Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 24.06.2025, с изм. от 16.12.2025)
 
1HQQESHpv9LE

    Статья 523 ГК РФ. Односторонний отказ от исполнения договора поставки.



    1. Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта 2 статьи 450).

    2. Нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в случаях:

    поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;

    неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

    3. Нарушение договора поставки покупателем предполагается существенным в случаях:

    неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;

    неоднократной невыборки товаров.

    4. Договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.





    Судебная практика по статье 523 ГК РФ.


    • 1.

      Решение от 13 января 2026 г. по делу № А14-16589/2021

      Арбитражный суд Воронежской области (АС Воронежской области)
      ...пункт 1 статьи 450.1 ГК РФ) односторонний отказ от исполнения договора, когда такой отказ допускается законом (например, статья 328, пункт 2 статьи 405, статья 523 ГК РФ) или соглашением сторон, влечет те же последствия, что и расторжение договора по соглашению его сторон или по решению суда, и к ним подлежат применению правовые ...
    • 2.

      Решение от 4 декабря 2025 г. по делу № А56-54550/2025

      Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
      ...иных правовых актов, односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом. На основании пункта 1 статьи 523 ГК РФ односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта ...
    • 3.

      Решение от 27 ноября 2025 г. по делу № А40-69739/2025

      Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы)
      ...расторгнуть договор по решению суда в соответствии с п. 2 ст. 450 ГК РФ и/или в соответствии с п. 1 и п. 2 ст. 523 ГК РФ в случае нарушения поставщиком срока поставки товара (или партии товара) более чем на 7 календарных дней. Ввиду наличия существенной просрочки поставки товара, в соответствии с ...
    • 4.

      Решение № 2-6381/2025 от 23 ноября 2025 г. по делу № 2-6381/2025

      Автозаводский районный суд г. Нижний Новгород (Нижегородская область) - Гражданское
      ...10.04.2025г. истцом было направлено уведомление об одностороннем внесудебном отказе от исполнения договора поставки [Номер] от 10.09.2024г. на основании п. 2 ст. 523 ГК РФ с досудебной претензией с требованием о возврате суммы авансового платежа. 08.03.2025г. ИП ФИО1 прекратил статус индивидуального предпринимателя. На основании изложенного истец просит: взыскать ...
    • 5.

      Решение от 23 ноября 2025 г. по делу № А56-56747/2025

      Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
      ...следующих обстоятельств:- наличие договорных обязательств;- факт поставки товара;- факт оплаты товара. Перечень оснований расторжения договора поставки в силу одностороннего отказа покупателя, определенный пунктом 2 статьи 523 ГК РФ не является исчерпывающим, поскольку из абзаца первого данного пункта следует, что закрепленная норма определяет круг обстоятельств, при которых действует презумпция существенности нарушения. В соответствии с ...
    • 6.

      Решение № 02-4889/2025 02-4889/2025~М-3789/2025 2-4889/2025 М-3789/2025 от 13 ноября 2025 г. по делу № 02-4889/2025

      Останкинский районный суд (Город Москва) - Гражданское
      ...и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями. На основании п. 1 ст. 523 ГК РФ односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта ...
    • 7.

      Решение от 13 ноября 2025 г. по делу № А73-11071/2025

      Арбитражный суд Хабаровского края (АС Хабаровского края)
      ...пункта 1 статьи 463 ГК РФ, если продавец отказывается передать покупателю проданный товар, покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи. Согласно пункту 1 статьи 523 ГК РФ односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта ...
    • 8.

      Решение от 13 ноября 2025 г. по делу № А45-24829/2024

      Арбитражный суд Новосибирской области (АС Новосибирской области)
      ...в части взыскания убытков причинённых неисполнением контракта. В соответствии со статьей 314 ГК РФ обязательство должно быть исполнено в срок. В силу пункта 1 статьи 523 ГК РФ односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац 4 пункта ...
    • 9.

      Решение от 13 ноября 2025 г. по делу № А62-899/2025

      Арбитражный суд Смоленской области (АС Смоленской области)
      ...взыскании задолженности по договору поставки № 9/184901-Д от 30.11.2021, данное решение имеет преюдициальное значение для рассмотрения настоящего спора. В пункте 1 статьи 523 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац ...
    • 10.

      Решение от 12 ноября 2025 г. по делу № А27-19813/2025

      Арбитражный суд Кемеровской области (АС Кемеровской области)
      ...принимает признание иска, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права третьих лиц. При таких обстоятельствах, с учетом требований ст.ст. 309, 310, 525, 523 , 393 ГК РФ исковые требования истца подлежат удовлетворению судом в полном объеме. С учетом признания исковых требований в соответствии со статьей 110 АПК РФ и ст. 333....
    Страницы← предыдущаяследующая