Постановление от 25 мая 2022 г. по делу № А75-12910/2021

ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.42, канцелярия (3812)37-26-06, факс:37-26-22, www.8aas.arbitr.ru, info@8aas.arbitr.ru



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А75-12910/2021
25 мая 2022 года
город Омск



Резолютивная часть постановления объявлена 19 мая 2022 года

Постановление изготовлено в полном объеме 25 мая 2022 года


Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Сафронова М.М., судей Солодкевич Ю.М., Тетериной Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-3472/2022) государственного казенного учреждения Тюменской области «Управление капитального строительства» на решение от 21.02.2022 Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по делу № А75-12910/2021 (судья Заболотин А. Н.), принятое по иску общества с ограниченной ответственностью «Медариус» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к государственному казенному учреждению Тюменской области «Управление капитального строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о возложении обязанности осуществить приемку товара по государственному контракту № 0167200003420008299- 9/21к от 01.02.2021 и по государственному контракту № 0167200003420008495-12/21к от 01.02.2021, о взыскании 129 887 500 руб., в том числе оплаты оборудования в сумме 85 000 000 руб. по государственному контракту от 01.02.2021 № 0167200003420008299- 9/21к и оплаты оборудования в сумме 44 887 500 руб. по государственному контракту от 01.02.2021 № 0167200003420008495-12/21к, а также судебные расходы, при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора - бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская окружная клиническая больница», общество с ограниченной ответственностью «Монолитсрой,


при участии в судебном заседании представителей:

общества с ограниченной ответственностью «Медариус» - ФИО2, по доверенности от 13.09.2021 № 25 сроком действия 2 года, диплом от 26.06.2016 № 1066180353004, паспорт;

иные лица не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.



УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Медариус» (далее – ООО «Медариус», общество) обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с исковым заявлением, уточнённом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к государственному казенному учреждению Тюменской области «Управление капитального строительства» (далее – ГКУ «УКС», учреждение) о возложении обязанности осуществить приемку товара по государственному контракту № 0167200003420008299- 9/21к от 01.02.2021 и по государственному контракту № 0167200003420008495-12/21к от 01.02.2021, о взыскании 129 887 500 руб., в том числе оплаты оборудования в сумме 85 000 000 руб. по государственному контракту от 01.02.2021 № 0167200003420008299- 9/21к и оплаты оборудования в сумме 44 887 500 руб. по государственному контракту от 01.02.2021 № 0167200003420008495-12/21к, а также судебные расходы

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора привлечено бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская окружная клиническая больница», общество с ограниченной ответственностью «Монолитсрой».

Решением от 21.02.2022 Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с принятым решением, ГКУ «УКС» обратилось в Восьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В обоснование апелляционной жалобы ГКУ «УКС» указывает, что в соответствии с условиям государственных контрактов № 0167200003420008299- 9/21к от 01.02.2021 и № 0167200003420008495-12/21к от 01.02.2021 обязательства по поставке товара и соответственно по его оплате возникают только после согласования государственным заказчиком срока поставки товара, подписания акта готовности помещений к монтажу в них оборудования, поскольку возможность принять товар обусловлена необходимостью подготовки соответствующего помещения или места эксплуатации, в котором будет осуществляться сборка, установка, монтаж, ввод в эксплуатацию оборудования, а также наличия подписанных документов, предусмотренных пунктом 9.4 спорных контрактов, а именно: счёта, товарной накладной, акта приема-передачи оборудования, акта ввода оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов. Акты ввода оборудования в эксплуатацию и оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов истцом ответчику не предоставлено, сторонами не подписывались, учитывая, что государственный контракт не предусматривает частичную оплату, обязательств по оплате у ответчика не возникло.

Также, в материалах дела отсутствует подписанный сторонами акт готовности помещений или мест эксплуатации к монтажу размещаемого в них оборудования, подписание которого, по мнению апеллянта, влияет на установление факта просрочки обязательств сторонами.

Кроме того, апеллянт указывает, что не предоставление помещений для установки оборудования по контрактам, связана с ненадлежащим исполнением своих обязательств по обеспечению строительной готовности объекта общества с ограниченной ответственностью «Монолитстрой» в соответствии с государственным контрактом от 17.06.2019 № 0167200003419002305-12-П/19.

Определением от 29.03.2022 апелляционная жалоба принята к производству, судебное заседание назначено на 28.04.2022.

В отзыве на апелляционную жалобу ООО «Медариус» просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Протокольным определением от 28.04.2022 судебное заседание отложено на 19.05.2022. ГКУ «УКС» предложено представить письменные объяснения, в которых раскрыть, какие из указанных в резолютивной части решения от 21.02.2022 Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обязанности исполнены учреждением по состоянию на 15.05.2022.

ООО «Медариус» предложено представить письменные объяснения со ссылками на материалы дела, в отсутствие таковых в материалах дела – с представлением документов суду апелляционной инстанции, из которых возможно установить наличие у общества возможности провести обучение персонала медицинского учреждения с указанием сроков проведения обучения.

Указанные письменные объяснения представить сторонами суду в срок до 16.05.2022 с доказательствами направления их копии в адрес участвующих в деле лиц.

Поставить на обсуждение сторон вопрос о том, в течение какого времени и какие обязанности по спорному государственному контракту должно выполнить, по мнению обеих сторон, ООО «Медариус».

17.05.2022 от ООО «Медариус» поступили письменные объяснения, в которых общество указывает, что, в связи с поступлением от ответчика писем о готовности принять товар. оборудование по спорным контрактам фактически истцом поставлено учреждению и в настоящее время находится на объекте учреждения, При этом, со действия по приемке товара со стороны ответчика не выполнены, акты приема-передачи и товарные накладные не подписаны. Также обществом документы, подтверждающие наличие гарантийных обязательств по спорным контрактам, в том числе договор от 18.02.2021 № 226 на оказание услуг по установке медицинского оборудования залеченный истцом с соисполнителем.

От учреждения письменных пояснений не поступало.

В судебном заседании представитель ООО «Медариус» с доводами апелляционной жалобы не согласен, поддержал доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу, дополнениях к отзыву, просил оставить решение без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения, ответил на вопросы суда.

Иные лица, участвующие деле, надлежащим образом извещенные о месте и времени рассмотрения апелляционной жалобы, явку своих представителей в заседание суда апелляционной инстанции не обеспечили.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии со статьями 156, 266 АПК РФ определил рассмотреть апелляционную жалобу при данной явке.

Изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, отзыва на неё, выслушав явившихся участников судебного разбирательства, проверив в порядке статей 266, 268 АПК РФ законность и обоснованность решения суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции установил следующее.

Как следует из материалов дела, между истцом и ответчиком заключен государственный контракт от 01.02.2021 № 0167200003420008299-9/21к на поставку медицинских изделий (системы электромеханической для литотрипсии, экстракорпоральной) на общую сумму 85 000 000 руб. (НДС не облагается).

В силу пунктов 1.1 указанного контракта, поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, осуществить поставку оборудования в соответствии со спецификацией (приложение № 1 к контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов получателя, эксплуатирующих оборудование и специалистов получателя, осуществляющих техническое обслуживание оборудования, правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) оборудования (услуги), а государственный заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, принять и оплатить поставленное оборудование и надлежащим образам оказанные услуги.

Условиями контракта предусмотрена поставка следующего оборудования: - литотриптер Modulith SLX-F2 с принадлежностями (STORZ MEDICAL, Modulith SLX-F2, 2020-2021 год выпуска), в количестве 1 шт.

В соответствии с пунктами 1.3. спорных контрактов, поставка оборудования осуществляется поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: <...> объект капитального строительства: «Центральная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске (1,2 очереди) 1 очередь (далее - «место поставки»), получателю - бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская клиническая больница» (далее - Получатель).

В соответствии с пунктом 6.1 контракта, приемка поставленного оборудования осуществляется в ходе передачи оборудования уполномоченному представителю государственного заказчика в месте доставки и включает в себя следующее:

а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного оборудования па соответствие спецификации (приложение № 1 к контракту) и техническим требованиям (приложение № 2 к контракту);

б) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки оборудования;

в) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на оборудование: регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие Оборудования, выданного уполномоченными органами (организациями);

г) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) оборудования на русском языке;

д) проверку комплектности и целостности поставленного оборудования; Приемка поставленного оборудования осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По факту приемки поставленного оборудования поставщик и уполномоченный представитель государственного заказчика подписывают акт приема-передачи оборудования (приложение № 3 к контракту) и товарную накладную.

Согласно пункту 5.1 контрактов поставка оборудования осуществляется поставщиком одной партией в срок до 17.06.2021 с даты заключения контракта в соответствии со спецификацией в следующем порядке:

- за 50 дней до планируемой даты готовности помещений или мест эксплуатации к монтажу размещаемого оборудования, государственный заказчик направляет в адрес поставщика уведомление в письменном виде (пункт 5.1.1);

- при условии готовности помещений или мест эксплуатации к монтажу размещаемого в них оборудования стороны подписывают акт готовности помещений или мест эксплуатации к монтажу размещаемого в них оборудования (пункт 5.1.2).

Заказчиком уведомления о готовности помещений для монтажа оборудования в адрес поставщика не направлялись.

В рамках исполнения своих обязательств по контракту от 01.02.2021 № 0167200003420008299-9/21к 04.02.2021 истец направил ответчику запросы о сроках готовности помещения. 30.04.2021 ответчик сообщил истцу о неготовности помещений для размещения и ввода в эксплуатацию оборудования.

Истец также направил в адрес ответчика 15.04.2021 письмо исх. № Мед30092 о готовности поставить оборудование, повторной просьбой осуществить приемку оборудования и направлении уведомления о готовности помещений для размещения оборудования.

В ответ на указанные обращения ответчик направил в адрес истца информацию от 03.06.2021 исх. № 354 о неготовности помещения к приемке оборудования. В письме также сообщалось, что уведомление о готовности к приемке оборудования будет направлено позднее.

21.07.2021 истец направил в адрес ответчика требование исх. № Мед30292 о приемке и оплате оборудования, которое ответчиком оставлено без ответа.

В связи с неисполнением обязанности по приемке оборудования общество обратилось в арбитражный суд с рассматриваемым исковым заявлением.

На дату рассмотрения дела, обязательства по контракту не исполнены.

Между истцом и ответчиком заключен государственный контракт от 01.02.2021 № 0167200003420008495-12/21к на поставку медицинских изделий (системы лазерной хирургической твердотельной общего назначения/для различных областей применения) на общую сумму 44 887 500 руб. (НДС не облагается).

В силу пунктов 1.1 указанного контракта, поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку оборудования в соответствии со спецификацией (приложение № 1 к контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов получателя, эксплуатирующих оборудование и специалистов получателя, осуществляющих техническое обслуживание оборудования, правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) оборудования (услуги), а государственный заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, принять и оплатить поставленное оборудование и надлежащим образам оказанные услуги.

Условиями контракта предусмотрена поставка следующего оборудования: - система лазерной хирургической Pulse: вариант исполнения: 120Н с принадлежностями (LUMENIS, 120Н, 2020-2021 год выпуска) в количестве 1 шт.

В соответствии с пунктами 1.3. спорных контрактов, поставка оборудования осуществляется поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: <...> объект капитального строительства: «Центральная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске (1,2 очереди) 1 очередь (далее - «Место поставки»), получателю - бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская клиническая больница» (далее - Получатель).

В соответствии с пунктом 6.1 контракта, приемка поставленного оборудования осуществляется в ходе передачи оборудования уполномоченному представителю государственного заказчика в месте доставки и включает в себя следующее:

а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного оборудования па соответствие спецификации (приложение № 1 к контракту) и техническим требованиям (приложение № 2 к контракту);

б) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки оборудования;

в) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на оборудование: регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие оборудования, выданного уполномоченными органами (организациями);

г) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) оборудования на русском языке;

д) проверку комплектности и целостности поставленного оборудования; Приемка поставленного оборудования осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По факту приемки поставленного оборудования поставщик и уполномоченный представитель государственного заказчика подписывают акт приема-передачи оборудования (приложение № 3 к контракту) и товарную накладную.

Согласно пункту 5.1 контрактов поставка оборудования осуществляется поставщиком одной партией в срок до 17.06.2021 с даты заключения контракта в соответствии со спецификацией в следующем порядке:

- за 50 дней до планируемой даты готовности помещений или мест эксплуатации к монтажу размещаемого оборудования, государственный заказчик направляет в адрес поставщика уведомление в письменном виде (пункт 5.1.1);

- при условии готовности помещений или мест эксплуатации к монтажу размещаемого в них оборудования стороны подписывают акт готовности помещений или мест эксплуатации к монтажу размещаемого в них оборудования (пункт 5.1.2).

Заказчиком уведомления о готовности помещений для монтажа оборудования в адрес поставщика не направлялись.

В рамках исполнения своих обязательств по контракту от 01.02.2021 № 0167200003420008495-12/21к 04.02.2021 истец направил ответчику запросы о сроках готовности помещения. 30.04.2021 ответчик сообщил истцу о неготовности помещений для размещения и ввода в эксплуатацию оборудования.

Истец также направил в адрес ответчика 15.04.2021 письмо исх. № Мед30092 о готовности поставить оборудование, повторной просьбой осуществить приемку оборудования и направлении уведомления о готовности помещений для размещения оборудования.

В ответ на указанные обращения ответчик направил в адрес истца информацию от 03.06.2021 исх. № 354 о неготовности помещения к приемке оборудования. В письме также сообщалось, что уведомление о готовности к приемке оборудования будет направлено позднее.

21.07.2021 истец направил в адрес ответчика требование исх. № Мед30292 о приемке и оплате оборудования, которое ответчиком оставлено без ответа. В связи с неисполнением обязанности по приемке оборудования общество обратилось в арбитражный суд с рассматриваемым исковым заявлением.

На дату рассмотрения дела, обязательства по контракту не исполнены.

Удовлетворяя уточнённые исковые требования, суд первой инстанции установил наличие между сторонами неисполненных обязательств по государственным контрактам № 0167200003420008299- 9/21к от 01.02.2021 и № 0167200003420008495-12/21к от 01.02.2021, принятие истцом мер по исполнению предусмотренных контрактами обязательств по поставке оборудования, необоснованное уклонение ответчика от приемки товара и его оплаты и пришёл к выводу об обоснованности уточнённых требований истца.

Повторно исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции.

Сложившиеся между сторонами правоотношения отвечают квалифицирующим признакам обязательств поставки, которые подлежат регулированию нормами подраздела 1 раздела 3 (общие положения об обязательствах) и параграфов 1, 4 главы 30 (общие положения о купле-продаже, поставка товаров) Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).

Согласно статье 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Статьей 516 ГК РФ предусмотрено, что покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.

В соответствии со статьей 525 ГК РФ поставка товаров для государственных или муниципальных нужд осуществляется на основе государственного или муниципального контракта на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для государственных или муниципальных нужд (пункт 2 статьи 530 ГК РФ).

Как следует из материалов дела, правоотношения сторон возникли на основании заключенных между ними государственных контрактов № 0167200003420008299- 9/21к от 01.02.2021 и № 0167200003420008495-12/21к от 01.02.2021.

В силу статьи 526 ГК РФ по государственному или муниципальному контракту на поставку товара для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.

Как указано в статье 532 ГК РФ, при поставке товаров покупателям по договорам поставки товаров для государственных или муниципальных нужд оплата товаров производится покупателями по ценам, определяемым в соответствии с государственным или муниципальным контрактом, если иной порядок определения цен и расчетов не предусмотрен государственным или муниципальным контрактом.

В соответствии с пунктом 3 статьи 484 ГК РФ в случаях, когда покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или договора купли-продажи не принимает товар или отказывается его принять, продавец вправе потребовать от покупателя принять товар или отказаться от исполнения договора.

Согласно пункту 4 статьи 486 ГК РФ, если покупатель в нарушение договора купли-продажи отказывается принять и оплатить товар, продавец вправе по своему выбору потребовать оплаты товара, либо отказаться от исполнения договора.

В силу норм статьи 513 ГК РФ покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором поставки.

Пунктом 4 статьи 514 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, когда покупатель без установленных законом, иными правовыми актами или договором оснований не принимает товар от поставщика или отказывается от его принятия, поставщик вправе потребовать от покупателя оплаты такого товара. Возможность кредитора понудить должника к совершению действий, связанных с исполнением обязательства, вытекает также из общих положений пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ.

Ограничение соответствующего права кредитора может быть обусловлено обстоятельствами объективной невозможности исполнения (пункт 23 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», далее - постановления № 7).

Из указанных норм права следует, что если покупатель в нарушение закона, либо условий договора необоснованно отказывается принять товар продавец вправе потребовать от покупателя принять и оплатить его стоимость. Соответствующее толкование вытекает как из специальных положений законодательства, регулирующих отношения, связанные с поставкой товара, так и из общих принципов гражданского права, пресекающих возможность извлечения участником гражданского оборота выгоды из своего недобросовестного поведения.

Из пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» следует, что при установлении недобросовестного поведения одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения может применить иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ), например, признать условие, которому недобросовестно воспрепятствовала или содействовала эта сторона соответственно наступившим или ненаступившим (пункт 3 статьи 157 ГК РФ).

Как следует из материалов дела, истец неоднократно извещал покупателя о его готовности к передаче товара.

Ответчик в свою очередь по истечению длительного срока с даты уведомления поставщика о готовности исполнить обязательства по поставке, не приступил к приемке, указал лишь о неготовности помещений для поставки оборудования.

Доказательства, подтверждающие принятие ответчиком разумных и достаточных мер, направленных на принятие товара, в материалы дела в нарушение статьи 65 АПК РФ, не представлены.

Положения договора об окончательной оплате, поставленные под условие совершения контрагентом необходимых действий, не противоречат статье 327.1 ГК РФ. Стороны вправе, руководствуясь принципом свободы договора (пункт 1 статьи 1, статья 421 ГК), обусловить исполнение обязательства возникновением обстоятельств, полностью или частично относящихся к сфере контроля одной из сторон обязательства, и формально не обладающих свойством неизбежности наступления.

Между тем, защита интересов другой стороны договора, не имеющей возможности контролировать обстоятельство, от которого зависит срок исполнения обязанности его контрагента, осуществляется иным образом, а именно через механизм фиксации наступления или ненаступления определенного обстоятельства, чему намеренно способствовала сторона, которой это выгодно (пункт 1 статьи 6, пункт 3 статьи 157 ГК РФ).

В таком случае, если одна из сторон обязательства в обоснование отсутствия своей обязанности недобросовестно ссылается на выгодное для нее ненаступление обстоятельства, находящегося полностью или частично в сфере ее контроля, при истечении разумного и обычного для наступления такого рода обстоятельств срока, суд вправе в соответствии с пунктом 4 статьи 1 ГК РФ счесть такую обязанность наступившей.

Поскольку обстоятельство, с которым стороны связали наступление обязанности по окончательной оплате оказанных услуг, находится в сфере контроля ответчика (ответчика), именно ответчик при добросовестном осуществлении гражданских прав был обязан совершить действия, направленные на организацию и начало проведения приемки товара и оказания услуг, от которых зависела окончательная оплата.

В течение длительного времени с даты направления поставщиком о готовности поставить товар, ответчик не обеспечил условий приемки, в связи с чем истец не получил стоимость товара, понеся при этом фактические затраты на его приобретение.

Согласно абзацу три пункта 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 54 от 22.11.2016 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении», если наступлению обстоятельства, с которым связано начало течения срока исполнения обязательства, недобросовестно воспрепятствовала или содействовала сторона, которой наступление или ненаступление этого обстоятельства невыгодно, то по требованию добросовестной стороны это обстоятельство может быть признано соответственно наступившим или ненаступившим (пункт 1 статьи 6, статья 157 ГК РФ).

По правилам части 2 статьи 781 ГК РФ, в случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг.

Установленными судом фактическими обстоятельствами подтверждается довод истца о нарушении ответчиком условий контракта о приемке оборудования, в том числе в обеспечения возможности поставки в установленный срок, в связи с чем общество не смогло поставить оборудование, выполнить условия о поставке оборудования и надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов получателя, эксплуатирующих оборудование и специалистов получателя, осуществляющих техническое обслуживание оборудования.

Вследствие данного нарушения общество лишено возможности получения оплаты за поставленное оборудование и оказанные услуги, на что оно рассчитывало при заключении контракта.

Поскольку невозможность исполнения обязательств по поставке товара и выполнения услуг возникла в результате невыполнения условий контракта со стороны заказчика, требование поставщика о возложении на заказчика обязанности по приемке оборудования и взыскании стоимости поставленного оборудования и выполненных услуг, т.е. установленной контрактами их цены, подлежит удовлетворению.

При таких обстоятельствах, удовлетворив исковые требования об обязании ответчика принять товар и о взыскании задолженности по его оплате, суд первой инстанции принял законное и обоснованное решение.

Ссылка учреждения на невозможность предоставления помещения для установки оборудования, в связи с ненадлежащим исполнением ООО «Монолитстрой» контрактных обязательств по обеспечению строительной готовности объекта, в помещениях которого предусматривалось размещение и установка оборудования по спорным контрактам, отклоняется судом апелляционной инстанции, так как нарушение обязанностей со стороны контрагентов учреждения не являются обстоятельствами, свидетельствующими об отсутствии его вины в нарушении обязательства, и не является основанием для освобождения ответчика от такой ответственности.

Доводы апелляционной жалобы признаются несостоятельными, поскольку не содержат фактов, которые не были учтены, проверены судом при рассмотрении дела, имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли бы на обоснованность и законность обжалуемого судебного акта либо опровергали выводы суда.

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, суд апелляционной инстанции не установил.

Апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Ввиду освобождения ГКУ «УКС» от уплаты государственной пошлины при обращении в арбитражные суды, вопрос о распределении расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы в соответствии с положениями статьи 110 АПК РФ апелляционным судом не разрешается.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение от 21.02.2022 Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по делу № А75-12910/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Арбитражный суд Западно-Cибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.


Председательствующий


М.М. Сафронов

Судьи


Ю.М. Солодкевич

Н.В. Тетерина