Постановление от 2 ноября 2023 г. по делу № А40-63417/2023

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-67489/2023

Дело № А40-63417/23
г. Москва
02 ноября 2023 года
Резолютивная часть постановления объявлена 26 октября 2023 года

Постановление изготовлено в полном объеме 02 ноября 2023 года


Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи: Новиковой Е.М.,

судей: Порывкина П.А., Титовой И.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

АО "МОСКАПСТРОЙ"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от «25» августа 2023 года

по делу № А40-63417/23,

по иску АО "МОСКАПСТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к ФОНДУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ (ИНН <***>, ОГРН <***>)

третье лицо: ГАУ " МосжилНИИпроект "

о взыскании,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 по доверенности от 29.12.2022,

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 04.08.2021,

от третьего лица: не явился, извещен,



У С Т А Н О В И Л:

АО "МОСКАПСТРОЙ" (истец) обратилось в суд с иском к ФОНДУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ (ответчик) о взыскании 5 382 943 руб. 88 коп. долга.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 25 августа 2023 года в удовлетворении исковых требований отказано.

Истец не согласился с выводами суда, обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить по мотивам, изложенным в жалобе.

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции судебного акта проверены арбитражным апелляционным судом в соответствии с главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда отменить.

Представитель ответчика против доводов апелляционной жалобы возражал по основаниям, изложенным в отзыве на апелляционную жалобу, просил оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Третье лицо в судебное заседание не явилось, извещено надлежащим образом о дате и времени рассмотрения, апелляционная жалоба рассматривалась в его отсутствие в соответствии с ст. 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Выслушав объяснения представителей истца и ответчика, исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, изучив доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для изменения или отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, между Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (ФКР Москвы, Ответчик, Заказчик) и АО «Москапстрой» (Истец, Генподрядчик) заключен договор № ПКР-003278-19 от 20 сентября 2019 г. на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по адресу: г. Москва, ЮЗАО, Строителей ул., д.17, корп.

ГАУ «МосжилНИИпроект» (Третье лицо) является организацией, осуществляющей услуги по строительному контролю на Объекте.

По условиям Договора Генподрядчик обязался в соответствии с техническим заданием своими силами и средствами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, за свой счет выполнить весь комплекс работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества на Объекте.

Согласно п. 3.1. Договора в редакции дополнительного соглашения № 2 от 06 апреля 2021 г. цена Договора составляет 45 434 138 рублей 51 копейка, в том числе НДС 20%.

Всего Генподрядчиком были выполнены работы на общую сумму 6 968 704 рубля 20 копеек.

Согласно акту приёмки выполненных работ по разработке ПСД от 27.01.2021 стоимость работ в части ПСД составляет 1 455 651 рубль 29 копеек.

Заказчик подтвердил, что фактическое качество выполненных работ соответствует требованиям Договора. Недостатки в выполненных работах не выявлены. Проектная документация, выключая сметную документацию, передана Заказчику в полном объёме.

Работы по Договору в части ПСД выполнены в полном объёме и оплачены Заказчиком.

Истец указывает, что 16.10.2021 стороны подписали акты о приёмке выполненных работ по форме КС-2: № 1 в части выполнения работ по ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения на сумму 353 693 руб. 88 коп. без учета возвратных средств в размере 2 405,67 руб., № 2 в части выполнения работ по ремонту внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) на сумму 262 963 руб. 39 коп. без учета возвратных средств в размере 5 088,15 руб.; № 1 в части выполнения работ по ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) на сумму 1 157 455 руб. 99 коп. без учета возвратных средств в размере 27 903,68 руб.; № 5 в части выполнения работ по ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) на сумму 241 531 руб. 84 коп. без учета возвратных средств в размере 14 110,66 руб., № 8 в части выполнения работ по ремонту фасада на сумму 70 967 руб. 26 коп., № 7 в части выполнения работ по ремонту кровли на сумму 2 506 468 руб. 12 коп. без учета возвратных средств в размере 61 783,31 руб., № 8 в части выполнения работ по ремонту подвальных помещений, относящихся к имуществу собственников помещений на сумму 77 002 руб. 88 коп., № 9 в части выполнения работ по ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализация) на сумму 144 638 руб. 17 коп. без учета возвратных средств в размере 6 555,10 руб. 07.12.2021 стороны подписали акт о приёмке выполненных работ по форме КС-2 №2 в части выполнения работ по ремонту внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) на сумму 698 331 руб. 38 коп. без учета возвратных средств в размере 12 262,46 руб.

Таким образом, указанные работы на сумму 6 968 704 рубля 20 копеек приняты Заказчиком без замечаний.

26 октября 2021 г. Генподрядчику поступило Уведомление об отказе от Договора на основании принятого 19 октября 2021 г. Заказчиком решения о расторжении Договора.

Между сторонами подписан Акт выверки объёмов фактически выполненных работ, который согласно пункту 1.2 Договора является документом, оформляемый по итогам выверки объемов выполненных Генподрядчиком работ и является допустимым и достаточным доказательством объемов работ, фактически выполненных Генподрядчиком и сроков выполнения работ, согласно Графику производства и стоимости работ.

Указанным Актом стороны подтвердили, что стоимость фактически выполненных Генподрядчиком работ составляет 6 968 704 рублей 20 копеек, оплачено по актам приемки по вышеуказанным системам - 1 455 651 рублей 29 копеек, стоимость не оплаченных Заказчиком работ составляет 5 513 052 рублей 91 копеек.

ФКР Москвы до настоящего времени не произвёл оплату за выполненные Генподрядчиком работы на сумму 5 382 943 рубля 88 копеек (за вычетом возвратных средств в размере 130 109 руб. 03 коп.).

Поскольку в ответ на направленную претензию ответчик свои обязательства не исполнил, истец обратился с настоящим иском в суд.

Арбитражный апелляционный суд согласен с выводами суда первой инстанции об отказе в удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно пункту 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно статьям 720, 753 ГК РФ принятие заказчиком результата выполненных работ является обязанностью заказчика при условии сообщения подрядчика о готовности его к сдаче.

При этом сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

На основании п. 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 января 2000 года № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Как указывалось ранее, по результатам электронного аукциона между Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы и подрядной организацией АО «Москапстрой» заключен договор № ПКР-003278-19 от 20.09.2019 на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном(-ых) доме(-ах) по адресу(- ам): г. Москва, ЮЗАО, Строителей ул. 17 к.2 (Договор).

Генподрядчик принимает на себя обязательство в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 11 к настоящему Договору) своими силами и средствами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее - Работы) в соответствии с Графиком производства и стоимости работ (Приложение № 1 к настоящему Договору), по адресу(ам), предусмотренному (ым) Адресным перечнем (Приложение № 2 к настоящему Договору), (далее - Объект/Объекты), включая разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных работ на каждом Объекте, поставку Материалов, Изделий, Конструкций, своевременное устранение недостатков (дефектов), сдачу выполненных работ по разработке проектной документации по Акту приемки выполненных работ по разработке проектной документации, сдачу выполненных работ по системе (элементу) здания по Акту приемки выполненных работ по элементу (системе) здания, сдачу Объекта(-ов) по Акту приемки выполненных работ по Объекту, выполнение обязательств в течение Гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно связанных работ.

В соответствии с п. 3.1. Цена определяется на основании Сметы (Приложение № 10 к настоящему Договору), Адресного перечня (Приложение № 2 к настоящему Договору), которым определена предельная стоимость выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27.02.2015 № 86-ПП, с учетом процента снижения, установленного по результатам электронного аукциона на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (протокол № 027300000011901798 от «02» сентября 2019 г.), с учетом дополнительного соглашения №2 от 06.04.2021 составляет 45 434 138, 51 руб., в том числе НДС - 20 % - 7 572 356, 42 руб., и включает все затраты Генподрядчика, так или иначе связанные с выполнением полного комплекса Работ на Объекте(-ах).

В силу п. 4.1 Договора Генподрядчик обязуется выполнить Работы по Договору, как в целом, так и по отдельным Объектам работ в соответствии с Графиком производства и стоимости работ (Приложение №1 к настоящему Договору).

Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требования Генподрядчика о продлении сроков выполнения работ, как в целом, так и по отдельным элементам (системам) здания, включая сроки выполнения этапов работ по отдельным элементам (системам) здания, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Договоре, либо предусмотренных нормами действующего законодательства РФ.

Сроки начала и окончания выполнения работ по каждому Объекту, включая сроки выполнения этапов работ по отдельным элементам (системам) здания, а также работ в целом, являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения Генподрядчиком сроков производства Работ.

Этапы выполнения работ по отдельному элементу (системе) здания, их продолжительность и стоимость устанавливаются в соответствии с результатами выполнения работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в пределах общего срока выполнения работ по элементу (системе) здания, установленного настоящим Договором путем внесения изменений в График производства и стоимости работ и подписания Сторонами дополнительного соглашения.

Дополнительным соглашением №2 от 06.04.2021 между сторонами согласован График производства и стоимости работ:

ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения в срок до 01.05.2020;

ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) в срок до 31.03.2020;

ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - в срок до 10.07.2020;

ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) – в срок до 20.08.2020;

ремонт фасада - в срок до 10.08.2020;

ремонт крыши - в срок до 31.08.2020;

ремонт подвальных помещений в срок до 31.07.2020;

ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) - в срок до 31.03.2020;

ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали)- в срок до 31.03.2020.

В соответствии с п. 6.1.11. Договора Генподрядчик обязуется выполнить все работы по настоящему Договору собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, в соответствии с условиями настоящего Договора, проектной и сметной документацией, строительными нормами, правилами, стандартами, правилами техники безопасности, охраны труда, антитеррористическими мероприятиями, требованиями миграционного контроля, правилами пожарной безопасности, правилами по охране зеленых насаждений, иными нормативно-правовыми документами, действующими на территории РФ, Регламентом ФКР Москвы «Требования предъявляемые к подрядным организациям при выходе на объект капитального ремонта ФКР Москвы», Требованиями к обустройству строительной площадки при проведении капитального ремонта многоквартирных домов в городе Москве, утвержденными приказом ФКР Москвы от 02.10.2015 № ФКР-14-43/5.

Любые отклонения от условий настоящего Договора, проектной и сметной документации, требований Заказчика, в том числе не влияющие на технологию и качество работ, Генподрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

Стороны производят оформление первичных документов (формы КС-2 и КС-3), Отчета о выполненных работах (Приложение № 9 к настоящему Договору) в соответствии с п. 3.7 настоящего Договора.

Разделом 7 договора предусмотрен порядок приемки выполненных работ

В соответствии с п. 7.3. договора в период проведения работ отдельно по каждому объекту осуществляется приемка: скрытых работ (работы принимаются комиссионно, составляется акт приемки скрытых работ); выполненных в полном объеме работ на объекте (работы принимаются комиссионно, составляется акт приемки выполненных работ по объекту согласно сметной документации).

Согласно п. 7.4 скрытые работы подлежат приемке перед производством последующих работ. Генподрядчик письменно, не позднее, чем за 2 (два) дня до начала приемки, уведомляет заказчика, осуществляющего контроль за ходом производства работ, о необходимости ведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию.

Уведомление о назначении даты приемки скрытых работ должно быть направлено генподрядчиком заказчику в рабочие дни и в часы работы. В случаях, если закрытие скрытых работ изведено без оформления акта, а заказчик не был информирован или информирован с зданием, генподрядчик по указанию заказчика должен за свой счет и своими силами открыть, а затем восстановить данную часть скрытых и последующих работ. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным СП 48.13330.2011 (утвержден приказом Минрегиона РФ от .12.2010 №781) и иными соответствующими строительными нормами. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные работы, подлежащие закрытию, заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения генподрядчиком. Генподрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (три) дня переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и повторно предъявить их к приемке. В этом случае генподрядчик несет ответственность в полном объеме (в том числе за нарушение сроков выполнения работ) в соответствии с условиями настоящего договора.

В силу п. 7.8. Договора, выполненные работы по каждому из элементов (системы) здания подлежат приемке в следующем порядке:

При завершении выполнения работ по каждому из элементов (системы) здания Генподрядчик в срок не позднее, чем за 3 (три) дня до предполагаемой даты начала приемки письменно уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки и передает Заказчику следующую документацию:

Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Отчет о выполненных работах (Приложение № 9 к настоящему Договору) и документы в соответствии с п. 6.1.42 настоящего Договора.

После проверки документации в установленном порядке Заказчик уведомляет членов комиссии по приемке выполненных работ о готовности объекта к приемке выполненных работ, о времени, дате и месте работы комиссии.

В комиссию по приемке выполненных работ входят уполномоченные представители Заказчика, в том числе представитель строительного контроля, Генподрядчика, управы района города Москвы или префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы (по территориальной принадлежности многоквартирного дома), Департамента капитального ремонта города Москвы, лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, специализированной организации, осуществляющей эксплуатацию отдельного оборудования в многоквартирном доме, уполномоченный депутат, а также представитель собственников помещений в многоквартирном доме.

По результатам приемки комиссией составляется Акт приемки выполненных работ по элементу (системе) здания в количестве, необходимом для каждого члена комиссии.

В соответствии с ч. 1 ст.65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих доводов и возражений.

Вместе с тем, истец не представил доказательств достижения результата работ по контракту, а также документов, подтверждающих фактическое выполнение работ на сумму 6 968 704, 20 рублей, а также, документов, подтверждающих направление полного комплекта приемочных документов в адрес Заказчика.

По состоянию на 19.10.2021 уведомление о необходимости приемки выполненных работ, Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Отчет о выполненных работах (Приложение № 6 к настоящему Договору), в том числе Акт о приемке выполненных работ ф.КС-2 в адрес Заказчика не поступали.

Истец в подтверждение своих доводов не представил доказательств выполнения и сдачи работ на объекте на сумму 6 968 704, 20 рублей.

Кроме того, в обоснование своих доводов о наличии задолженности по Договору, истцом, в том числе представлен Акт приемки выполненных работ №2 от 07.12.2021 по ремонту внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) на сумму 698 331, 38 рублей.

Между тем, ответчиком 19 октября 2021 г. принято решение об одностороннем отказе Заказчика от исполнения договора в связи с нарушением сроков производства работ более чем на 15 дней, а также неисполнением обязательства о продлении сроков банковской гарантии.

Уведомлением от 20.10.2021 Заказчик уведомил Генподрядчика о принятом решении и потребовал остановить выполнение работ и в течении 3-х дней с даты получения уведомления передать исходные данные.

Вышеуказанное уведомление получено Генподрядчиком 26.10.2021, о чем свидетельствует отчет об отслеживании почтового отправления 80094865122737.

В силу п. 14.12. Договора Решение Заказчика об одностороннем расторжении Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через 15 дней (без учета выходных и праздничных дней) с даты направления уведомления о расторжении договора Генподрядчику.

Таким образом, решение о расторжении вступило в силу, договор считается расторгнутым с 04.11.2021.

В представленном Акте приемки выполненных работ №2 от 07.12.2021 по ремонту внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) указан период работ с 01.12.2021 по 31.12.2021, тогда как работы после расторжения договора не проводились.

При расчете истцом не учтены возвратные средства.

В силу п. 3.9. Договора, при осуществлении оплаты за выполненные работы по Договору Заказчик засчитывает в счет оплаты суммы денежных средств от реализации Генподрядчиком лома черных и цветных металлов (далее - возвратные средства), стоимость которых определяется в смете на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах не ниже расчетных величин в соответствии с действующими нормативными правовыми актами города Москвы в сфере сметного нормирования и ценообразования. Стороны подтверждают стоимость возвратных средств по Договору подписанием Акта зачета требований Сторон за выполненные работы, оформленного по форме, утвержденной приказом ФКР Москвы от 08.12.2015 № ФКР-14-87/5 «Об утверждении отдельных форм первичных документов, связанных с проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов».

Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 утверждена и введена в действие Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (далее по тексту - Методика), в которой определен механизм отражения возвратных сумм в бухгалтерском учете.

В соответствии с пунктом 4.100.1 Методики возвратные суммы учитывают стоимость от реализации заказчиком материалов и деталей, полученных от разборки временных зданий и сооружений, определяемые расчетами по ценам возможной реализации за вычетом расходов по приведению их в пригодное состояние и доставке в места складирования; материалов и деталей, получаемых от разборки конструкций, сноса и переноса зданий и сооружений, в размере, определяемом по расчету ; мебели, оборудования и инвентаря, приобретенных для меблировки жилых и служебных помещений для иностранного персонала, осуществляющего шеф-монтаж оборудования; материалов, получаемых в порядке попутной добычи.

В пункте 4.99 Методики рекомендовано указывать возвратные суммы за итогом сводного сметного расчета стоимости строительства.

Пунктом 4.12 Методики предусмотрено, что в случаях, когда в соответствии с проектными решениями осуществляются разборка конструкций или снос зданий и сооружений по конструкциям, материалам и изделиям, пригодным для повторного применения, за итогом локальных сметных расчетов (смет) на разборку, снос (перенос) зданий и сооружений справочно приводятся возвратные суммы (суммы, уменьшающие размеры выделяемых заказчиком капитальных вложений).

Эти суммы не исключаются из итога локального сметного расчета (сметы) и из объема выполненных работ. Они показываются отдельной строкой под названием «В том числе возвратные суммы» и определяются на основе приводимых также за итогом расчета (сметы) номенклатуры и количества получаемых для последующего использования конструкций, материалов и изделий. Стоимость таких конструкций, материалов и изделий в составе возвратных сумм определяется по цене возможной реализации за вычетом из этих сумм расходов по приведению их в пригодное для использования состояние и доставке в места складирования. Стоимость материалов, получаемых в порядке попутной добычи (камень, щебень, песок, лес и др.), при наличии возможности их реализации рекомендуется учитывать по сложившимся в регионе ценам.

В случае невозможности использования или реализации материалов от разборки или попутной добычи их стоимость в возвратных суммах не учитывается.

Таким образом, согласно представленным Актам Генподрядчиком в том числе, необоснованно предъявлена сумма, подлежащая возврату Заказчику в размере 115 841, 87 рублей.

Учитывая изложенное, как верно установлено судом первой инстанции, истец не представил доказательств достижения результата работ по контракту.

Следовательно, судом первой инстанции обоснованно отказано в удовлетворении исковых требований.

Ссылка истца на Акт выверки в подтверждение наличия задолженности отклоняется судом апелляционной инстанции, поскольку акты выверки в отсутствие иной исполнительной документации не является допустимым документов подтверждающим выполнение работ и их оплаты, следовательно, обязанности ответчика по приемке и оплате в рассматриваемом случае не наступило.

Данным доводам судами дана оценка, в том числе по аналогичным спорам по делам А40-22968/2022, № А40-83433/22, А40-160415/20.

Иные доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, направлены на переоценку обжалуемого судебного акта, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены оспариваемого решения суда.

Фактические обстоятельства, имеющие существенное значение для разрешения спора по существу, установлены судом на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, отвечающих признакам относимости, допустимости и достаточности.

Судом первой инстанции дана надлежащая оценка всем имеющимся в деле доказательствам, оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта не имеется.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены принятого судебного акта, арбитражным апелляционным судом не установлено.

Апелляционная жалоба заявителя удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 176, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд



ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 25.08.2023 по делу №А40-63417/23 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.



Председательствующий судья Е.М. Новикова


Судьи П.А. Порывкин


И.А. Титова