Постановление от 19 сентября 2023 г. по делу № А40-216293/2022

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-54285/2023

Дело № А40-216293/22
г. Москва
19 сентября 2023 года
Резолютивная часть постановления объявлена 12 сентября 2023 года

Постановление изготовлено в полном объеме 19 сентября 2023 года


Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи: Порывкина П.А.,

судей: Фриева А.Л., Титовой И.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИЕ БАЗОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»,

на решение Арбитражного суда г. Москвы от «29» июня 2023 года

по делу № А40-216293/22,

по иску Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (ОГРН: <***>, ИНН:7705596339)к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИЕ БАЗОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ОГРН:5087746137023, ИНН:7726604816)о взыскании денежных средств, в размере 177 059 325 руб., по встречному иску о признании одностороннего расторжения государственного контракта от 11.09.2017 недействительной, о взыскании задолженности в размере 3 600 000 руб., неустойки в размере 199 800 руб.,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 по доверенности от 21.12.2022,

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 07.08.2023,



УСТАНОВИЛ:

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к АО «Научно-производственное объединение русские базовые информационные технологии» о взыскании денежных средств в сумме 177 059 325 руб., с учетом уточнений принятых в порядке ст. 49 АПК РФ.

Определением от 17 ноября 2022 года принят к производству встречный иск АО «НПО РусБИТех» к Министерству промышленности и торговли Российской Федерации о признании одностороннего расторжения государственного контракта от 11.09.2017 недействительной сделкой, о взыскании задолженности в сумме 3 600 000 руб., неустойки в сумме 199 800 руб.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 29 июня 2023 года первоначальные исковые требования удовлетворены частично, в удовлетворении встречного иска отказано.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить, поскольку выводы суда не соответствуют материалам дела, кроме того, судом нарушены нормы материального права и процессуального права при принятии решения по делу.

Представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме.

Представитель истца в судебном заседании против доводов жалобы возражал, отзыв на жалобу не направил.

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы жалобы, исследовав и оценив представленные доказательства, не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 29 июня 2023 года на основании следующего.

Как следует из материалов дела, 11.09.2017 между Минпромторгом России и АО «НПО РусБИТех» был заключен государственный контракт № 17208.4429998.03.01, по условиям которого исполнитель обязался выполнить научно-исследовательскую работу «Разработка предложений по практической реализации Минпромторгом России функции по координации деятельности участников выполнения контрактов на поставку продукции военного назначения при выполнении этих контрактов.

Сопровождение и дальнейшее развитие компьютерных информационно-аналитических систем, обеспечивающих исполнение установленных функций Министерства в области военно-технического сотрудничества (компьютерная информационно-аналитическая система определения участников выполнения контрактов на поставку ПВН и компьютерная информационно-аналитическая система по формированию перечней продукции в рамках межправительственных соглашений о кооперации организаций российского ОПК с предприятиями государств-участников СНГ)», шифр «ВТС-2019» и передать полученные при выполнении работы результаты в порядке и на условиях, предусмотренных государственным контрактом, а заказчик обязался принять и оплатить ее.

В соответствии с пунктом 3.1 государственного контракта (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 2 от 29.10.2018) его цена составляет 53 900 000 руб., в том числе: на 2017 г. - 9 000 000 руб.; на 2018 г. - 26 900 000 руб.; на 2019 г. - 18 000 000 руб.

Источником финансирования государственного контракта согласно пункту 3.2 государственного контракта является федеральный бюджет.

В соответствии с пунктом 3.5 государственного контракта оплата производится с авансовым платежом в размере 80 процентов цены государственного контракта на соответствующий год.

Во исполнение принятых на себя обязательств Заказчик оплатил работы в размере 50 300 000 руб. следующими платежными поручениями: от 13.10.2017 № 393260 - аванс за 1 этап в размере 7 200 000 руб.; от 27.11.2017 № 523536 - по акту за 1 этап в размере 1 800 000 руб.; от 28.02.2018 № 792322 - аванс за 2 этап в размере 17 600 000 руб.; от 12.11.2018 № 641003 - аванс за 2 этап в размере 3 920 000 руб.; от 20.12.2018 № 773112 - по акту за 2 этап в размере 5 380 000 руб. от 27.08.2019 № 723469 - аванс за 3 этап в размере 14 400 000 руб.

Акт сдачи-приемки 1 этапа НИР подписан заказчиком 15.11.2017, 2 этапа НИР 12.12.2018.

Календарным планом установлен период исполнения 3 этапа государственного контракта с 01.12.2018 по 24.10.2019.

Уведомление о готовности 3 этапа и отчетные документы (исх. № 23/9-3646 от 24.10.2019) поступили в адрес заказчика 28.10.2019 (вх. № МП-179062).

Заказчик неоднократно письмами от 23.12.2019 № 93179/06, от 22.05.2020 № 35100/06, от 07.07.2020 № РО-47151/06, от 31.08.2020 № 63002/06, от 15.09.2020 № 67426/06 уведомлял о существенных нарушениях условий технического задания и невозможности принять представленную работу по этапу 3.

Письмом от 14.09.2020 № 23/9-3831 исполнитель сообщил о проведении анализа выявленных заказчиком недостатков и о намерении принять меры к их устранению.

Письмом от 25.09.2020 № 23/9-4025 исполнитель сообщил о намерении представить план устранения замечаний.

18.07.2022 за № 8/П/12/1983 из Службы Управления по контрразведывательному обеспечению объектов промышленности ФСБ России (служба) в адрес заказчика поступило письмо, в соответствии с которым в ходе оперативно-розыскных мероприятий получены данные о признаках хищения денежных средств при выполнении НИР.

По поручению Службы АО «Российские космические системы» проведена проверка выполненных исполнителем работ, представлено заключение комиссии специалистов АО «Российские космические системы» по проверке документации по 1 и 2 этапу НИР от 15.07.2022, в соответствии с которым исполнителем допущены существенные нарушения технического задания; представленные исполнителем материалы по двум этапам НИР выполнены не в полном объеме при полной оплате работ, возможно нанесение ущерба Минпромторгу России.

На основании вышеуказанных обстоятельств и в соответствии с пунктом 13.5 государственного контракта заказчиком 11.08.2022 принято решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта (служебная записка от 11.08.2022 № 06-2126-ДСП) и направлении исполнителю уведомления от 12.08.2022 с требованием о возврате выплаченных денежных средств за 1 и 2 этапы НИР и аванса за 3 этап НИР, оплате пеней за просрочку сдачи работ по 3 этапу НИР в размере 124 064 325 руб. и штрафа за неисполнение обязательств, предусмотренным государственным контрактом, в размере 2 695 000 руб.

В ответ на указанное письмо исполнитель 24.08.2022 за № 23/11-4419 направил претензию, выразив несогласие с позицией заказчика.

Таким образом, поскольку инициированный досудебный порядок урегулирования спора не принес положительного результата, истец обратился в арбитражный суд с настоящими требованиями.

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик по первоначальному иску указал, что обязательства по контракту надлежащим образом и в полном объеме исполнены, в т.ч. переданы все материалы для использования результатами НИР.

Акт сдачи-приемки I этапа НИР подписан 15.11.2017.

В указанном акте зафиксировано, что работы выполнены согласно утвержденному техническому заданию и календарному плану выполнения НИР в полном объеме и в установленные сроки; заказчик претензий к исполнителю по качеству, объему и срокам выполнения работ в рамках I этапа не имеет.

Акт сдачи-приемки II этапа НИР подписан 12.12.2018.

В указанном акте зафиксировано, что работы выполнены согласно утвержденному техническому заданию и календарному плану выполнения НИР в полном объеме и в установленные сроки; заказчик претензий к исполнителю по качеству, объему и срокам выполнения работ в рамках II этапа не имеет.

Ответ заказчика на представленное уведомление о готовности к сдаче этапа III научноисследовательской работы, шифр ВТС-2019, не поступил, акт сдачи-приемки не подписан в установленный контрактом срок.

Исполнитель считает работы по 3 этапу выполненными в полном объеме и подлежащими оплате.

Общество ссылается на то, что экспертиза по поручению Управления по контрразведывательному обеспечению объектов промышленности ФСБ России проведена с нарушениями, в том числе указано, что АО «НПО РусБИТех» не уведомлялось в письменной форме ни организацией, проводившей экспертизу, ни Истцом о проведении экспертизы.

АО «НПО РусБИТех» заявлены встречные исковые требования о признании одностороннего расторжения государственного контракта от 11.09.2017 недействительной сделкой, о взыскании задолженности в размере 3 600 000 руб. по оплате 3 этапа НИР, неустойки за просрочку оплаты в размере 199 800 руб.

Оспаривая односторонний отказ заказчика от исполнения контракта, Общество указало, что на дату направления заказчиком уведомления о расторжении контракта заказчик уже более 6 месяцев распоряжался результатами НИР ВТС-2019, не предъявляя при этом никаких претензий к качеству выполненных работ, задолженность по оплате работ, выполненных в рамках этапа III НИР, составляет 3 600 000 руб.

В связи с просрочкой оплаты на сновании п. 10.5 контракта начислена неустойка в размере 199 800 руб.

Частично удовлетворяя исковые требования, отказывая в удовлетворении встречных исковых требований, суд исходил из следующего.

В соответствии с положениями статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

При этом односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

Согласно статье 769 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ - разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

В силу пункта 1 статьи 774 ГК РФ, заказчик в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ обязан принять результаты выполненных работ и оплатить их.

Как предусмотрено пунктами 1, 2 статьи 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора).

Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала, являются неосновательным обогащением получателя (пункт 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 11.01.2000 № 49 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении").

11.08.2022 заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации ФИО4 принято решение о расторжении государственного контракта в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 13.5 государственного контракта.

Из материалов дела следует, что решение о расторжении государственного контракта принято заказчиком в связи с наличием нарушений в выполненных исполнителем работах, которые исключили возможность их принятия заказчиком.

Исполнителем допущены существенные нарушения технического задания; представленные исполнителем материалы по двум этапам НИР выполнены не в полном объеме при полной оплате работ.

12.08.2022 за № 78290/06 заказчиком в адрес исполнителя направлено уведомление о расторжении государственного контракта.

Уведомление от 12.08.2022 № 78290/06 о расторжении государственного контракта получено исполнителем, о чем свидетельствует письмо исполнителя от 24.08.2022 за № 23/11-4419.

О наличии нарушений свидетельствует заключение комиссии специалистов АО «Российские космические системы» от 15.07.2022 (Заключение), из которого следует: в заключениях разделов 1.2 и 1.3 в отчете по 1 этапу отсутствуют выводы с рекомендациями для учета в последующей выработке предложений по совершенствованию методов и средств координации со стороны Минпромторга России внешнеэкономической деятельности Российской Федерации в отношении ПВН; не в полной мере обосновано включение в отчет по 2 этапу материалов с изложением механизма резервного копирования и руководства системного программиста; из материалов отчетов по 1 и 2 этапам невозможно дать ответ о согласовании разработанных предложений с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и об их утверждении Заказчиком; отсутствие в отчете приложений в виде письменного анализа нормативно-правовой базы, проектов изменений Указа Президента Российской Федерации от 10.09.2005 № 1062 и подзаконных нормативно-правовых актов; отсутствие в отчете приложений в виде проектов методик, решений и алгоритмов по методологии организационной основы координации участников производства ПВН; отсутствие в отчете согласованных с федеральными органами исполнительной власти проектов нормативно-правовых актов по структуре системы координации деятельности участников выполнения внешнеторговых контрактов; отсутствие проектов нормативно-правовых актов, предлагаемых к рассмотрению в соответствии с разделом 7 государственного контракта.

Таким образом, работы в рамках I и II этапов контракта не выполнены, что соответствует заключению проведенной в рамках проверки экспертизы, результаты которой Обществом не опровергнуты.

Бюджетные денежные средства перечисленные обществу по 1 и 2 этапу, результат которых не соответствует условиям контракта, подлежат возврату заказчику.

При этом баланс интересов сторон спорных отношений соблюдается и не несет для ответчика чрезмерное бремя - добросовестный исполнитель будучи профессиональным участником предпринимательской деятельности в сфере научно-исследовательских работ, всегда имеет возможность доказать законность и добросовестность своих действий при исполнении обязательств по контракту, иными словами ответчик обязан доказать наличие у него правовых оснований получения спорных денежных сумм 50 300 000 руб.

Однако бремя доказывая в данной части ответчиком по первоначальному иску не реализовано.

Факт выполнения работ при наличии заявленных обоснованных возражений по объему и качеству, подтвержденных в результате проведенной в рамках проверки экспертизы, не может подтверждаться исключительно подписанными отчетными документами.

По смыслу пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса по договору подряда оплате подлежит фактически выполненный (переданный заказчику) результат работ.

Согласно пункту 12 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 24.01.2000 года № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» наличие акта приемки работ, подписанного заказчиком, не лишает заказчика права представить суду возражения по объему и стоимости работ.

Указанное разъяснение направлено на защиту заказчика от недобросовестных действий подрядчика и не препятствует ему заявить в суде возражения по качеству, объему и стоимости работ, что и было осуществлено истцом по первоначальному иску в рамках настоящего дела.

Суд неоднократно ставил вопрос о назначении судебной экспертизы в целях определения объема, качества и стоимости работ, выполненных ответчиком по первоначальному иску в рамках 1 и 2 этапа, а также предъявленных к приемке в рамках 3 этапа, однако ответчик по первоначальному иску отказался от проведения судебной экспертизы, соответствующее ходатайство в порядке ст. 82 АПК РФ заявлено не было, в связи с чем, доводы АО «НПО РусБИТех» относительно недостатков заключения комиссии специалистов АО «Российские космические системы» на документацию по 1 и 2 этапу НИР «ВТС-2019» от 15.06.2022 не могут быть признаны судом обоснованными в отсутствие документального опровержения содержания выводов, изложенных в заключении комиссии.

Работы по контракту выполняются поэтапно, в связи с чем результат по 3 этапу не может соответствовать условиям контракта и иметь какую-либо потребительскую ценность для заказчика в условиях не достижения соответствующего условиям контракта результата работ по 1 и 2 этапу.

Отказами заказчика от приемки работ и заключением подтверждается наличие недостатков, которые исключают возможность использования предоставленного Исполнителем результата выполненных работ по этапу 3 НИР для определенной в государственном контракте цели.

Установленные в ходе проведенной проверки обстоятельства и заявленное истцом по первоначальному иску требование о возврате ответчиком выплаченных денежных средств в рамках государственного контракта направлены на защиту публичного интереса.

При изложенных обстоятельствах ответчиком не подтверждено наличие оснований для получения оплаты по 1, 2 этапам, а также удержания аванса, перечисленного в рамках 3 этапа, в связи с чем, не имеется оснований для отказа в удовлетворении первоначального иска в части взыскания оплаты по 1 этапу НИР в размере 9 000 000,00 рублей, оплата по 2 этапу НИР в размере 26 900 000 руб., а также аванса по 3 этапу НИР в размере 14 400 000 руб., что в общей сумме составляет 50 300 000 руб.

С учетом изложенных обстоятельств у суда отсутствуют достаточные основания для вывода о признании одностороннего расторжения государственного контракта от 11.09.2017 недействительной сделкой, в связи с чем, заявленные в рамках встречного иска требования не подлежат удовлетворению.

Учитывая невозможность принятия заказчиком работ по 3 этапу и, соответственно, невозможность подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и их последующей оплаты, отсутствуют правовые основания для взыскания с Минпромторга России задолженности по оплате по 3 этапу НИР государственному контракту и, как следствие, для взыскания неустойки, заявленной в рамках встречного иска.

Штраф начислен за неисполнение обязательств, предусмотренных государственным контрактом, в размере 2 695 000 руб. в соответствии с пунктом 10.4 государственного контракта (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 2 от 29.10.2018).

Соответствующих доказательств, свидетельствующих об отсутствии вины в просрочке исполнения обязательства, ответчиком по первоначальному иску в материалы дела не представлено.

В связи с чем, первоначальные исковые требования в данной части удовлетворены судом.

Пени в размере 124 064 325 руб. за просрочку сдачи работ по 3 этапу НИР начислены истцом по первоначальному иску за период с 25.10.2019 по 12.08.2022 , исходя из цены контракта 53 900 000 руб. и рассчитаны в соответствии с пунктом 10.3 государственного контракта, по формуле, определенной постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», действовавшим в момент заключения государственного контракта.

Вместе с тем, при определении размера неустойки суд принимает во внимание доводы ответчика по первоначальному иску о чрезмерности размера начисленной неустойки.

Истребование неустойки по размеру в 3 раза выше стоимости всего контракта не соответствует критерию разумности и добросовестности, приводит к получению явно необоснованной выгоды.

Оценив фактические обстоятельства спора в объеме представленных доказательств, суд считает возможным снизить сумму неустойки в виде пени до 3 000 000 руб. как справедливой, достаточной и соразмерной суммы, как компенсирующей допущенное нарушение неденежного обязательства, так и имеющий превентивный характер, предупреждающий подобные нарушения.

Суд посчитал указанную сумму справедливой, достаточной и соразмерной, принимая во внимание, что неустойка служит средством, обеспечивающим исполнение обязательства, а не средством обогащения за счет должника.

Доводы апелляционной жалобы о пропуске истцом срока исковой давности, отклоняются судом апелляционной инстанции в силу следующего.

Согласно статье 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

В силу пункта 1 статьи 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 № 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности", если иное не установлено законом, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо, право которого нарушено, узнало или должно было узнать о совокупности следующих обстоятельств: о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (пункт 1 статьи 200 ГК РФ).

В рассматриваемом случае срок исковой давности следует исчислять не с даты подписания актов сдачи-приемки 1 и 2 этапов НИР, а с момента, когда истец узнал о нарушении своих прав, а именно: 18.07.2022 за № 8/П/12/1983 (поступило в Минпромторг России 03.08.2022, вх. № МП-169666) в адрес истца из Службы Управления по контрразведывательному обеспечению объектов промышленности ФСБ России (Служба) поступило письмо, согласно которому в ходе оперативно-розыскных мероприятий получены данные о признаках хищения денежных средств при выполнении НИР, представленные исполнителем материалы по двум этапам НИР выполнены не в полном объеме при полной оплате работ, возможно нанесение ущерба Минпромторгу России, как главному распорядителю бюджетных средств по НИР.

Также, о наличии нарушений свидетельствует заключение комиссии специалистов АО «Российские космические системы» от 15.07.2022.

Таким образом, срок исковой давности следует исчислять с даты получения истцом из Службы данных, свидетельствующих о нарушениях со стороны ответчика.

При таких обстоятельствах срок исковой давности истцом по первоначальному иску не пропущен.

Также, как было указано выше, суд первой инстанции неоднократно ставил вопрос о назначении судебной экспертизы в целях определения объема, качества и стоимости работ, выполненных ответчиком по первоначальному иску в рамках 1 и 2 этапа, а также предъявленных к приемке в рамках 3 этапа, однако ответчик по первоначальному иску отказался от проведения судебной экспертизы, соответствующее ходатайство в порядке ст. 82 АПК РФ заявлено не было, в связи с чем доводы АО «НПО РусБИТех» относительно недостатков заключения комиссии специалистов АО «Российские космические системы» на документацию по 1 и 2 этапу НИР «ВТС-2019» от 15.06.2022 не могут быть признаны судом обоснованными в отсутствие документального опровержения содержания выводов, изложенных в заключении комиссии.

Работы по контракту выполняются поэтапно, в связи с чем, результат по 3 этапу не может соответствовать условиям контракта и иметь какую-либо потребительскую ценность для заказчика в условиях не достижения соответствующего условиям контракта результата работ по 1 и 2 этапу.

Отказами заказчика от приемки работ и заключением подтверждается наличие недостатков, которые исключают возможность использования предоставленного исполнителем результата выполненных работ по этапу 3 НИР для определенной в государственном контракте цели.

Установленные в ходе проведенной проверки обстоятельства и заявленное истцом по первоначальному иску требование о возврате ответчиком выплаченных денежных средств в рамках государственного контракта направлены на защиту публичного интереса.

Учитывая невозможность принятия заказчиком работ по 3 этапу и, соответственно, невозможность подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и их последующей оплаты, отсутствуют правовые основания для взыскания с Минпромторга России задолженности по оплате по 3 этапу НИР государственному контракту и, как следствие, для взыскания неустойки, заявленной в рамках встречного иска.

Иные доводы жалобы истца судом внимательно изучены и подлежат отклонению, как противоречащие фактическим обстоятельствам дела и основанные на неправильном толковании норм материального права.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания, предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены или изменения решения суда.

Руководствуясь статьями 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд



ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 29.06.2023 по делу №А40-216293/22 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.



Председательствующий судья П.А. Порывкин


Судьи А.Л. Фриев


И.А. Титова