся в деле доказательства, приходит к выводу об отсутствии необходимости проведения экспертизы, поскольку имеющиеся в материалах дела доказательства в своей совокупности достаточны для принятия законного и обоснованного решения. Необходимости разрешения при рассмотрении настоящего дела вопросов, для ответов на которые требуются специальные знания, судом не усматривается. Учитывая изложенное, судом отклонено ходатайство о назначении судебной экспертизы, о чем вынесено протокольное определение.

Заявителем ходатайства не представлено согласие экспертной организации на проведение экспертизы с указанием ее стоимости и сроков проведения, сведения о внесении денежных средств на депозитный счет арбитражного суда также не представлено.

Согласно абзацу второму пункта 22 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" в случае неисполнения указанными лицами обязанности по внесению на депозитный счет суда денежных сумм в установленном размере суд выносит определение об отклонении ходатайства о назначении экспертизе и, руководствуясь положениями части 2 статьи 108, части 1 статьи 156 АПК РФ.

Ответчиком было заявлено о фальсификации доказательств, а именно: подлинность подписи от имени ответчика на актах выполненных работ, дополнительных соглашений к договорам подряда, справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

В ходе рассмотрения спора ответчик заявил ходатайство о фальсификации вышеперечисленных представленных истцом товарных накладных.

В соответствии с положениями ст. 161 АПК РФ, если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле, суд разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления; исключает оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, из числа доказательств по делу; проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу. В этом случае арбитражный суд принимает предусмотренные федеральным законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры.

Применительно к указанной норме заявление о фальсификации доказательства имеет своей целью исключение соответствующего доказательства из числа доказательств по делу, и фактическое понуждение стороны, представившей доказательство, основывать свои доводы и возражения относительно предмета и основания иска на иных доказательствах.

Судом истцу было предложено исключить спорные доказательства из доказательственной базы.

Истец отказался исключить указанные в иске акты и соглашения из числа доказательств.

Рассмотрев ходатайство ответчика о фальсификации доказательств, арбитражный суд приходит к следующему.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (п. 1 ст. 65 АПК РФ). При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в частности по представлению доказательств (п. 2 ст. 9, п. 1 ст. 41 АПК РФ).

Согласно п. 1 ст. 64 АПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В силу ст. ст. 67, 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами, арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу.

В соответствии с пп. 1, 3 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Доказательство признается судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Следует отметить, что АПК РФ не обязывает суд в любом случае при решении вопроса о принятии мер по проверке заявления о фальсификации доказательства назначать экспертизу, в случае если в материалах дела имеются иные доказательства, подтверждающие либо опровергающие обстоятельства о фальсификации доказательства, суд для проверки достоверности заявления о фальсификации вправе принять другие меры, в том числе суд может исследовать оспариваемое доказательство в сравнении с другими доказательствами, имеющимися в материалах дела. Таких доказательств в подтверждение поданного заявления ответчиком не представлено.

Ответчик не обеспечил явку генерального директора ООО «Шаркс», свободные образцы почерка не представлены, доказательств уважительной причины неявки, также, не представлено, денежные средства на депозитный счёт не внесены. Кроме того, ответчик не оспаривает подлинность печати ООО «Шаркс».

Таким образом, суд не усматривает оснований для исключения спорных доказательств из числа доказательств, представленных в материалы дела, придя к выводу о необоснованности такого заявления.

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Из положений статей 702, 740, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что основанием для возникновения у заказчика денежного обязательства по оплате работ по договору является совокупность следующих обстоятельств: выполнение работ и передача их результата заказчику.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате обусловленных договором работ является сдача работ заказчику путем подписания акта выполненных работ (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 №51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» (далее - информационное письмо №51).

Судом установлен факт надлежащего исполнения истцом обязательств по договору, что подтверждается подписанными сторонами без разногласий актами выполненных работ.

Вместе с тем, доказательств, подтверждающих оплату работ в полном объёме ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ, суду не представлено и по существу не оспаривается ответчиком.

Мотивированный отказ от подписания актов ответчик не заявил, как не представил возражений относительно объемов предъявленных к оплате выполненных работ.

Принятие работ свидетельствует о потребительской ценности произведенных работ для заказчика и желании ими воспользоваться. Таким образом, при приемке работ без разногласий ответчик обязан произвести ее оплату.

Кроме того, ответчик не воспользовался правом на отказ от договора на основании ст. 717 ГК РФ.

Частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В свою очередь иных доказательств, подтверждающих наличие недостатков в выполненных истцом работах, ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ в материалы дела не представлено.

Поскольку доказательств погашения спорной задолженности по оплате выполненных истцом работ в предусмотренный договором срок ответчиком не представлено, требования иска о взыскании по договору подряда № 0801/23 от 08 января 2023 года задолженность в размере 461 357 руб. 10 коп., по договору субподряда № 04-04/2023 года от 04 апреля 2023 года задолженность в размере 760 128 руб. 55 коп., по договору субподряда № 04-04-1/2023 от 04 апреля 2023 года задолженность в размере 574 184 руб., 86 коп., по договору субподряда № 26-04/23 от 26 апреля 2023 года задолженность в размере  514 904 руб. 75 коп., по договору подряда № 2704/23 от 27 апреля 2023 года в размере 2 686 989 руб. 84 коп., по договору  субподряда № 05-05/2023 от 05 мая 2023 года задолженность в размере 1 555 240 руб. 51 коп., по договору субподряда № 06-05/2023 года от 06 мая 2023 года задолженность в размере 1 537 849 руб., по договору субподряда № 01-08/2023 года от 01 августа 2023 года задолженность в размере 565 829 руб.,


Истцом заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.

Как установлено п. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Проценты за пользование чужими денежными средствами по Договору подряда № 0808/23 от 08 января 2023 г. составляют: 461 357,10 х 13% / 365 х 35 + 461 357,10 х 15% / 365 х 49 + 461 357,10 х 16% / 365 х 14 + 461 357,10 х 16% / 365 х 45 = 26 784 руб. 40 коп., где:

461 357 руб. 10 коп. - сумма просрочки задолженности на 25 сентября 2023 г.

13 % - ставка Банка России (действующая в период просрочки (в период с 26.09.2023 г. по 29.10.2023 г.)

35 - число дней просрочки в период с 26.09.2023 г. по 29.10.2023 г.

15 % - ставка Банка России (действующая в период просрочки (в период с 30.10.2023 г. по 17.12.2023 г.)

49 - число дней просрочки в период с 30.10.2023 г. по 17.12.2023 г.

16 % - ставка Банка России (действующая в период просрочки (в период с 18.12.2023 г. по 31.12.2023 г.)

18 - число дней просрочки в период с 18.12.2023 г. по 31.12.2023 г.

16 % - ставка Банка России (действующая в период просрочки (в период с 01.01.2024 г. по 14.02.2024 г.)

45 - число дней просрочки в период с 01.01.2024 г. по 14.02.2024 г.

461 357,10 + 26 784,40 = 488 141 (Четыреста восемьдесят восемь тысяч сто сорок один) руб. 50 коп.


Проценты за пользование чужими денежными средствами по Договору субподряда № 04-04/2023 от 04 апреля 2023 г. составляют:

760 128,55 х 12% / 365 х 7 + 760 128,55 х 13% / 365 х 42 + 760 128,55 х 15% / 365 х 49 + 760 128,55 х 16% / 365 х 14 + 760 128,55 х 16% / 365 х 45 = 48 044 руб. 98 коп., где: 760 128 руб. 55 коп. - сумма просрочки задолженности на 11 сентября 2023 г.

12 % - ставка Банка России (действующая в период просрочки (в период с 11.09.2023 г. по 17.09.2023 г.)

7 - число дней просрочки в период с 11.09.2023 г. по 17.09.2023 г.

13 % - ставка Банка России (действующая в период просрочки (в период с 18.09.2023 г. по 29.10.2023 г.)

42 - число дней просрочки в период с 26.09.2023 г. по 29.10.2023 г.

15 % - ставка Банка России (действующая в период просрочки (в период с 30.10.2023 г. по 17.12.2023 г.)

49 - число дней просрочки в период с 30.10.2023 г. по 17.12.2023 г.

16 % - ставка Банка России (действующая в период просрочки (в период с 18.12.2023 г. по 31.12.2023 г.)

18 - число дней просрочки в период с 18.12.2023 г. по 31.12.2023 г. 16 % - ставка Банка России (действующая в период просрочки (в период с 01.01.2024 г. по 14.02.2024 г.)

45 - число дней просрочки в период с 01.01.2024 г. по 14.02.2024 г.

760 128,55 + 48 044,98 = 808 173 (Восемьсот восемь тысяч сто семьдесят три руб. 53 коп.


Проценты за пользование чужими денежными средствами по Договору субподряда № 04-04-1/2023 от 04 апреля 2023 г. составляют:

574 184,76 х 12% / 365 х 5 + 574 184,76 х 13% / 365 х 42 + 574 184,76 х 15% / 365 х 49 + 574 184,76 х 16% / 365 х 14 + 574 184,76 х 16% / 365 х 45 = 35 914 руб. 59 коп., где:

574 184 руб. 76 коп. - сумма просрочки задолженности на 13 сентября 2023 г.

12 % - ставка Банка России (действующая в период просрочки (в период с 13.09.2023 г. по 17.09.2023 г.)

5 - число дней просрочки в период с 13.09.2023 г. по 17.09.2023 г.

13 % - ставка Банка России (действующая в период просрочки (в период с 18.09.2023 г. по 29.10.2023 г.)

42 - число дней просрочки в период с 26.09.2023 г. по 29.10.2023 г.

15 % - ставка Банка России (действующая в период просрочки (в период с 30.10.2023 г. по 17.12.2023 г.)

49 - число дней просрочки в период с 30.10.2023 г. по 17.12.2023 г.

16 % - ставка Банка России (действующая в период просрочки (в период с 18.12.2023 г. по 31.12.2023 г.)

18 - число дней просрочки в период с 18.12.2023 г. по 31.12.2023 г. 16 % - ставка Банка России (действующая в период просрочки (в период с 01.01.2024 г. по 14.02.2024 г.)

45 - число дней просрочки в период с 01.01.2024 г. по 14.02.2024 г.

3.3. 574 184,76 + 35 914,59 = 610 099 (Шестьсот десять тысяч девяносто девять) руб. 35 коп.


Проценты за пользование чужими денежными средствами по Договору подряда № 2604/23 от 26 апреля 2023 г. составляют:

514 904,75 х 12% / 365 х 7 + 514 904,75 х 13% / 365 х 42 + 514 904,75 х 15% / 365 х 49 + 514 904,75 х 16% / 365 х 14 + 514 904,75 х 16% / 365 х 45 = 32 545 руб. 26 коп., где: 514 904 руб. 75 коп. - сумма просрочки задолженности на 11 сентября 2023 г.

12 % - ставка Банка России (действующая в период просрочки (в период с 11.09.2023 г. по 17.09.2023 г.)

7 - число дней просрочки в период с 11.09.2023 г. по 17.09.2023 г.

13 % - ставка Банка России (действующая в период просрочки (в период с 18.09.2023 г. по 29.10.2023 г.)

42 - число дней просрочки в период с 26.09.2023 г. по 29.10.2023 г.

15 % - ставка Банка России (действующая в период просрочки (в период с 30.10.2023 г. по 17.12.2023 г.)

49 - число дней просрочки в период с 30.10.2023 г. по 17.12.2023 г.

16 % - ставка Банка России (действующая в период просрочки (в период с 18.12.2023 г. по 31.12.2023 г.)

18 - число дней просрочки в период с 18.12.2023 г. по 31.12.2023 г. 16 % - ставка Банка России (действующая в период просрочки (в период с 01.01.2024 г. по 14.02.2024 г.)

45 - число дней просрочки в период с 01.01.2024 г. по 14.02.2024 г.

4.3. 514 904,75 + 32 545,26 = 547 450 (Пятьсот сорок семь тысяч четыреста пятьдесят) руб. 01 коп.


Проценты за пользование чужими денежными средствами по Договору подряда № 2704/23 от 27 апреля 2023 г. составляют:

2 686 989,84 х 8,5% / 365 х 21 + 2 686 989,84 х 12% / 365 х 34 + 2 686 989,84 х 13% / 365 х 42 + 2 686 989,84 х 15% / 365 х 49 + 2 686 989,84 х 16% / 365 х 14 + 2 686 989,84 х 16% / 365 х 45 = 206 827 руб. 01 коп., где:

2 686 989 руб. 84 коп. - сумма просрочки задолженности на 25 июля 2023 г.

8,5 % - ставка Банка России (действующая в период просрочки (в период с 25.07. 2023 г. по 14.08.2023 г.)

21 - число дней просрочки в период с 25.07.2023 г. по 14.08.2023 г.

12 % - ставка Банка России (действующая в период просрочки (в период с 15.08.2023 г. по 17.09.2023 г.)

34 - число дней просрочки в период с 15.08.2023 г. по 17.09.2023 г.

13 % - ставка Банка России (действующая в период просрочки (в период с 18.09.2023 г. по 29.10.2023 г.)

42 - число дней просрочки в период с 26.09.2023 г. по 29.10.2023 г.

15 % - ставка Банка России (действующая в период просрочки (в период с 30.10.2023 г. по 17.12.2023 г.)

49 - число дней просрочки в период с 30.10.2023 г. по 17.12.2023 г.

16 % - ставка Банка России (действующая в период просрочки (в период с 18.12.2023 г. по 31.12.2023 г.)

18 - число дней просрочки в период с 18.12.2023 г. по 31.12.2023 г. 16 % - ставка Банка России (действующая в период просрочки (в период с 01.01.2024 г. по 14.02.2024 г.)

45 - число дней просрочки в период с 01.01.2024 г. по 14.02.2024 г.

2 686 989,84 + 206 827,01 = 2 893 816 (Два миллиона восемьсот девяносто три тысячи восемьсот шестнадцать) руб. 85 коп.


Проценты за пользование чужими денежными средствами по Договору субподряда № 05-05/2023 от 05 мая 2023 г. составляют: 1 555 240,51 х 15% / 365 х 38 + 1 555 240,51 х 16% / 365 х 14 + 1 555 240,51 х 16% / 365 х 45 = 64 426 руб. 71 коп., где:

1 555 240 руб. 51 коп. - сумма просрочки задолженности на 10 ноября 2023 г.

15 % - ставка Банка России (действующая в период просрочки (в период с 10.11.2023 г. по 17.12.2023 г.)

38 - число дней просрочки в период с 10.11.2023 г. по 17.12.2023 г.

16 % - ставка Банка России (действующая в период просрочки (в период с 18.12.2023 г. по 31.12.2023 г.)

18 - число дней просрочки в период с 18.12.2023 г. по 31.12.2023 г.

16 % - ставка Банка России (действующая в период просрочки (в период с 01.01.2024 г. по 14.02.2024 г.)

45 - число дней просрочки в период с 01.01.2024 г. по 14.02.2024 г.

1 555 240,51 + 64 426,71 = 1 619 667 (Один миллион шестьсот девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) руб. 22 коп.


Проценты за пользование чужими денежными средствами по Договору субподряда № 06-05/2023 от 06 мая 2023 г. составляют:

1 537 849,00 х 15% / 365 х 38 + 1 537 849,00 х 16% / 365 х 14 + 1 537 849,00 х 16% / 365 х 45 = 63 706 руб. 00 коп., где:

1 537 849 руб. 00 коп. - сумма просрочки задолженности на 10 ноября 2023 г.

15 % - ставка Банка России (действующая в период просрочки (в период с 10.11.2023 г. по 17.12.2023 г.)

38 - число дней просрочки в период с 10.11.2023 г. по 17.12.2023 г.

16 % - ставка Банка России (действующая в период просрочки (в период с 18.12.2023 г. по 31.12.2023 г.)

18 - число дней просрочки в период с 18.12.2023 г. по 31.12.2023 г. 16 % - ставка Банка России (действующая в период просрочки (в период с 01.01.2024 г. по 14.02.2024 г.)

45 - число дней просрочки в период с 01.01.2024 г. по 14.02.2024 г.

1 537 849,00 + 63 706,25 = 1 601 555 (Один миллион шестьсот одна тысяча пятьсот пятьдесят пять) руб. 25 коп.


Проценты за пользование чужими денежными средствами по Договору № 01¬08/2023 от 01 августа 2023 г. составляют: 565 829,90 х 12% / 365 х 7 + 565 829,90 х 13% / 365 х 42 + 565 829,90 х 15% / 365 х 49 + 565 829,90 х 16% / 365 х 14 + 565 829,90 х 16% / 365 х 45 = 35 764 руб. 06 коп., где:

565 829 руб. 90 коп. - сумма просрочки задолженности на 11 сентября 2023 г.

12 % - ставка Банка России (действующая в период просрочки (в период с 15.08.2023 г. по 17.09.2023 г.)

7 - число дней просрочки в период с 11.09.2023 г. по 17.09.2023 г.

13 % - ставка Банка России (действующая в период просрочки (в период с 18.09.2023 г. по 29.10.2023 г.)

42 - число дней просрочки в период с 26.09.2023 г. по 29.10.2023 г.

15 % - ставка Банка России (действующая в период просрочки (в период с 30.10.2023 г. по 17.12.2023 г.)

49 - число дней просрочки в период с 30.10.2023 г. по 17.12.2023 г.

16 % - ставка Банка России (действующая в период просрочки (в период с 18.12.2023 г. по 31.12.2023 г.)

18 - число дней просрочки в период с 18.12.2023 г. по 31.12.2023 г. 16 % - ставка Банка России (действующая в период просрочки (в период с 01.01.2024 г. по 14.02.2024 г.)

45 - число дней просрочки в период с 01.01.2024 г. по 14.02.2024 г.

565 829,90 + 35 764,06 = 601 593 (Шестьсот одна тысяча пятьсот девяносто три) руб. 96 коп.

Следовательно, неправомерно удерживая денежные средства истца (просрочка уплаты денежных средств), ответчик должен нести ответственность за пользование ими в виде уплаты процентов по ставке рефинансирования Банка России.

Поскольку ответчиком допущено нарушение денежного обязательства, требование истца о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ заявлено правомерно.

В силу части 1 статьи 66 АПК РФ лица, участвующие в деле, обязаны представлять доказательства. Эта обязанность основана на статье 65 АПК РФ, в соответствии с которой каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 1 статьи 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Следовательно, нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно, со ссылкой на конкретные документы, указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения. Правовая позиция об этом сформулирована в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 N 12505/11, от 08.10.2013 N 12857/12.

Принцип диспозитивности, характерный для гражданских правоотношений, распространяет свое действие и на процессуальные отношения; в арбитражном процессе диспозитивность означает, что процессуальные отношения возникают, изменяются и прекращаются, главным образом, по инициативе непосредственных участников спорных правоотношений, которые имеют возможность с помощью суда распоряжаться процессуальными правами и спорным материальным правом.

Арбитражным судом при рассмотрении настоящего дела были созданы условия для установления фактических обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора (часть 3 статьи 9, статья 66 АПК РФ).

Госпошлина распределена на основании ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 



РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "ШАРКС" (ИНН: <***>) в пользу ИП ФИО1 (ИНН: <***>)  по договору подряда № 0801/23 от 08 января 2023 года задолженность в размере 461 357 руб. 10 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 26 784 руб. 40 коп.; по договору субподряда № 04-04/2023 года от 04 апреля 2023 года задолженность в размере 760 128 руб. 55 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере  48 044 руб. 98 коп.; по договору субподряда № 04-04-1/2023 от 04 апреля 2023 года задолженность в размере 574 184 руб., 86 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 35 914 руб. 59 коп.; по договору субподряда № 26-04/23 от 26 апреля 2023 года задолженность в размере  514 904 руб. 75 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами 32 545 руб. 26 коп.; по договору подряда № 2704/23 от 27 апреля 2023 года в размере 2 686 989 руб. 84 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 206 827 руб. 01 коп.; по договору  субподряда № 05-05/2023 от 05 мая 2023 года задолженность в размере 1 555 240 руб. 51 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 64 426 руб. 71 коп.; по договору субподряда № 06-05/2023 года от 06 мая 2023 года задолженность в размере 1 537 849 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 63 706 руб. 25 коп.; по договору субподряда № 01-08/2023 года от 01 августа 2023 года задолженность в размере 565 829 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 35 764 руб. 03 коп., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 68 852 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                                     П.С. Гутник