Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 24.06.2025, с изм. от 16.12.2025)
 
1HQQESHpv9LE

    Статья 731 ГК РФ. Гарантии прав заказчика.



    1. Подрядчик не вправе навязывать заказчику включение в договор бытового подряда дополнительной работы или услуги. Заказчик вправе отказаться от оплаты работы или услуги, не предусмотренной договором.

    2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему работы отказаться от исполнения договора бытового подряда, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения договора, и возместив подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены работы. Условия договора, лишающие заказчика этого права, ничтожны.





    Судебная практика по статье 731 ГК РФ.


    • 1.

      Решение № 02-4104/2025 02-4104/2025~М-2672/2025 2-4104/2025 М-2672/2025 от 17 декабря 2025 г. по делу № 02-4104/2025

      Тимирязевский районный суд (Город Москва) - Гражданское
      ...оказаны. Согласно ст.782 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Положения статей 731 , 783 ГК РФ предусматривают, что заказчик вправе в любое время до сдачи ему работы отказаться от исполнения договора, уплатив исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной ...
    • 2.

      Решение № 2-4432/2025 2-4432/2025~М-3699/2025 М-3699/2025 от 31 октября 2025 г. по делу № 2-4432/2025

      Дмитровский городской суд (Московская область) - Гражданское
      ...отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними. Статье 731 ГК РФ установлено, что подрядчик не вправе навязывать заказчику включение в договор бытового подряда дополнительной работы или услуги. Заказчик вправе отказаться от оплаты работы или услуги, не ...
    • 3.

      Решение № 2-2278/2025 2-2278/2025~М-1750/2025 М-1750/2025 от 31 октября 2025 г. по делу № 2-2278/2025

      Новочебоксарский городской суд (Чувашская Республика ) - Гражданское
      ...как со ст. 715, так и со ст. 717 названного кодекса (при наличии между сторонами правоотношений, вытекающих из договора бытового подряда, - в соответствии со ст. 731 Гражданского кодекса РФ). Указанные нормы права в зависимости от оснований отказа заказчика от исполнения договора предусматривают различные правовые последствия в виде взаимных представлений сторон по прекращаемому договору, ...
    • 4.

      Решение № 2-4848/2025 2-4848/2025~М-2897/2025 М-2897/2025 от 28 октября 2025 г. по делу № 2-4848/2025

      Выборгский городской суд (Ленинградская область) - Гражданское
      ...как со статьей 715, так и со статьей 717 названного кодекса (при наличии между сторонами правоотношений, вытекающих из договора бытового подряда, - в соответствии со статьей 731 ГК РФ). Указанные нормы права в зависимости от оснований отказа заказчика от исполнения договора предусматривают различные правовые последствия в виде взаимных представлений сторон по прекращаемому договору, а ...
    • 5.

      Решение № 2-287/2025 2-287/2025~М-225/2025 М-225/2025 от 26 октября 2025 г. по делу № 2-287/2025

      Усть-Катавский городской суд (Челябинская область) - Гражданское
      ...услуг по комплексному продукту «Финансовая защита автомобилиста», подписанный клиентом собственноручно. Отказ от предоставления указанных услуг заявлен клиентом уже после их оказания, что противоречит ст.ст. 731 , 783 ГК РФ, следовательно, такой отказ является неправомерным. Истец утверждает, что его вынудил подписать данный акт, однако, не предоставляет соответствующих доказательств, подтверждающих данный довод. Истец не учитывает ...
    • 6.

      Решение № 2-2272/2025 2-2272/2025~М-1670/2025 М-1670/2025 от 21 октября 2025 г. по делу № 2-2272/2025

      Хабаровский районный суд (Хабаровский край) - Гражданское
      ...законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними (пункт 3 статьи 730 ГК РФ). В силу пункта 1 статьи 731 ГК РФ подрядчик не вправе навязывать заказчику включение в договор бытового подряда дополнительной работы или услуги. Заказчик вправе отказаться от оплаты работы или услуги, не предусмотренной договором. ...
    • 7.

      Решение № 2-2462/2025 от 20 октября 2025 г. по делу № 2-77/2025(2-3531/2024;)~М-3127/2024

      Первомайский районный суд г. Омска (Омская область) - Гражданское
      ...основании статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Статьями 731 , 783 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что заказчик вправе в любое время до сдачи ему работы отказаться от исполнения договора, уплатив исполнителю часть установленной цены пропорционально части ...
    • 8.

      Решение № 2-4880/2025 2-4880/2025~М-3127/2025 М-3127/2025 от 16 октября 2025 г. по делу № 2-4880/2025

      Центральный районный суд г. Челябинска (Челябинская область) - Гражданское
      ...или когда стало очевидным, что она не будет выполнена в срок (пункт 3 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации). В соответствии с пунктом 2 статьи 731 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе в любое время до сдачи ему работы отказаться от исполнения договора бытового подряда, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, ...
    • 9.

      Решение № 2-6592/2025 2-6592/2025~М-5592/2025 М-5592/2025 от 15 октября 2025 г. по делу № 2-6592/2025

      Октябрьский районный суд г. Уфы (Республика Башкортостан) - Гражданское
      ...факта надлежащего исполнения сторонами обязательств по договору служит подписанный без замечаний обеими сторонами акт приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг). В силу п. 2 ст. 731 Гражданского кодекса Российской Федерации, заказчик вправе в любое время до сдачи ему работы отказаться от исполнения договора бытового подряда, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, ...
    • 10.

      Решение № 2-11209/2024 2-3362/2025 2-3362/2025(2-11209/2024;)~М-9546/2024 М-9546/2024 от 13 октября 2025 г. по делу № 2-11209/2024

      Московский районный суд (Город Санкт-Петербург) - Гражданское
      ...принять и оплатить работу. Цена работы договора бытового подряда является существенным условием, так как должна быть определена соглашением сторон до его заключения (п. 1 ст. 731 , ст. 735 ГК). В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов ...
    Страницы← предыдущаяследующая