Постановление от 22 июля 2024 г. по делу № А40-14354/2024

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-33488/2024

Дело № А40-14354/24
г. Москва
22 июля 2024 года
Резолютивная часть постановления объявлена 15 июля 2024 года

Постановление изготовлено в полном объеме 22 июля 2024 года


Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Новиковой Е.М.,

судей Порывкина П.А., Фриева А.Л.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Пулатовой К.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "РС ЭЛЕКТРОСЕРВИС"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.03.2024

по делу № А40-14354/24

по иску ООО "ИНЖИКОМ" (ИНН <***>)

к ООО "РС ЭЛЕКТРОСЕРВИС" (ИНН <***>)

о взыскании 1 300 796,80 руб.,

при участии в судебном заседании:

от истца: не явился, извещен,

от ответчика: не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

ООО "ИНЖИКОМ" (истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ответчику ООО "РС ЭЛЕКТРОСЕРВИС" (ответчик) о взыскании 1 300 796 руб. 80 коп. неосновательного обогащения по договору № 2302/01-СП от 01 февраля 2023 года, расходы на оплату услуг почтовой связи в размере 360 руб.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 29.03.2024 исковые требования удовлетворены.

Ответчик не согласился с выводами суда, обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить по мотивам, изложенным в жалобе.

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции судебного акта проверены арбитражным апелляционным судом в соответствии с главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Истец и Ответчик в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о дате и времени рассмотрения, апелляционная жалоба рассматривалась в их отсутствие в соответствии с ст. 121, 123, 156 АПК РФ.

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, изучив доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для изменения или отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 01 февраля 2023 года между ООО «ИНЖИКОМ» и ООО "PC ЭЛЕКТРОСЕРВИС" был заключен Договор № 2302/01-СП, по которому Ответчик обязался выполнить строительно-монтажные работы по устройству фальшпола на объекте «Научно-технический центр ООО «НОВАТЭК НТЦ». 2 этап строительства. Административно-офисное здание (далее - Объект).

Истец перечислил платежными поручениями №131 от 06.02.2023, №166 от 10.02.2023, №201 от 15.02.2023 на расчетный счет в адрес Ответчика денежную сумму в размере 1 500 000 рублей в качестве аванса.

Однако, Ответчик работы по Договору надлежащим образом не выполнял, акты выполненных работ в адрес Истца для приемки не предоставлял, исполнительную документация не направлял, какой-либо результат работ, имеющий потребительскую ценность, в адрес Истца не передавал.

Истец направил в адрес Ответчика требования о предоставлении отчета об использовании аванса, однако, ответы от Ответчика не поступили.

В связи с невыполнением Ответчиком работ по Договору и невозможностью осуществить быструю замену Подрядчика и наверстать просрочку, допущенную Ответчиком, Заказчик расторг договор с Истцом на Объекте.

При изложенных обстоятельствах, Истец считает Договор расторгнутым, а между Истцом и Ответчиком отсутствуют взаимные права и обязанности, являющиеся основанием для дальнейшего удержания денежных средств в указанной сумме.

В связи с невозвращением неосновательного обогащения ООО «ИНЖИКОМ» было вынуждено осуществить погашение задолженности путем частичного зачета встречных однородных требований в сумме 199 203,20 руб., в связи с наличием обязательств перед ООО «РС ЭЛЕКТРОСЕРВИС» по другому Договору.

Таким образом, приобретенные Ответчиком денежные средства в размере 1 300 796,80 (1 500 000 - 199 203,20) руб. по своей природе являются неосновательным обогащением и подлежат взысканию с Ответчика Ответчиком обязательства по возврату денежных средств в полном объеме не исполнены, в связи с чем у ответчика образовалась задолженность в сумме 1 300 796 руб. 80 коп., которую истец просит взыскать с ответчика в судебном порядке.

Поскольку в ответ на направленную претензию ответчик свои обязательства не исполнил, истец обратился с настоящим иском в суд.

Арбитражный апелляционный суд согласен с выводами суда первой инстанции, в связи с чем полагает обоснованным удовлетворение исковых требований в силу следующего.

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно пункту 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Пунктом 3 статьи 450 ГК РФ предусмотрено, что в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.

Право заказчика на односторонний отказ от исполнения договора предусмотрен также положениями статей 715, 717 ГК РФ.

Таким образом, применительно к спорным правоотношениям отказ от исполнения договора допустим как в силу закона, так и предусмотрен соглашением сторон.

Статья 715 ГК РФ устанавливает возможность отказа от исполнения договора в связи с его ненадлежащим исполнением подрядчиком в случае, когда подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным либо становится очевидным, что работа не будет выполнена надлежащим образом. В соответствии со ст. 717 ГК РФ заказчик может отказаться от исполнения договора немотивированно.

В данных статьях предусмотрены различные последствия отказа от договора. Так, например, в случае отказа от исполнения договора на основании ст. 715 ГК РФ, у заказчика возникает право требования возмещения убытков.

В то же время при отказе от исполнения договора на основании ст. 717 ГК РФ у заказчика не возникает указанного права. Напротив, он обязан будет уплатить подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе. Кроме того, у заказчика возникнет обязанность возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Установлено, что в связи с невыполнением Ответчиком работ по Договору и невозможностью осуществить быструю замену Подрядчика и наверстать просрочку, допущенную Ответчиком, Заказчик расторг договор с Истцом на Объекте.

Положения пункта 4 статьи 453 ГК РФ в соответствии с которым стороны не вправе требовать возмещения того, что было исполнено ими по обязательству до момента расторжения договора, не исключают возможности истребовать в качестве неосновательного обогащения полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала (пункт 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 N 49 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении").

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 указанного Кодекса.

Судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон (статьи 8, 9 АПК РФ). Доказательства представляются лицами, участвующими в деле. Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения (не совершения) ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9, части 1 и 3 статьи 65, часть 1 статьи 66 АПК РФ). Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1 статьи 71 АПК РФ).

Вместе с тем, Ответчиком в нарушение ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено доказательств выполнения работ и/или несения затрат на сумму аванса – 1 500 000 руб.

В связи с невозвращением неосновательного обогащения ООО «ИНЖИКОМ» осуществлено погашение задолженности путем частичного зачета встречных однородных требований в сумме 199 203,20 руб., в связи с наличием обязательств перед ООО «РС ЭЛЕКТРОСЕРВИС» по другому Договору.

Таким образом, судом первой инстанции правомерно удовлетворены исковые требования о взыскании 1 300 796,80 (1 500 000 - 199 203,20) руб.

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, направлены на переоценку обжалуемого судебного акта, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены оспариваемого решения суда.

Фактические обстоятельства, имеющие существенное значение для разрешения спора по существу, установлены судом на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, отвечающих признакам относимости, допустимости и достаточности.

Судом первой инстанции дана надлежащая оценка всем имеющимся в деле доказательствам, оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта не имеется.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены принятого судебного акта, арбитражным апелляционным судом не установлено.

Апелляционная жалоба заявителя удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 176, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд



ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 29.03.2024 по делу № А40-14354/24 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.


Председательствующий судья Е.М. Новикова


Судьи П.А. Порывкин


А.Л. Фриев