Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 24.06.2025, с изм. от 16.12.2025)
 
1HQQESHpv9LE

    Статья 704 ГК РФ. Выполнение работы иждивением подрядчика.



    1. Если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

    2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.





    Судебная практика по статье 704 ГК РФ.


    • 1.

      Решение № 2-2249/2025 2-2249/2025~М-643/2025 М-643/2025 от 15 декабря 2025 г. по делу № 2-2249/2025

      Советский районный суд г. Ростова-на-Дону (Ростовская область) - Гражданское
      ...либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику. Согласно ст. 704 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им ...
    • 2.

      Решение № 02-0703/2025 02-0703/2025(02-8368/2024)~М-7319/2024 02-8368/2024 М-7319/2024 от 7 декабря 2025 г. по делу № 02-0703/2025

      Люблинский районный суд (Город Москва) - Гражданское
      ...2 ст. 702 ГК РФ). Если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами (п. 1 ст.  704   ГК РФ). При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, несет сторона, допустившая просрочку (п. 2 ст. 705 ГК РФ). В ...
    • 3.

      Решение № 02-3061/2025 02-3061/2025~М-1695/2025 2-3061/2025 М-1695/2025 от 6 декабря 2025 г. по делу № 02-3061/2025

      Дорогомиловский районный суд (Город Москва) - Гражданское
      ...другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. В соответствии с ч.1 ст. 704 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика – из его материалов, его силами и средствами. В силу ст.432 ГК РФ договор считается ...
    • 4.

      Решение № 02-7030/2025 02-7030/2025~М-5850/2025 2-7030/2025 М-5850/2025 от 4 декабря 2025 г. по делу № 02-7030/2025

      Черемушкинский районный суд (Город Москва) - Гражданское
      ...другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. В соответствии с ч.1 ст. 704 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика – из его материалов, его силами и средствами. В силу ст.432 ГК РФ договор считается ...
    • 5.

      Решение № 2-3427/2025 2-3427/2025~М-2059/2025 М-2059/2025 от 23 ноября 2025 г. по делу № 2-3427/2025

      Кировский районный суд г. Новосибирска (Новосибирская область) - Гражданское
      ...обязуется принять результат работы и оплатить его. Если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами (ст. 704 ГК РФ). По общему правилу доказательственная деятельность в первую очередь связана с активным процессуальным поведением сторон, наделенных равными процессуальными средствами защиты в условиях состязательности процесса, стороны должны ...
    • 6.

      Решение № 2-8485/2025 2-8485/2025~М-4298/2025 М-4298/2025 от 13 ноября 2025 г. по делу № 2-8485/2025

      Октябрьский районный суд г. Красноярска (Красноярский край) - Гражданское
      ...стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Как следует из положений ст. 703, ст. 704 ГК РФ договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику, если иное не предусмотрено договором подряда, ...
    • 7.

      Решение от 13 ноября 2025 г. по делу № А80-277/2025

      Арбитражный суд Чукотского АО (АС Чукотского АО)
      ...недоказанности использования исполнителем тех или иных материалов при исполнении принятых на себя обязательств, существенного правового значения не имеют в силу пункта 3 статьи 703, статей 704 , 710 ГК РФ, устанавливающих, что подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика и по общему правилу выполняет работу своим иждивением, сохраняя право на оплату работ по цене, ...
    • 8.

      Решение № 2-6834/2025 2-6834/2025~М-5888/2025 М-5888/2025 от 9 ноября 2025 г. по делу № 2-6834/2025

      Октябрьский районный суд г. Уфы (Республика Башкортостан) - Гражданское
      ...работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров. В силу ст. 704 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество ...
    • 9.

      Решение № 2-3055/2025 2-3055/2025~М-1862/2025 М-1862/2025 от 9 ноября 2025 г. по делу № 2-3055/2025

      Промышленный районный суд г. Смоленска (Смоленская область) - Гражданское
      ...выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. В силу ст. 704 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать ...
    • 10.

      Постановление от 9 ноября 2025 г. по делу № А75-18018/2024

      Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (ФАС ЗСО) - Гражданское
      Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда
      ...монтажу временного водоснабжения, стоимости по устройство фундамента под башенный кран. Суд округа не усматривает оснований для признания данных выводов суда необоснованными. Согласно части 1 статьи 704 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами. Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика ...
    Страницы← предыдущаяследующая