Постановление от 22 августа 2017 г. по делу № А40-53399/2017

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-30060/2017


г. Москва Дело № А40-53399/1753399/17-5-490

22 августа 2017 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Гарипова В.С.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства апелляционную жалобу

ООО "СК "Антром"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 22.05.2017 по делу № А40-53399/17-5-490, принятое судьей Мороз К.Г. в порядке упрощенного производства,

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строймаштрейд» (дата регистрации – 31.03.2014; 117393, <...>; ОГРН <***> ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «АНТРОМ» (дата регистрации – 08.02.2011; 143402, <...>; ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании задолженности по договору № 2015/88-СМ от 01.11.2015 в размере 50 300 руб., неустойки в виде пени в размере 13 581 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 4 603,29 руб., задолженности по договору № 2016/03-СМ от 21.01.2016 в размере 132 764 руб., неустойки в виде пени в размере 23 764,76 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 13 305,17 руб.

без вызова сторон

У С Т А Н О В И Л:

ООО «Строймаштрейд» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО "СК "Антром" о взыскании задолженности по договору №2015/88-СМ от 01.11.2015 в размере 50 300 руб., неустойки в виде пени в размере 13 581 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 4 603,29 руб., задолженности по договору № 2016/03-СМ от 21.01.2016 в размере 132 764 руб., неустойки в виде пени в размере 23 764,76 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 13 305,17 руб.

Решением от 22.05.2017 по делу № А40-53399/17-5-490 года Арбитражный суд города Москвы удовлетворил исковые требования в части, взыскав с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «АНТРОМ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строймаштрейд»:

задолженность по договору № 2015/88-СМ от 01.11.2015 в размере 50 300 (пятьдесят тысяч триста) руб., неустойку в виде пени в размере 13 581 (тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят один) руб.;

задолженность по договору № 2016/03-СМ от 21.01.2016 в размере 132 764 (сто тридцать две тысячи семьсот шестьдесят четыре) руб., неустойку в виде пени в размере 23 764,76 руб. (двадцать три тысячи семьсот шестьдесят четыре рубля семьдесят шесть копеек) и по оплате государственной пошлины в размере 7 306 (семь тысяч триста шесть) рублей;

В удовлетворении остальной части исковых требований отказал (в процентах за пользование чужими денежными средствами – двойная ответственность, а также наличие в договоре условия о неустойке).

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить решение Арбитражного суда г Москвы в части взыскания неустойки и взыскать с ООО «СК АНТРОМ» неустойку в размере 5 030 руб. по Договору №2015/88-СМ от 01.11.2015 и неустойку в размере 13 276 руб. 40 коп по Договору №2016/03-СМ от 21.01.2016.

Отзыв на апелляционную жалобу в срок, установленный апелляционным судом, не поступил.

Дело рассмотрено апелляционным судом в соответствии с частью 1 статьи 272.1 АПК РФ единолично без вызова сторон по имеющимся в деле доказательствам.

Девятый арбитражный апелляционный суд, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, проверив все доводы апелляционной жалобы в обжалуемой части, повторно рассмотрев материалы дела, приходит к выводу о том, что апелляционная жалоба подлежит удовлетворению, а решение Арбитражного суда города Москвы подлежит изменению в обжалуемой части по следующим основаниям.

Исковые требования основаны на следующих доводах.

01 ноября 2015 г. между ООО "Строймаштрейд" (Поставщиком) и ООО "Строительная Компания "АНТРОМ" (Покупатель) заключен договор купли-продажи № 2015/88-СМ.

Согласно п. 1.1. указанного договора Поставщик обязуется поставлять Покупателю на объект строительства строительные материалы, а Покупатель обязуется принять и произвести 100% предоплату за поставленную продукцию и принять в сроки на условиях договора.

По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену) (ч. 1 ст. 454 ГК РФ).

Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Договором, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства (ч. 1 ст. 486 ГК РФ).

Во исполнение своих обязательств ООО "Строймаштрейд" отгрузило в адрес ООО "Строительная Компания "АНТРОМ" строительные материалы общей стоимостью 617 680-00 (Шестьсот семнадцать тысяч шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек), в т.ч НДС 18% - 94 222-37 (Девяносто четыре тысячи двести двадцать два рубля 37 копеек), что подтверждается универсальными передаточными документами: № 106 от 27.04.2016 года, № 107 от 27.04.2016 года, № 109 от 20.05.2016 года

Однако ООО "Строительная Компания "АНТРОМ" исполнило обязательства по оплате строительных материалов лишь частично - в размере 567 380-00 (Пятьсот шестьдесят семь тысяч триста восемьдесят рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 18% - 86 549-49 (Восемьдесят шесть тысяч пятьсот сорок девять рублей 49 копеек), что подтверждается платежными поручениями: № 1345 от 11.04.2016 года, № 1615 от 26.04.2016 года.

Таким образом, задолженность ответчика перед истцом составляет 50 300-00 (Пятьдесят тысяч триста рублей 00 копеек) в т.ч. НДС 18% - 7 672-88 (Семь тысяч шестьсот семьдесят два рубля 88 копеек).

В соответствии с ч. 3 ст. 486 ГК РФ, если покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с договором купли-продажи товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со ст. 395 настоящего Кодекса.

Согласно п. 6.4. указанного договора в случае просрочки платежей Поставщик имеет право предъявить Покупателю П1трафные санкции (неустойку в виде пени), начисляемые из расчета 0.1% за каждый просроченный день от подлежащей выплате суммы, но не более 10% от суммы задолженности.

Таким образом, размер штрафных санкций (неустойки в виде пени), согласно п. 6.4. указанного договора, по состоянию на 16 марта 2017 года составляет 13 581-00 (Тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят один рубль 00 копеек) (расчет прилагается).

Согласно ч. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Таким образом, размер подлежащих уплате процентов на сумму долга по состоянию на 16 марта 2017 года составляет 4 603-29 (Четыре тысячи шестьсот три рубля 29 копеек) (расчет прилагается).

"21" января 2016 г. между ООО "Строймаштрейд" как с Поставщиком и ООО "Строительная Компания "АНТРОМ" как с Покупателем заключен договор купли-продажи № 2016/03-СМ.

Согласно п. 1.1. указанного договора Поставщик обязуется поставлять Покупателю на объект строительства строительные материалы, а Покупатель обязуется принять и произвести 100% предоплату за поставленную продукцию и принять в сроки на условиях договора.

По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену) (ч. 1 ст. 454 ГК РФ).

Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства (ч. 1 ст. 486 ГК РФ).

Во исполнение своих обязательств ООО "Строймаштрейд" отгрузило в адрес ООО "Строительная Компания "АНТРОМ" строительные материалы общей стоимостью 7 829 248-00 (Семь миллионов восемьсот двадцать девять тысяч двести сорок восемь руб. 00 копеек) в т.ч НДС 18%-1 194 292-07 (Один миллион сто девяносто четыре тысячи двести девяносто два рубля 07 копеек), что подтверждается универсальными передаточными документами; № 15 от 03.03.2016 года, № 35 от 09.03.2016 года, № 37 от 14.03.2016 года, № 46 от 16.03.2016 года, № 47 от 17.03.2016 года, № 48 от 21.03.2016 года, № 49 от 22.03.2016 года, № 52 от 24,03.2016 года, № 62 от 30.03.2016 года, № 63 от 31,03.2016 года, № 82 от 3J.03.2016 года, № 95 от 06.04.2016 года, № 96 от 11.04.2016 года, № 97 от 11.04.2016 года, № 98 от 18.04.2016 года, № 99 от 25.04.2016 года, № 100 от 27.04.2016 года.

Однако ООО "Строительная Компания "АНТРОМ" исполнило обязательства по оплате строительных материалов частично - в размере 7 696 484-00 (Семь миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч четыреста восемьдесят четыре рубля 00 копейки) в т.ч. НДС 18% - 1 174 039-93 (Один миллион сто семьдесят четыре тысячи тридцать девять рублей 93 копейки), что подтверждается платежными поручениями: №487 от 17.02.2016 года, № 725 от 03.03.2016 года, № 868 от 11.03.2016 года.

Таким образом, задолженность ответчика перед истцом составляет 132 764-00 (Сто тридцать две тысячи семьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек) в т.ч. НДС 18%-20 252-13 (Двадцать тысяч двести пятьдесят два рубля 13 копеек).

В соответствии с ч. 3 ст. 486 ГК РФ, если покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с договором купли-продажи товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со ст. 395 настоящего Кодекса.

Согласно п. 6.4. указанного договора в случае просрочки платежей Поставщик имеет право предъявить Покупателю штрафные санкции (неустойку в виде пени), начисляемые из расчета 0,1% за каждый просроченный день от подлежащей выплате суммы, но не более 10% от суммы задолженности.

Таким образом, размер штрафных санкций (неустойки в виде пени), согласно п. 6.4. указанного договора по состоянию на 16 марта 2017 года составляет 23 764-76 (Двадцать три тысячи семьсот шестьдесят четыре рубля 76 копеек) (расчет прилагается).

Согласно ч. 1 ст. 395 ГК РФ В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды

Таким образом, размер подлежащих уплате процентов на сумму долга по состоянию на 16 марта 2017 года составляет 13 305-17 (Тринадцать тысяч триста пять рублей 17 копеек) (расчет прилагается).

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В ст. 310 ГК РФ установлена недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства и одностороннего изменения его условий, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Апелляционный суд полагает обоснованными доводы апелляционной жалобы.

В пункте 6.4. Договора №2015/88-СМ от 01.11.2015 и Договора №2016/03-СМ от 21.01.2016указано, что поставщик (истец) вправе предъявить покупателю (ответчик) неустойку из расчета 0,1% за каждый просроченный день от подлежащей выплате суммы, но не более 10% от суммы задолженности.

Однако в нарушение указанных положений договоров, судом первой инстанции взыскана с ответчика неустойка в размере 13 581 руб., что превысило 10% от суммы долга в размере 50 300 руб., а также неустойка в размере 23 764 руб. 76 коп., что превысило 10% от суммы долга в размере 132 764 руб.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 266-268, пунктом 3 статьи 269, статьёй 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 22 мая 2017 года по делу №А40-53399/2017 изменить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «АНТРОМ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строймаштрейд» задолженность по договору № 2015/88-СМ от 01.11.2015 в размере 50 300 (пятьдесят тысяч триста) руб., неустойку в виде пени в размере в размере 5 030 (пять тысяч тридцать) руб.; задолженность по договору № 2016/03-СМ от 21.01.2016 в размере 132 764 (сто тридцать две тысячи семьсот шестьдесят четыре) руб., неустойку в виде пени в размере 13 276,40 руб. (тринадцать тысяч двести семьдесят шесть рублей сорок копеек) и по оплате государственной пошлины в размере 6 562 рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «АНТРОМ» в доход федерального бюджета 3 000 руб. по апелляционной жалобе

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Арбитражный суд Московского округа по основаниям, установленным в ч. 4 ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья Гарипов В.С.

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.