Статья 777 ГК РФ. Ответственность исполнителя за нарушение договора.
1. Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за нарушение договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, если не докажет, что такое нарушение произошло не по вине исполнителя (пункт 1 статьи 401). 2. Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные им заказчику, в пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки, если договором предусмотрено, что они подлежат возмещению в пределах общей стоимости работ по договору. Упущенная выгода подлежит возмещению в случаях, предусмотренных договором.
Судебная практика по статье 777 ГК РФ.
- 1.
Перовский районный суд (Город Москва) - Гражданское
...другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
В соответствии с ч. 1 ст. 777 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при ... - 2.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда
...Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств".
Согласно пункту 1 статьи 777 ГК РФ исполнитель несет ответственность перед заказчиком за нарушение договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, если не докажет, что такое нарушение произошло ... - 3.
Арбитражный суд Поволжского округа (ФАС ПО) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда
...АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, руководствуясь положениями статей 309, 310, 328, 329, 330, 405, 702, 708, 709, 711, 720, 721, 722, 746, 753, 777 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), установив, что Техническое условие № 1 от 05.10.2024 на временное технологическое присоединение к электрическим сетям
энергопринимающих устройств объекта было ... - 4.
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (13 ААС) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда
...апелляционной инстанции отклоняет довод апелляционной жалобы о том, что, по мнению ответчика, истцом нарушены сроки выполнения работ по договору.
В соответствии с пунктом 1 статьи 777 ГК РФ исполнитель несет ответственность перед заказчиком за нарушение договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, если не докажет, что такое нарушение произошло ... - 5.
Арбитражный суд Саратовской области (АС Саратовской области)
...денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
В силу части 1 статьи 777 ГК РФ исполнитель несёт ответственность перед заказчиком за нарушение договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, если не докажет, что такое нарушение произошло ... - 6.
Девятый арбитражный апелляционный суд (9 ААС) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда
...этапа контракта удалось бы избежать.
Суд первой инстанции установил, что ответчик, нарушивший срок исполнения обязательства, не доказал отсутствия своей вины (п. 2 ст. 401, ст. 777 ГК РФ), поскольку:
Техническое задание контракта не содержало императивных требований к использованию именно непоставленного оборудования, более того, из Технического задания следовало, что использование импортного оборудования является менее ... - 7.
Арбитражный суд Кировской области (АС Кировской области)
...с требованиями о взыскании убытков в виде стоимости работ и расходов на оплату банковской гарантии.
Руководствуясь статьями 15, 393, 405, 715, 718, 769, 773, 774, 777 и 778 ГК РФ, суд первой инстанции, установив факт ненадлежащего исполнения исполнителем договорных обязательств, пришел к выводу об отсутствии у заказчика обязанности возместить убытки.
Апелляционный суд оставил ... - 8.
Арбитражный суд Республики Бурятия (АС Республики Бурятия) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг
...практики разрешения споров по договору строительного подряда" разъяснено, что основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.
Согласно статье 777 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнитель несет ответственность перед заказчиком за нарушение договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, если не докажет, что такое ... - 9.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
...Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств».
Согласно пункту 1 статьи 777 ГК РФ исполнитель несет ответственность перед заказчиком за нарушение договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, если не докажет, что такое нарушение произошло ... - 10.
Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы)
...технологических работ исполнитель обязуется разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.
Согласно статье 777 Гражданского кодекса РФ исполнитель несет ответственность перед заказчиком за нарушение договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, если не докажет, что такое нарушение ...
|