Решение от 28 октября 2020 г. по делу № А40-133782/2020

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-133782/20-83-704
28 октября 2020 г.
г. Москва


Резолютивная часть решения объявлена 27.10.2020г.

Полный текст решения изготовлен 28.10.2020г.

Арбитражный суд в составе: председательствующего судьи Сорокина В.П. (шифр судьи 83-704), при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Елпаевой Е.В., рассматривает в открытом судебном заседании дело по иску ООО "Аргент Альянс" (ИНН 5032217728) к АО "АЛЬТАИР" (ИНН 7718501422) о взыскании денежных средств в размере 6.406.504 руб.

при участии:

от истца – ФИО2 на основании доверенности от 16.06.2020

от ответчика – не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением о взыскании с ответчика суммы неосновательного обогащения в размере 5 281 744 руб., а также неустойки (пени) в размере 1 124 760 руб.

Требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком своих обязательств по договору №1/2019 от 04.04.2019 г.

Истец явку представителя обеспечил, который исковые требования поддержал.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства в порядке ст. 123 АПК РФ, в судебное заседание не явился, письменный отзыв на исковое заявление не представил, требования не оспорил.

Материалами дела подтверждается, что имеет место систематическое неполучение Ответчиком судебных извещений, а также иной юридической документации, в том числе копии искового заявления.

Согласно сведениям с сайта Почты России, судебные извещения возвращаются отправителю за истечением срока хранения. При этом корректный адрес местонахождения ответчика подтверждается представленной в материалы дела выпиской из ЕГРЮЛ. В отсутствие сведений о нарушении Правил оказания услуг почтовой связи суд приходит к выводу о том, что ответчиком, не предприняты все разумные и достаточные меры для получения судебных извещений по месту своего нахождения, в связи с чем, ответчик несет соответствующие риски непринятия таких мер.

Суд, учитывает, что в определении суда в том числе указано, что стороны обязаны раскрыть доказательства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, заблаговременно, до начала судебного разбирательства, добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами и обязанностями, предусмотренными ст.ст. 4, 7-9, 16, 19, 21, 23, 41, 46, 49, 57, 59, 65, 66, 90, 94, 98, 110, 111, 119, 123, 132, 139, 154, 156, 159, 181, 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, учитывая при этом, что они несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими соответствующих процессуальных действий.

В определении суд обязывал Ответчика представить на обозрение суда подлинные документы в обоснование правовой позиции; обеспечить явку представителей с надлежащими полномочиями на представление интересов в судебное заседании.

Между тем, в нарушение ст. 131 АПК РФ, Ответчик указанное требование не исполнил, отзыв на иск не представил, об обстоятельствах, препятствующих своевременному предоставлению отзыва на иск и дополнительных доказательствах, которые могли бы быть признаны судом уважительными, суду не сообщил, в связи с чем, принял риск наступления последствий совершения или несовершения им процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 и ст. 41 АПК РФ).

С учетом изложенного, дело рассмотрено в отсутствие ответчика в порядке статьи 156 АПК РФ.

Суд, изучив материалы дела, пришёл к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению, по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. Таким образом любой иск должен быть направлен на защиту нарушенных прав обратившегося в суд лица, а следовательно, согласно статье 65 АПК РФ истец обязан доказать те обстоятельства, на которые ссылается в обоснование заявленного иска.

Доказательства представляются лицами, участвующими в деле (пункт 1 статьи 66 АПК РФ). В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

В соответствии со ст. 153 Гражданского кодекса Российской Федерации сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В соответствии с ч. 1 ст. 420, ч. 1 ст. 422 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей, договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

Согласно положениям ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускаются (ст.310 ГК РФ).

Как следует из материалов дела между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен договор подряда №1/2019 от 04.04.2019 г.

Факт перечисления спорных денежных средств (5 281 744 руб.) ответчиком не оспаривается и подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями №№ 263 от 23.04.2019, 395 от 24.05.2019, 420 от 13.06.2019, 507 от 20.09.2019.

Доказательств выполнения работ на перечисленные истцом денежные средства (5 281 744 руб.) в объеме и сроки определенные договором (п. 1.2. договора, приложение № 3 (план-график производства работ) ответчиком суду не представлено, как не представлено доказательств их выполнения и на дату принятия решения по настоящему делу.

Ходатайств о проведении экспертизы, в нарушение определения суда от 27.08.2020 суду не заявлено.

Доказательств возврата денежных средств (5 281 744 руб.) ответчиком суду также не представлено.

Статьей 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения.

В связи с чем, требование истца о взыскании с ответчика денежных средств в размере 5 281 744 руб. подлежит удовлетворению.

Истцом также заявлено требование о взыскании неустойки в размере 1 124 760 руб., согласно п. 8.1. договора., за период с 02.02.2020 по 07.06.2020, с учетом 5% ограничения.

В соответствии с ч. 1 ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно п.2.1. договора стороны определили срок окончания работ – 01.02.2020г.

Доказательств выполнения работ в спорный период (с 02.02.2020 по 07.06.2020) ответчиком суду не представлено.

Расчет истца ответчиком документально не опровергнут. Доказательств наличия соглашений сторон об измени срока окончания работ по договору суду не представлено. Как не представлено доказательств приостановления работ в установленном порядке.

В связи с чем, суд приходит к выводу, что требование истца о взыскании с ответчика неустойки (пени) в размере 1 124 760 руб., основано на положениях ст. 330 ГК РФ, п. 8.1. договора и подлежит удовлетворению.

Оснований для снижений неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ суду, в нарушение ст. 65 АПК РФ, ответчиком суду не представлено.

В соответствии со статьей 123 Конституции Российской Федерации, статьями 8, 9 АПК РФ, судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равенства сторон.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Вместе с тем, согласно ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

В соответствии с ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Согласно ч.3. ст. 70 АПК РФ, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает их иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Расходы по госпошлине поиску распределяются судом в порядке ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 309, 310, 314, 330, 421, 432, 702, 1102, 1109 ГК РФ, ст.ст. 101-103,110,167-171 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с АО "АЛЬТАИР" (ИНН <***>) в пользу ООО "Аргент Альянс" (ИНН <***>) денежные средства в размере 5 281 744 руб., неустойку в размере 1 124 760 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 55 033 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья В.П. Сорокин