Постановление от 22 июня 2023 г. по делу № А40-209158/2022

012/2023-152590(1)



ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994 Москва, ГСП-4, проезд Соломенной Сторожки, 12

адрес веб-сайта: http://9aas.arbitr.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 09АП-34676/2023

Дело № А40-209158/22
г. Москва
22 июня 2023 года
Резолютивная часть постановления оглашена: 15 июня 2023 года Полный текст постановления изготовлен: 22 июня 2023 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи: Семёновой А.Б.,

судей: Порывкина П.А., Бодровой Е.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассматривает в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Специализированная строительная компания "Газрегион" на решение Арбитражного суда города Москвы от 07.04.2023 по делу № А40- 209158/22

по иску (заявлению) общества с ограниченной ответственностью "Строй регион развитие" (295022, Республика Крым, Симферополь город, ФИО2 <...> литер А, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 11.03.2015, ИНН: <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Специализированная строительная компания "Газрегион" (119415, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 09.06.2010, ИНН: <***>),

о взыскании 3 057 105 руб. 73 коп. При участии в судебном заседании: от истца: ФИО3 по доверенности от 14.12.2021, от ответчика: ФИО4 по доверенности от 03.03.2023.

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Строй регион развитие" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Специализированная строительная компания "Газрегион" о взыскании пени в размере 3 057 105 руб. 73 коп.

Решением от 07.04.2023 исковые требования удовлетворены.

Ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда города Москвы от 07.04.2023 отменить; принять по делу новый судебный акт, которым в удовлетворении исковых требований в части взыскании пени за период 06.04.2020-06.10.2020 в размере 561 242,59 руб. отказать.

С учетом разъяснений, изложенных в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", и отсутствия возражений относительно проверки судом апелляционной инстанции только части судебного акта, законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверяется апелляционным судом в обжалуемой части, в соответствии с пунктом 5 статьи 268 АПК РФ.


В судебном заседании апелляционного суда ответчик поддержал апелляционную жалобу. Истец с доводами жалобы не согласен, решение суда считает законным и обоснованным, просит оставить его без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Рассмотрев дело в порядке ст.ст. 266, 268 АПК РФ, заслушав представителей сторон, изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия установила следующее.

Как следует из материалов дела, 09.01.2019 между ООО «ССК «Газрегион» и ООО «Строй Регион Развитие» заключен договор № 1-А-РЕК-2019/СГМ 18-012 на выполнение работ по строительству объекта.

В соответствии с п. 4.2 договора ООО «ССК «Газрегион» приняло на себя обязательство принять работы и оплатить их в течение 20 календарных дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.09.2021 по делу № А40127928/21-5-835 удовлетворены исковые требования ООО "Строй регион развитие" к ООО "Специализированная строительная компания "Газрегион" на сумму 18 760 196 руб. 60 коп., возникшие из договора. Данным решением установлены обстоятельства, которые согласно п.2 ст. 69 АПК РФ не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица. Указанные решением установлен факт заключения 09.01.2019 спорного договора, выполнения работ на сумму 36 320 236,81 руб., частичной оплаты в сумме 17 560 040,21 руб.; наличия задолженности в сумме 18 760 196,60 руб. Решение суда не обжаловано, вступило в силу 22.10.2021.

ООО «Строй Регион Развитие» выполнило работы на сумму 36 320 236,81 руб.: по акту приемки работ от 18.06.2019 на сумму 17 491 790,21 руб., по акту приемки работ от 29.08.2019 на сумму 8 995 678,90 руб. и по акту приемки работ от 23.09.2019 на сумму 9 832 768,70 руб.

ООО «ССК «Газрегион» оплатило платежным поручением № 11021 от 14.08.2019 только работы по акту от 18.06.2019 на сумму 17 491 790,21 руб. и стороны по договору произвели актом № 137 зачет встречных однородных требований от 30.09.2019 на сумму 68 250,00 руб., что не покрыло имеющейся задолженности ответчика по актам от 29.08.2019 на сумму 8 995 678,90 руб. и от 23.09.2019 на сумму 9 832 768,70 руб.

Согласно п. 4.2 договора оплата за выполненные работы производится в течение 20 календарных с даты предоставления и подписания форм КС-2, КС-3.

Указанные документы были подписаны сторонами 28.08.2019, срок оплаты истек 18.09.2019 (20 календарных дней).

Таким образом, начало срока неисполнения обязательства по оплате выполненных строительно-монтажных работ на сумму 8 927 428,90 (8 995 678,90 руб. - 68 250 руб.)19.09.2019, на сумму 9 832 768,70 рублей - с 15.10.2019.

Согласно п. 20.13 договора он действует до полного выполнения всех обязательств сторонами. Следовательно, в случае неисполнения обязательств стороны несут ответственность в соответствии с условиями договора.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со статьей 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 7.16 договора предусмотрено, что в случае неисполнения обязанностей по договору, подрядчик уплачивает пени, штрафы, в соответствии с п. 12.1 договора.


В соответствии с п. 12.1.2 субподрядчик вправе требовать уплаты неустоек (штрафы, пени), в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от неуплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки исполнения обязательства.

Согласно письму Газпромбанка № 02-3/1171 об оплате исполнительного листа от 18.02.2022, сумма основного долга в размере 18 760 196 рублей была оплачена ООО «ССК «Газрегион». Денежные средства поступили на счет ООО «СРР» 17.02.2022.

Согласно расчету истца, проверенному судом первой инстанции, сумма пени составила 3 057 105 руб. 73 коп.

В удовлетворении ходатайства о снижении размера неустойки суд первой инстанции отказал, в применении Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 428 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников» суд также отказал, указав, что ответчик не представил доказательств того, что пострадал от обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория, ответчик не является банкротом и в отношении него не подано заявление о банкротстве.

Доводы жалобы о наличии оснований для применения моратория в соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 428 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников» признаются апелляционным судом обоснованными.

Согласно пункту 1 статьи 9.1. Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности» (далее - ФЗ № 127) для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах) Правительство Российской Федерации вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами (далее для целей настоящей статьи - мораторий), на срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом б) пункта 1 постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 428 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников» (далее - Постановление № 428) в отношении организаций, включенных в перечень (перечни) системообразующих организаций российской экономики, введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Мораторий вводится на срок со дня официального опубликования Постановления № 428 и действует в течение 6 месяцев (пункт 5 Постановления Кг 428), то есть на период с 06.04.2020 по 06.10.2020 включительно.

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная строительная компания "Газрегион" включено в перечень системообразующих организаций российской экономики ( № п/п 183 в "Перечне системообразующих организаций российской экономики", утв. протоколом заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития Российской экономики от 20.03.2020 N 3, Письмо Минэкономразвития России от 23.03.2020 N 8952-РМ/Д18и "О перечне системообразующих организаций").

Таким образом, на период с 06.04.2020 по 06.10.2020 в отношении общества с ограниченной ответственностью "Специализированная строительная компания "Газрегион" введен мораторий на возбуждение дела о банкротстве.

На срок действия моратория в отношении должников, на которых он распространяется, наступают последствия, предусмотренные абзацем 5, абзацами 7-10 пункта 1 статьи 63 ФЗ № 127 (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1. ФЗ № 127).

Согласно абзацу 10 пункта 1 статьи 63 ФЗ № 127 не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.


Как разъяснено в Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории РФ новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30.04.2020 (вопрос № 10), одним из последствий введения моратория является прекращение начисления неустоек (штрафов и пеней) и иных финансовых санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежных обязательств и обязательных платежей по требованиям, возникшим до введения моратория (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац 10 пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве).

Принимая во внимание изложенное, основания для требования выплаты неустойки за период с 06.04.2020 по 06.10.2020 отсутствуют.

Апелляционным судом произведен перерасчет неустойки, общий размер которой за период с 27.09.2019 по 05.04.2020 и с 07.10.2020 по 16.02.2022 составил 1 288 130,80 руб.

Оснований для снижения размера неустойки в соответствии со ст. 333 ГК РФ апелляционный суд не усматривает.

При таких обстоятельствах, решение Арбитражного суда города Москвы от 07.04.2023 по делу № А40-209158/22 подлежит изменению в части периода и размера неустойки.

Рассматривая вопрос о распределении бремени несения расходов по государственной пошлине за рассмотрение апелляционной жалобы, апелляционный суд приходит к выводу, что с учетом доводов, изложенных в апелляционной жалобе, судебные расходы за рассмотрение апелляционной жалобы подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 07.04.2023 по делу № А40209158/22 в обжалуемой части изменить, изложить резолютивную часть решения в следующей редакции.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Специализированная строительная компания "Газрегион" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строй регион развитие" пени за период с 27.09.2019 по 16.02.2022 (за исключением периода с 06.04.2020 по 06.10.2020) в размере 1 288 130 руб. 80 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 16 132 руб. 05 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строй регион развитие" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Специализированная строительная компания "Газрегион" расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 000 руб. 00 коп.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья А.Б. Семёнова

Судьи П.А. Порывкин

Е.В. Бодрова