Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 24.06.2025, с изм. от 16.12.2025)
 
1HQQESHpv9LE

    Статья 709 ГК РФ. Цена работы.



    1. В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

    2. Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

    3. Цена работы может быть определена путем составления сметы.

    В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком.

    4. Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.

    5. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной приблизительно цены работы, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы.

    Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре.

    6. Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.

    При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе заказчика выполнить это требование - расторжения договора в соответствии со статьей 451 настоящего Кодекса.





    Судебная практика по статье 709 ГК РФ.


    • 1.

      Решение № 2-3768/2025 2-3768/2025~М-1774/2025 М-1774/2025 от 22 декабря 2025 г. по делу № 2-3768/2025

      Новгородский районный суд (Новгородская область) - Гражданское
      ...заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы её определения (п. 1 ст. 709 ГК РФ). В силу п. 1 ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных её этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику ...
    • 2.

      Решение № 02-0065/2025 02-0065/2025(02-3592/2024)~М-1080/2024 02-3592/2024 2-65/2025 М-1080/2024 от 4 декабря 2025 г. по делу № 02-0065/2025

      Хорошевский районный суд (Город Москва) - Гражданское
      ...другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Согласно ч.ч. 1, 3 ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется путем составления сметы. В случае, ...
    • 3.

      Решение № 2-2584/2025 2-2584/2025~М-1435/2025 М-1435/2025 от 2 декабря 2025 г. по делу № 2-2584/2025

      Гагаринский районный суд (город Севастополь) - Гражданское
      ...в указанной части, суд исходит из следующего. В силу пункта 1 статьи 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. Согласно статьей 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с ...
    • 4.

      Решение № 2-4899/2025 2-4899/2025~М-3595/2025 М-3595/2025 от 27 ноября 2025 г. по делу № 2-4899/2025

      Благовещенский городской суд (Амурская область) - Гражданское
      ...конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Согласно п. 1 ст. 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с ...
    • 5.

      Решение от 18 ноября 2025 г. по делу № А56-16531/2025

      Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области) - Гражданское
      Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда
      ...материалами дела подтверждается, что стороны не заключали в установленном порядке дополнительного соглашения к Контракту по поводу спорных дополнительных работ. Из совокупности положений пункта 5 статьи 709 и пункта 3 статьи 743 ГК РФ следует, что подрядчик обязан сообщать заказчику о необходимости проведения дополнительных работ, не учтенных в технической документации, которые увеличивают сметную стоимость ...
    • 6.

      Решение от 13 ноября 2025 г. по делу № А80-277/2025

      Арбитражный суд Чукотского АО (АС Чукотского АО)
      ...с завышением расценок. Соответственно подрядчик в любом случае сохраняет право на полную оплату твердой стоимости выполненных им работ применительно к абзацу 1 пункта 6 статьи 709 и статье 710 ГК РФ. Более того, заказчиком документально не опровергнуты доводы исполнителя, основанные на представленном в дело заключении специалиста (т.2 л.д. 43-46) о ...
    • 7.

      Решение от 12 ноября 2025 г. по делу № А37-4095/2024

      Арбитражный суд Магаданской области (АС Магаданской области)
      ...При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и смете. Согласно пункту 4 статьи 709 ГК РФ цена работы (смета) может быть приблизительной или твёрдой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твёрдой. На основании части 2 статьи 34 ...
    • 8.

      Решение от 12 ноября 2025 г. по делу № А78-13792/2024

      Арбитражный суд Забайкальского края (АС Забайкальского края)
      ...интересах заказчика и их результат, но и цена (Определение ВС РФ от 04.12.2023 N 310-ЭС23-12815) В соответствии с п. 6 ст. 709 ГК РФ подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть ...
    • 9.

      Решение от 11 ноября 2025 г. по делу № А19-21056/2024

      Арбитражный суд Иркутской области (АС Иркутской области)
      ...неясностей. Вместе с тем суд приходит к выводу об отсутствии оснований для оплаты дополнительных работ на сумму 1 164 834 руб. Согласно пункту 5 статьи 709 ГК РФ, при возникновении необходимости в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной приблизительно цены работы, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. ...
    • 10.

      Решение от 11 ноября 2025 г. по делу № А24-2690/2025

      Арбитражный суд Камчатского края (АС Камчатского края)
      ...двести семьдесят девять тысяч двести пятьдесят три рубля 81 копейка) в том числе НДС 159 764 069,23 руб. (из них НДС 18% 125 450 709 , 20 руб. в ценах - 2 кв. 2014 года и НДС 20% 33 313 360,02 руб. в ценах 4 кв. 2022 г., 1 кв.2023г., 2кв. 2023г., ...
    Страницы← предыдущаяследующая